因可归责于债务人的事由导致的履行不能-法师兄

因可归责于债务人的事由导致的履行不能

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-17 10:02:24 358 人看过

当履行不能是由于债务人的原因造成时，其法律后果为：

1、债务人免除履行债务的义务。如果为全部不能，则债务人可全部免除义务；如果为一部不能，则债务人免除不能部分的债务。如果为永久不能，债务人不再负履行义务；如果为一时不能，则除非以后的履行对债权人已无利益，债务人仍不能免除履行义务。

2、在合同之债中，债权人可因债务人的履行不能而解除合同，并要求损害赔偿。

3、债务人应负因履行不能而产生的法律责任。在一部不能时，债权人有权请求履行不能部分的违约金、损害赔偿金，对其他部分，债权人有权要求继续履行；但若因部分不能使得可能部分的履行对债权人已无意义时，债权人有权拒绝接受该部分的履行，从而要求全部不履行的违约金、损害赔偿金。在全部不能、永久不能时，债权人有权要求解除合同，并要求债务人进行损害赔偿。

因不可归责于债务人的事由导致的履行不能，其法律后果为：

1、债务人免除履行原债务的义务，且不承担债务违反的法律责任。这时债务人可永久性地免除债务，即使以后债务能够履行，也没有义务再履行债务。在一部不能时，债务人在不能的范围内免除履行义务；在一时不能时，债务人在履行障碍消灭前不负履行迟延的责任。

2、在双务合同中，债权人免除对待给付的义务；对待给付已经完成的，可依不当得利的规定请求返还。

3、债务人应及时向债权人告知履行不能或者需要延期履行或部分履行的理由，并取得有关的证明。债务人不及时通知使债权人因此受到损失或者使损失扩大的，债务人应负赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多履行不能相关文章

不可抗力
因第三人导致合同不能履行的违约责任如何承担

当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。因此，因第三人导致合同不能履行的，当事人应当向对方承担违约责任。当事人和第三方出现纠纷的，应当依照法律规定解决。这是合同相对性的充分体现。一、因病不能履行合同属于违约吗一般来说，因生病不能履行算违约，除非合同将生病列为免责事由。当合同在遇到不可抗力导致履行不能时，违约方可以免除或全部免除责任。疾病不属于不可抗力，不能作为免责事由，应当承担违约责任。《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十一条规定，当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履行的，对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。二、合同纠纷会不会拘留？如果不幸牵涉到了合同纠纷，有什么风险?会不会因为存在欺诈等行为而被公安拘留，或者会不会因为没

2023-03-20

227人看过
债务人
违约可能导致债权人撤销的债务人行为不包括

可能导致债权人行使撤销的债务人行为不包括：债务人作出无偿或明显不合理低价处分财产的行为时并未到期而且不影响债权人行使债权；债务人是以合理的价格转让财产等。一、撤销权消灭的形式有哪些撤销权消灭的形式：1、有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销原因之日起一年内未行使撤销权：2、有撤销权的当事人知道撤销权原因后，表示或者以自己的行为放弃撤销权。撤销权是指债务人放弃到期债权或者无偿转让财产或者债务人以明显不合理的低价转让财产，损害债权人，受让人知道的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。二、债权人行使撤销权应满足什么条件债权人行使撤销权需要满足以下条件：1、债务人放弃债权，无偿转让财产或以明显不合理的价格转让财产，对债权人造成损害；2、债务人以明显低价转让财产时，要求受让人知道该行为可能损害出让人债权人利益；3、债务人和第三人的行为是免费的或者以明显不合理的低价进行的。三、债权人行使撤销

2023-03-23

456人看过
不可抗力
疫情导致无法履行合同是因不可抗力导致的无法履行吗

疫情导致无法履行合同是因不可抗力导致的无法履行。不可抗力主要是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。一、不可抗力的法律后果是什么常见的法律后果为诉讼时效中止。不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。在刑事诉讼中因“不可抗力”造成客观上的损害结果的，不认为是犯罪；《民事诉讼法》规定，因不可抗力而不能履行民事义务的，当事人不承担民事责任。因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中止。二、不可抗力的法律规定是什么？因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方.以减轻可能给对方造成的损失，并应当

2023-06-20

180人看过
定金
债务人履行债务的定金不能收回

债务人履行债务后,给付定金的一方有权收回定金,或者将定金抵作价款;收受定金的一方不履行债务的,应当将双倍的定金返还给付定金的一方。给付定金的一方不履行债务的,则无权要求返还定金。一、债权人是否可以冻结债务人账户？租房合同中的定金能退。一方交纳定金对方接受定金的，视为接受合同，适用定金罚则。给付定金的一方履行债务的，定金应当抵作价款或者收回，否则无权请求返还定金，收受定金的一方不履行债务致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

2023-03-15

409人看过

法律综合知识
如何应对他人债务不履行导致的失信现象

一、如何应对他人债务不履行导致的失信现象1．协商解决。有些欠款人并不是不愿意还钱，如果是这种情况，可以协商解决，及时补写借条，催促他尽快还款。能协商解决尽量协商解决，毕竟以和为贵。2．向法院起诉。收集证据，微信转账记录、聊天记录，或持有效的借款凭证等，到欠款人或者借款地的法院起诉。3．申请支付令。如果借款人打了欠条，约定期满后对方再三抵赖不肯还钱，可以直接凭欠条到法院申请支付令。4．申请强制执行。法律文书生效后向法院申请强制执行，法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。如果被执行人名下有可供执行的财产，法院将其查封扣押。债务人名下没有可供执行的财产且拒绝履行法院生效判决的话，其个人信用报告中会添加逾期还款等负面信息列入失信人员名单，并被限制高消费及出入境，甚至会被司法拘留。二、债务不履行起诉的时效欠款在债权到期之日就可以起诉，诉讼时效为3年，最长不超过20年。自

2023-09-11

442人看过
不可抗力
租赁物因不可归责于承租人的事由毁损、灭失的，承租人怎么办？

租赁物因不可归责于承租人的事由毁损、灭失的，主要是因不可抗力或者意外事件造成的，如租赁的房屋被洪水冲倒、租赁的汽车被违章的汽车撞坏，这种因不可抗力或意外事件造成租赁物毁损、灭失的风险责任，由出租人承担，因为出租人是租赁物的所有权人或有处分权人。租赁物的毁损、灭失也可能是由于出租人未尽维修义务造成的，此时承租人也没有责任，其损失也由出租人承担。因此，因不可归责于承租人一事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。减少租金一般适用于租赁物部分毁损，但仍能使用，或者是承租人已经支付了部分租金，租赁物全部毁损、灭失了，已支付的租金不再返还，未支付的租金不再支付。不支付租金一般适用于租赁物虽然部分毁损，但已失去其效用或者租赁物全部毁损、灭失，已不能使用。因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，此时合同已不可能再履行了，承租人可以解除合同。

2023-06-14

336人看过
拒绝履行
拒绝履行：债务人能够履行债务而故意不履行。

1、构成要件：（1）有合法的债务存在。（2）履行仍为可能。（3）债务人有拒绝履行的表示。（明示或默示）（4）债务人主观上为故意。（5）债务人拒绝履行无合法理由。2、发生时间：可在履行期到来之前，也可在履行期届至或者发生迟延之后。可以为明示，也可为默示。3、法律后果：（1）债权人可获得并行使合同解除权，并可请求赔偿或者违约金。（2）有担保的债务，依法实现担保。（3）可强制履行的请求强制履行。（4）发生抗辩权的消灭和产生。（5）债权人负有减免损失的义务。期前拒绝履行合同之债被称之为预期违约。拒绝履行债务和逾期违约一样吗拒绝履行债务和逾期违约一样，预期违约行为和履行期到来后的拒绝履行一样，都是指债务人无正当理由拒绝履行债务，并损害债权人的利益的行为。在明示毁约中，债务人已实施一定的行为，明确地表示他将单方面撕毁合同，解脱债务的拘束。

2023-08-16

377人看过
不可抗力
由于新型冠状病毒疫情导致的合同不能履行的怎么办

由于新型冠状病毒疫情导致的合同不能履行的，可以部分或者全部免除责任。一、打麻将发生攻击后怎么举报疫情期间打麻将，举报人可以直接拨打报警电话进行举报。对于聚众打麻将行为，在各地颁布的《关于严惩危害疫情防控行为通知》，应当属于危害疫情防控行为，需要予以打击。对实施下列危害疫情防控行为，构成犯罪的，应当予以重点打击：在预防、控制新型冠状病毒疫情期间，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物情节严重，或者在公共场所起哄闹事，聚众“打砸抢”的；违规处置含传染病病原体的废物，造成新型冠状病毒传播等重大环境污染事故犯罪及非法收购运输出售珍贵、濒危野生动物的。实施其他危害疫情防控行为，构成犯罪的。二、合同有效但双方不履行要怎么处理合同有效但不能履行应作以下处理：1、因不可抗力导致合同无法履行的，应当根据具体情况，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外；2、因当事人一方原因导致合同无法履行的，另一方有权解除

2023-02-28

64人看过

不可抗力
不可归责于承租人的事由有下列几种情况：

（1）因不可抗力的原因造成租赁物毁损、灭失的。不可抗力是指不能预见、不能避免、并且不能克服的事件。按照本法的规定，不可抗力是免责的事由之一，因此，在出现不可抗力时，租赁物毁损、灭失了，承租人不承担责任。（2）因意外事件造成租赁物毁损灭失的。在（1）和（2）的这两种情况下，不可抗力和意外事件都是租赁合同双方当事人都没有过错，既不可归责于承租人，也不可归责于出租人，而出现了租赁物毁损、灭失的情况。在这种情况下，法律如何在当事人之间进行利益划分是一个很重要的问题。按照民法的一般原则，物的风险是往往是由物的所有权人承担的，即所有权人承担对物的毁损、灭失的风险。本法在买卖合同中规定了买卖合同标的物的风险责任交付后转移至买受人的一般原则。在租赁合同中，多数情况下，出租人是租赁物的所有人，当发生不可归责于双方当事人的情况时，租赁物发生毁损、灭失，这个风险责任就应当由出租人来承担。（3）因出租人不履行义务

2023-08-17

133人看过
债务人
“债权人因债务人等原因无法履行债务”

由于债权人无法履行债务，债务人可以提取存款。存款是指债务人在履行到期债务时，因债权人原因无正当理由接受债务，或者因债权人下落不明等原因债务人无法向债权人履行债务时，可以依法将履行债务的标的物交给有关部门，而不是履行制度。什么是债权人债务人根据我国民法典规定，侵权、不当得利、合同、无因管理等产生债权。债权人是指有民事权利要求对方为或者不为一定行为的法律主体，债务人则为有民事义务需要为后者不为一定行为的法律主体，两者是相对且不能独立的双方。比如甲向乙借钱，甲为乙的债权人，乙为甲的债务人，甲乙之间存在债权债务关系。《民法典》第五百七十条，有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：（一）债权人无正当理由拒绝受领；（二）债权人下落不明；（三）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人；（四）法律规定的其他情形。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以

2023-08-18

178人看过
债权人
因国家政策调整导致合同不能履行时的责任承担

一、因国家政策调整导致合同不能履行时的责任承担在合同约定的履行期间，国务院下发通知要求停止执行关于买用电权政策的规定，债务人因执行国务院及国家经贸委的文件中止履行合同，不构成违约。债权人诉请债务人赔偿因合同未全部履行给其造成的可得利益损失，人民法院不予支持。二．因国家政策及政府命令致使合同解除，无须承担违约责任福州休曼电脑有限公司及福建省体育彩票管理中心与福建省体育局合作合同纠纷案(最高人民法院[2006]民二终字第100号民事判决书)最高人民法院认为，合同责任应由合同当事人承担，对于合同当事人以外的第三人无约束力。本案争议的合作合同是由国家机关下属的非独立法人签订，此时该国家机关系合同当事人。但合同履行期间主体发生变更，由国家机关下属的事业单位法人取代国家机关成为合同的履行主体并续签合同，此时应由该事业单位法人承担合同责任。本案双方争议的是彩票发行合作合同。中国人民银行作为国家彩票发行监

2023-04-27

357人看过
拒绝履行
债务人能以离婚为由拒绝履行债务吗

如果是夫妻共同债务那么就不可以拒绝履行债务。对婚姻关系存续期间，夫妻一方或双方向他人所负的债务(包括结欠他人的其他款项)，在夫妻双方已离婚的情况下该由谁来偿还呢?如该债权人(即他人)以借贷或欠款为由向法院提起诉讼，法院应列谁为被告呢?笔者认为，在审判实践中应从以下几个方面来考虑：(一)若该笔债务是原夫妻一方个人债务，即使该债务在婚姻关系存续期间所负，则该债务在离婚后仍应由其个人来负责归还，法院在审理中可只列该个人为被告，判决其承担偿还。这种情况应符合以下条件：1、债务是原夫妻一方个人独自所负，其配偶及其子女都不知道，也不同意，更没有与其一同前往借债;2、借到的款项或所负的债务，都由其个人使用，且用于其私人为目的，而没有用于家庭的有关开支。如将该款用于赠与，或请其朋友吃喝玩乐，或用于赌博、吸毒等;3、要有足够的证据证明该款系个人独自所借(如个人出具借据等)及用于其个人使用。在诉讼中，证明系个

2023-06-22

454人看过

不可抗力
由于发包人原因导致工期延误的

由于发包人原因导致工期延误的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行；4、工程设计变更和工程量增加；5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6、不可抗力；7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁

2023-08-11

264人看过
履行不能
由于甲方原因造成合同履行不能

合同因甲方原因无法履行构成单方违约。如果甲方不履行合同，那么合同相对方可以向法院起诉要求对方继续履行，如果因不履行合同导致合同目的不达，那么合同相对方可以行使法定解除权解除合同并追究违约方的违约责任。但是如果甲方不履行合同是因为不可抗力而无法履行，那么双方可以协商变更履行方式、履行期限等。如果是双方互负履行义务，且甲方为先履行义务一方，那么一旦甲方不履行其义务，后履行一方享有先履行抗辩权。一、施工合同违约有什么后果？一般情况下，出现合同违约行为的，违约方需要交纳一定的违约金。签订合同的时候，双方可以在合同中约定违约金。合同一经订立，双方当事人就需要履行合同中规定的义务。如果其中一方不履行合同义务，那么该方就会构成违约，按照合同的规定，该方需要承担违约赔偿责任。在执行合同规定时，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人

2023-03-08

164人看过