工程索赔内容包括哪些
来源：法律编辑整理
时间： 2023-06-27 15:33:06
335 人看过
工程索赔内容：
1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔；
2、发包人违约引起的索赔，发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件；
3、合同错误引起的索赔，如合同规定不全、错误、矛盾等设计图纸、技术规范错误等；
4、合同变更引起的索赔，由于发包人提出工程延期、加速或终止工程的合同条件发生变化，承包人的利益受到损害，向发包人提出索赔。
根据相关规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
一、签订工程违约合同怎么办
签订工程合同后发现对方合同当事人违约，可以要求违约方承担以下的违约责任：
1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同，如果没有约定赔偿损失，则承包人承担一般法定赔偿责任，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
2、支付违约金。施工合同的当事人双方也应当在合同的专用条款中约定承包人违约时违约金的数额或者计算方法。
3、采取补救措施。对于施工质量不符合要求的违约，发包人有权要求承包人采取返工、修理、更换等补救措施。
4、继续履行。对于承包人的违约行为，发包人要求继续履行合同的，承包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。
相关法律规定：《民法典》
第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
二、施工中造成损失能赔偿吗
施工失误造成损失应该赔偿。法律因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。工程的施工方违反合同的约定，造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
工程索赔的法律程序包括哪些步骤和内容
228人看过
-
工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？
95人看过
-
高速公路工程施工索赔意向通知包括哪些内容
435人看过
-
承包商向业主的索赔包括哪些内容？
276人看过
-
交强险索赔的项目包括哪些内容
464人看过
-
承包商施工索赔的内容有哪些，业主反索赔的内容有哪些
85人看过
律师服务
热门律师推荐
更多不可抗力相关文章
-
法律综合知识工资总额中包括下列内容：1、计时工资，也就是固定工资；2、计件工资，根据多劳多得的原则；3、奖金；4、津贴和补贴；5、加班加点工资；6、特殊情况下支付的工资。劳动报酬包括哪些内容，工资包括哪些内容的法律依据《关于工资总额组成的规定》第四条工资总额由下列六个部分组成：（一）计时工资；（二）计件工资；（三）奖金；（四）津贴和补贴；（五）加班加点工资；（六）特殊情况下支付的工资。第五条计时工资是指按计时工资标准（包括地区生活费补贴）和工作时间支付给个人的劳动报酬。包括：（一）对已做工作按计时工资标准支付的工资；（二）实行结构工资制的单位支付给职工的基础工资和职务（岗位）工资；（三）新参加工作职工的见习工资（学徒的生活费）；（四）运动员体育津贴。2022-06-20479人看过 -
建筑工程索赔一、索赔的内容和分类1、索赔的内容施工索赔的内容有经济索赔和工期索赔。即要求对方偿付一定的费用或要求业方允许延长原合同期限，作为非承包商原因造成工期延误的补偿。而在实际工程中，往往同一索赔事项既有经济索赔又有工期索赔。2、赔的分类按涉及的当事双方分类：承包商与业主间的索赔、承包商与分包商间的索赔、承包商与供应商间的索赔;按索赔依据分类：合同规定内的索赔、非合同规定的索赔、道义索赔;按索赔处理方法和处理时间不同分类：单项索赔、综合索赔(又称总索赔、一揽子索赔)。索赔应提出正式的书面报告，内容力求确凿，简明扼要，证据充分，以获得应有的索赔款项。二、索赔的条件和程序《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008对索赔作了较大的补充，规定更加明确具体。更具操作性。1、索赔的条件一是正当的索赔理由;二是有效的索赔证据;三是在合同约定的时间内提出。必须有正当的索赔理由是任何索赔事件成立的前提条2023-05-01272人看过 -
法律综合知识家装隐蔽工程是指在我们装修过程中，将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。它包括给排水工程、电器管线工程、吊项基层、地板基层、护墙基层和门窗套基层这六大项。这些隐蔽工程藏在我们用肉眼看不到的地方，一旦出现问题还需要返工，会给我们带来非常大的损失与麻烦，所以我们在装修过程中一定要注意这些。一、家装隐蔽工程验收标准1、水厨卫的水管要从头顶走，一旦漏水能及时发现，维修起来也方便。管线要加以固定，一方面是因为管线通热水后会变软，另一方面也是为了防震。卫生间的水管通常往墙壁边排线，可以节约成本。2、电墙面上的电线开槽必须在3公分以上，并且需要用管卡加以固定。检测电线之间的绝缘程度，需要大于0.5M欧姆。检查开关的位置是否和图纸上一致，开关离地高度宜为1.3米，厨房、卫生间必须使用防水插座。3、地面和吊顶每根地龙骨都要确保水平，可以用水平仪放在龙骨上测量，如果木条和每根地龙骨都紧密接触2023-02-21424人看过 -
据基础和土质以及现场出土等条件，要合理确定开挖顺序，然后再分段分层平均下挖。1.1、开挖各种浅基础，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。1.2、开挖各种槽坑;2.1、浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖，每层深度以60cm为宜，从开挖端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。2.2、浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同，仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸，当挖土接近设计标高时，再从两端龙门板下面的沟底高上返50cm为基准点，拉小线用尺检查沟底标高，最后修整沟底。2.3、开挖放坡的坑(槽)和管沟时，应先按施工方案规定的坡度，粗略开挖，再分层按坡度要求做出坡度线，每隔3m左右做出一条，以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时，应在沟帮中间留出宽度80cm左右的倒土台。3、开挖大面积浅基坑时，沿坑三面同时开2023-02-0781人看过
-
法律综合知识特许建筑项目主要指那些面临着较高火险隐患且一旦发生火灾极可能严重威胁到公众安全，伤害公共利益或导致巨大财产损失的土木工程。例如，电力指挥中心、广播电视大厦、城市轨道交通等项目均属于此类范畴。针对此类情形，我国《中华人民共和国消防法》中明确界定了以下条文：第十一条根据国务院公安部门的相关规定，大型的人员密集活动场地以及其他特殊建设项目，建设方有义务将各类消防设计说明书提交公安机关消防机构进行资质审核。公安机关消防机构必须以其对审核结果的绝对责任态度来履行审核职能。第十二条任何依法应经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，如果未经合法审核或者审核未获通过，负责批准该工程施工许可证的相关部门将无法颁发施工许可证，而相关建设公司与施工企业亦不得进行施工作业。至于其他建设工程，在获得施工许可证之后，如果通过依法进行的抽检发现不符合规定，则必须立即停止施工行为。第十三条依照国家工程建设消防技术标2024-04-30148人看过 -
民事诉讼当事人民事诉讼起诉状主要内容包括原告、被告基本情况、诉讼请求、事实和理由、署名和时间四项内容。(一)民事诉讼原告、被告基本情况1、自然人原告、被告是自然人的，应写明姓名、性别、出生年月日、民族、工作单位、户籍所在地或者经常居住地等基本情况。为便于联系，要求民事诉讼当事人提供联系地址和电话，民事诉讼原告应当填写法律文书送达地址确认书。个体工商户以营业执照上登记的业主为民事诉讼当事人。有字号的，应在民事起诉状中注明字号。营业执照登记的业主与实际经营者不一致的，以业主和实际经营者为共同诉讼当事人。劳动者与起有字号的个体工商户产生的劳动争议诉讼，以营业执照上登记的字号为民事诉讼当事人，但应同时注明该字号业主的自然情况。个人合伙组织以全体合伙人为共同诉讼人，有字号的，应在民事起诉诉状中注明字号。民事诉讼过程中，原告明知被告下落不明的，应当在诉状中注明该情况，并尽可能提供被告的信息以及原户籍地。民事诉讼原告2023-04-16395人看过 -
违约金本文提供了工程索赔证据的相关内容，包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、工程照片、气象报告等。这些证据可用于证明工程延误、费用增加等索赔。以下内容为工程索赔证据：（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时，需及时做好记录；（4）记录建筑师和工程师的口头指示，并及时以书面形式报告建筑师予以承认；（5）工程照片需由专人管理：照片应标明拍摄日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。有哪些证据可以证明工程延误？工程延误是指工程项目的实际完成时间与计划完成时间之间的时间差异。为了证明工程延误,需要收集以下证据:1. 延误通知:承包商2023-11-18413人看过 -
合同条款在施工过程中，会因气候、环境、价格等各种原因造成工程延误，给承包商带来损失。在这种情况下，承包商可以向对方提交书面的工程索赔报告进行经济补偿。那么，工程索赔报告的组成部分包括哪些内容呢？（1）总论部分包括以下具体内容：序言；索赔事项概述；具体索赔要求：工期延长天数或索赔金额；报告编制和审核员。（2）合同引证部分索赔报告的关键部分之一是索赔成立的基础。一般包括以下内容：概述索赔事项的处理过程；发出索赔通知的时间；引用索赔要求的合同条款；指出附带的证据。（3）索赔金额计算部分索赔报告的主要部分也是经济索赔报告的第三部分。索赔计算的主要组成部分是人工费、材料费、设备费、现场管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等。每项费用应附有相应的证据或单据。通过详细的论证和计算，业主和工程师可以充分了解索赔的合理性，这对于快速解决索赔要求非常重要。（4）延长工期的论证部分。工期索赔报告的第三部分。在索赔报2023-08-16363人看过
-
法律综合知识一、公路工程包括哪些内容和项目公路工程涵盖以下各项内容：首先，“基本建设项目”是指依据一份整体性的设计方案或初步设计进行实施的基础设施建设工程；其次，“单项工程”作为建设项目的重要组成元素，它的定义通常为拥有独立的设计图纸资料，完工之后能够独立地发挥出设计所规定的产能或效益的工程；接着，“单位工程”则是单项工程的进一步细分，其一般含义是无法独立地发挥出产能或效益的；然后，“分部工程”属于单位工程的下级构成元素；最后，“分项工程”则是分部工程的更低层次的组成部分。在公路工程项目的施工管理过程中，主要涉及到的工作包括了公路工程施工组织设计的编制、公路工程进度的有效控制、公路工程质量的严格把控和管理、公路工程安全的严谨管理、公路工程施工成本的精细化管理、公路工程施工合同的规范管理以及公路工程施工现场材料的科学管理与成本的精准控制等多个方面。《中华人民共和国建筑法》第三条建筑活动应当确保建筑工程质2024-07-29205人看过 -
一、工期索赔签证包括什么基本内容1、承包人工期索赔的目的。承包人提出工期索赔的目的，免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金；进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。2、发包人解决工期延长的解决办法。（1）不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延；（2）指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。二、施工索赔须注意的事项1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索2023-06-15265人看过 -
(一)、工程概述1、委托人的相关信息、联系方式以及被委托工程验收单位、工程验收参验人员和工程验收地址。2、工程竣工验收依据和工程概述，此工程X室X厅X卫，建筑面积X平方米，层高X米装修工程。(二)、验收结论1、该工程装饰面层是否多处空鼓、开裂(见委托单示意图)，该项验收合格/不合格。依据：标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子，腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。2、一厅门及门框油漆是否有刷纹、流坠(见委托单示意图)，该项验收合格/不合格。依据：标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹，清漆木纹清晰，大面无裹棱、流坠和皱皮，颜色基本一致，无刷纹。五金、玻璃洁净。3、一厅地砖空鼓率X%，二厅地砖空鼓率X%及卫生间墙砖空鼓率X%(见委托单示意图)，该项验收合格/不合格。依据：标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕，表面色泽基本一致，接缝均匀、2023-03-27182人看过 -
工程承包可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：（1）工程名称、地点、范围和内容。（2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期。（3）工程质量保修期及保修条件。（4）工程造价。（5）工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式。（6）设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式。（7）材料的供应及材料进场期限。（8）工程变更。（9）违约、索赔和争议。（10）当事人约定的其他事项。一、建筑工程承包合同的签订建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。应当采用书面形式签订建设工程承发包合同；对于实行招标发包的建设工程，其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致，承发包双方签订了建设工程合同后，不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。二、2023-04-12365人看过
-
1.对索赔证据的要求(1)事实性(2)全面性即所提供的证据应能说明事件的全过程，不能零乱和支离破碎。(3)关联性即索赔证据应能互相说明，相互具关联性，不能互相矛盾。(4)及时性索赔证据的取得及提出应当及时。(5)具有法律效力一般要求证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要须是双方签述的：工程中的重大事件、特殊情况的记录、统计必须由监理工程师签证认可。2.索赔证据的种类(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛，有时会形成相互抵触(或矛盾)，或作不同解释的情况，导致合同纠纷。根据我国有关规定，合同文件应能互相解释、互为说明，除合同另有约定外，上述索赔证据的种2023-04-28391人看过 -
起诉状中要写明以下几方面的内容：1，原告，受伤事故中就是受伤者本人。2，被告，也就是赔偿义务人。3，具体明确的诉讼请求，包括要求被告所赔偿的各个项目以及具体的金额；4，事实和理由：可按照交警部门认定的事故事实经过写明或者根据自己了解到的事实经过写明。同时写明交警部门对事故的认定情况、受伤方的治疗情况、财产受损情况、事发后肇事方的付款情况、肇事车辆投保第三者责任险情况等需要说明的事实。5，起诉状落款处应由赔偿权利人签名或盖章，如为受伤事故，则由受伤人签名；如为死亡事故，则由作为死者继承人的父母、配偶、子女共同签名；如单位为原告则由单位盖章。法律依据：《道路交通安全法》第七十四条对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。经公安机关交通管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。一、交通事故起2023-02-2268人看过
#犯罪
北京
律师推荐
展开
#不可抗力
词条
所谓不可抗力，是指合同订立后发生的，当事人订立合同时不能预见的，且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况： （1）自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 （2）政府行为。... 更多>
#不可抗力
最新文章
-
2024-01-26 -
2024-01-22 -
2023-11-24 -
2023-11-24 -
2023-11-23
#不可抗力
相关咨询
-
工伤索赔程序中管辖范围包括哪些内容香港在线咨询 2023-01-07在工伤处理过程中，对于工伤鉴定的种类、管辖及程序，一般的用人单位和劳动者都不是很清楚，在实践的工伤案件处理中，导致了很多争议。本文将对前述问题做出详细分析，以兹广大用人单位和劳动者借鉴。 关于工伤鉴定的种类较多，具体有下列类型： 一、劳动能力鉴定，分劳动功能障碍程度和生活自理程度鉴定，其中对于可以享受生活护理费的应该在劳动能力鉴定结论中加以明确，如果结论中未注明的，不予以支付生活护理费。 二、停工 -
承包人可以索赔的施工赔偿包括哪些内容湖北在线咨询 2023-05-14承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容： 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失； 2、工程设计变更导致工期延长的损失； 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失； 4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。 -
工程施工索赔有哪些注意事项，具体包括的内容是哪些？宁夏在线咨询 2022-07-26索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请，我国《建设工程施工合同》规定，索赔事件发生28日内，向工程师发出索赔意向通知，合同实施过程中，凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内，必须以正式函件通知工程师，告知对此事项索赔，同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时，工程师有权拒绝承包人的索赔要求。FIDIC合同中如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期或任何追加付款，承包商 -
快递索赔函应该包括哪些内容？江苏在线咨询 2024-11-19以下是根据您的要求进行修改后的文本: 标题索赔函,必要时也可注明索赔原因,如《质量不符索赔函》等。 正文主要包括索赔的依据、索赔原因和事实、处理办法以及赔偿金额等。 落款索赔方的名称、签章和日期。 附件提供相关检验报告等,可省略。 -
施工现场索赔的证据应包括哪些内容?青海在线咨询 2021-11-07施工索赔证据包括：双方的工商登记材料；招标文件、施工合同文本及附件、补充协议；双方的信件、各种会议和会谈纪要；施工进度计划和实际施工进度记录；气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告等。
