未经验收擅自使用项目的责任是什么-法师兄

未经验收擅自使用项目的责任是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:23:21 346 人看过

《释义》第13条还提到了几个专业术语：“基础”、“主体结构”和“合理使用寿命”。如有争议，如何确定？基础是两个工程专业术语的组合。根据《建筑地基基础设计规范》，地基是指地基或地基支撑的地基，根据地基是否经过处理，将地基分为自然地基和人工地基（人工处理后）；基础是指结构构件。将结构的各种功能传递给基础。

主体结构一般是指直接影响建筑物安全和使用的主体结构，如建筑工程中的承重墙、梁、柱；道路工程中的路基、路面；墩（柱）、承台、盖梁、预制（现浇）梁、板等，拱桥等等。基础和主体结构是建筑的主要组成部分。有一系列的国家强制性标准和规定，要求地基必须具有足够的承载力；主体结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性，以保证建筑物的安全和正常使用。合理的使用寿命是合理的使用寿命，一般指由基础、主体结构确定的工程的最小正常使用寿命。建设工程设计单位按照国家或部级强制性设计标准、规范和设计合同进行设计时的其他重要部位和当时的施工工艺、技术水平情况。对于合理使用寿命的确定，目前还没有统一的国家规定。笔者认为应根据设计文件中注明的合理使用年限来确定，因为设计文件是受设计单位委托，按照国家强制性设计标准、规范和设计合同要求设计的，最能准确地表示正常使用年限项目文件使用寿命的操作依据。《条例》第二十一条第二款还明确规定，“设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，标明工程的合理使用年限”。对于质量问题是否是基础或主要结构的质量责任纠纷，或因在设计文件中未指明合理使用年限而引起的争议，笔者认为应按原设计单位确定的强制性标准和规范发布。由国家或部。原设计单位不能确定的，可以通过司法鉴定确定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证相关文章

法律综合知识
工程未验收擅自使用的后果有哪些

一、工程未验收擅自使用的后果有哪些根据法律规定，建设工程必须经验收合格方能交付使用。如果发包方在工程未经验收的情况下擅自使用，将承担相应的法律后果。1．最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条规定。建设工程未经验收，发包方擅自使用的，承包方在合理期限内对工程结构、基础工程质量承担责任，其他质量问题由发包方自负。2．这意味着，如果发包方擅自使用未经验收的工程，一旦发生质量问题，除了工程结构和基础工程质量问题由承包方承担外，其他质量问题将由发包方自行负责。二、合理期限内的承包方责任1．根据《建设工程质量管理条例》第40条规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修年限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2．即使发包方擅自使用了未经验收的工程，承包方仍需在合理期限内对工程结构、基础工程质量承担责任。3．如果因为承包方原因，如偷

2024-07-11

202人看过
工程监理
房屋未经竣工验收或验收不合格擅自使用的应受怎样的处罚

建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任：未组织竣工验收，擅自交付使用的;验收不合格，擅自交付使用的;对不合格的建设工程按照合格工程验收的。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施;(七)建设资金已经落

2023-06-15

272人看过
业主
业主擅自使用是否默认验收

工程竣工验收就是由建设单位、施工单位和项目验收委员会，以项目批准的设计任务书和设计文件，以及国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试生产合格后，对工程项目的总体进行检查和认证的活动。竣工验收要按照法律要求进行建筑工程质量备案。同时，根据《建筑法》第六十一条规定：建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《城市房地产管理法》第二十六条规定：房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。因此，购房人在办理商品房交接入住手续时，应要求出卖人出示该商品房的《建筑工程竣工验收备案表》，查验该工程是否经验收合格。如果出卖人不能出示该商品房的《建筑工程竣工验收备案表》，说明该工程未经验收或者验收不合格，购房人有权拒绝收房，由此引起的延期交房责任由出卖人承担。如果出卖人超过约定的期限房屋仍然未能验收合格，购房人可以解

2023-03-02

413人看过
土地征收
未经许可擅自批准土地征收的法律责任是什么？

犯了非法批准征收土地罪既遂应这样处罚：国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征收土地，且情节严重的，应处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。非法批准征收土地罪的最新量刑标准是什么非法批准征收土地罪的最新量刑标准如下：1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役；2、致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，应当处三年以上七年以下有期徒刑。非法批准征收土地罪是指国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征收土地，情节严重的行为。《刑法》第四百一十条国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征收、征用、占用土地，或者非法低价出让国有土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2023-08-12

219人看过

国务院
未竣工验收擅自投入使用处罚依据

建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：未组织竣工验收，擅自交付使用的；验收不合格，擅自交付使用的；对不合格的建设工程按照合格工程验收的。未竣工验收可以结算吗（一）为竣工验收不能结算。（二）一般情况下需要有竣工图、竣工验收报告的。工程预算竣工做完后才能财务工程决算。收入都没确定是无法做财务工程决算报告的。（三）处理办法：敦促技术部门做竣工图，敦促预算部门及时与甲方做竣工决算。两者完成后，财务部门做财务竣工决算。《中华人民共和国建筑法》第七条规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。《中华人民共和国建筑法》第八条规定：申请领取施工许

2023-08-01

160人看过
法律综合知识
工程项目未验收而引发的责任归属在哪

一、工程项目未验收而引发的责任归属在哪工程项目没验收导致出错的基础质量等由承包人负责；其他质量问题由发包人负责；还可以要求工程项目负责人以及监理人员承担相应责任、赔偿相应损失费用。《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。二、工程项目预验收的程序与注意事项工程项目预验收的程序：1．完成收尾工程。做好收尾工程，必须摸清收尾工程项目，通过竣工前的预检，进行一次彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和修补工作，制订作业计划，相互穿插施工。2．准备验收资料。竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，从施工开始就应完整地积累和保管，竣工验收时应编目建档。3．做好预验收。竣工验

2023-09-26

163人看过
经理
合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任

合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任有哪些1.采取补救措施的含义。采取补救措施作为一种独立的违约责任形式，是指矫正合同不适当履行(质量不合格)、使履行缺陷得以消除的具体措施。这种责任形式，与继续履行(解决不履行问题)和赔偿损失具有互补性。2.采取补救措施的类型。关于采取补救措施的具体方式，我国相关法律做了如下规定：(1)民法典582条规定为：修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等;(2)消费者权益保护法第48条规定为：修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用、赔偿损失;(3)产品质量法第40条规定为：修理、更换、退货。3.采取补救措施的适用。在采取补救措施的适用上，应注意以下几点：(1)采取补救措施的适用以合同对质量不合格的违约责任没有约定或者约定不明确，而依民法典第510条仍不能确定违约责任为前提。换言之，对于不适当履行的违约责任形式，当事人有约定者应依其约定

2023-03-07

344人看过
工程施工
如果项目合格但尚未验收，是否可以先交付使用

法律咨询：项目在符合条件但尚未验收前能否交付使用？律师答复：当工程达到验收条件时，应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程，不得交付使用或后续工程施工。相关法律知识：建设工程开工前，《中华人民共和国建筑法》第七条的有关规定，建设单位应当按照国家有关规定向县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取建筑许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目，不再领取施工许可证。第八条申请建筑许可证，应当具备下列条件：（一）已办理建设项目用地审批手续；（二）已取得城市规划区建设项目规划许可证；（3）需要拆除的，拆除进度符合施工要求；（4）已确定施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（六）有保证工程质量安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内，对

2023-05-07

446人看过

营业执照
擅自使用知名商品的形式和法律责任是什么

1、第五条经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（一）假冒他人注册商标；（二）使用特殊名称，擅自包装、装潢知名商品，或者使用类似知名商品的名称、包装、装潢的，造成与他人知名商品混淆，使买受人误认为是知名商品的；（三）擅自使用他人的企业名称或者名称，使人误认为是他人的商品的；（四）伪造或者冒用认证标志等质量标志的，第二十条经营者违反本法规定，给被侵权经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任。被侵权经营者的损失难以计算的，以侵权人在侵权期间获得的利益为赔偿数额；因不正当竞争损害被侵害经营者合法权益的，应当承担被侵害经营者调查其不正当竞争行为侵害其合法权益所支付的合理费用，第二十一条经营者假冒他人注册商标，擅自使用他人企业名称、企业名称，伪造或者冒用认证标志、名优产品标志等质量标志，伪造产地的，可以向人民法院提起诉讼，经营者使用特殊名称的，依照《中华人民共和国商标法》和《中华人民

2023-05-02

73人看过
法律综合知识
工程验收的主控项目是指什么

一、工程验收的主控项目是指什么建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。例如混凝土结构工程中钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求，纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求，安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准、并铺设垫板等都是主控项目。二、什么是工程验收的一般项目除主控项目以外的项目都是一般项目。例如混凝土结构工程中，除了主控项目外，钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈，施工缝的位置应在混凝土的浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。等都是一般项目。三、主控项目与一般项目的区别对有允许偏差的项目，如果

2023-06-16

382人看过
法律综合知识
建设工程未经验收投入使用

一、建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，承发包双方在法定的责任范围内承担相应的民事责任。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承发包双方应承担什么样的民事法律责任既有法律法规的规定过于泛泛，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》明确了这个问题，即建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，部分免除承包人的质量责任，发包人就擅自使用部分的除地基基础和主体结构以外的质量问题承担责任，并且自工程转移占有之日视为实际竣工日期。(一)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，部分免除承包人的质量责任1、竣工验收是建设单位(发包人)的法定义务，竣工验收合格是建设工程合法使用的前提建设工程关系国计民生，在社会生活中占有非常重要的位置，因此建设工程承包合同不仅取决于承发包双方当事人的真实意思表示，还要受到国家法律、行政法规、强制性工程标准和规范的干预，建设工程施工完成后，法律规定

2023-02-07

78人看过
工程施工
建设工程未竣工验收，发包人擅自使用会导致什么样的法律后果

1、工程未经竣工验收，但发包人已投入使用，应视为发包人认可承包人完成了合同义务，应向承包人支付工程款。2、建设工程未经竣工验收，发包方擅自使用后，又要求对工程质量进行鉴定的，不予支持。3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。4、工程虽未经相关部门整体竣工验收和分部分项的验收，但已交付使用。若发包人提交的行政主管部门出具的有关工程质量安全隐患整改等文件不足以证明质量问题与承包方的施工之间存在直接因果关系的，承包人对该部分工程质量不承担责任。律师补充：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。未经竣工验收擅自使用，只是推定工程质量合格，并不能免除承包人对案涉工程质量保修义务。施工方对建设工程应承担的质量责任，包括对工程

2023-05-06

328人看过

房地产开发
擅自交付使用新建住宅，将承担什么责任

擅自交付使用新建住宅的建设单位，由市住宅发展局或区、县住宅建设管理部门按照下列规定给予处罚：1、新建住宅符合交付使用要求，但未按规定向住宅建设管理部门办理审核申请手续的，责令限期补办手续；逾期未补办的，住宅建设管理部门可处2000元以上1万元以下的罚款。2、新建住宅未按规定纳入住宅竣工配套计划，又未按规定配建市政、公用设施或者不按住宅竣工配套计划配建市政、公用设施的，责令限期补建并停止交付使用。逾期未补建的，住宅建设管理部门可组织有关部门采取代为建设措施，由住宅建设单位承担代为建设费用，并按代为建设费用的10%向住宅建设管理部门缴纳管理费；逾期未补建或者在补建期间擅自交付使用的，住宅建设管理部门并可按照擅自交付使用的住宅面积处以住宅建设配套费5%-10%的罚款，但最高不超过3万元。擅自交付使用新建住宅，情节严重的，对具有房地产开发经营资质的住宅建设单位，由房地产管理部门降低其房地产开发经营

2023-06-10

53人看过
侵权行为
影楼擅自使用他人肖像该承担什么责任

浙江武义县6岁儿童宋某以侵犯肖像权为由，将一家影楼的负责人王女士告上了法庭，这也是当地首例肖像权纠纷案件。日前，浙江武义县法院审理了此案。宋某诉称，因王女士觉得宋某生性可爱，便与其母亲达成协议：由影楼工作人员带宋某到金华市一知名影楼拍摄艺术照，如果拍摄效果好，则留一张比较大的相片供王女士影楼作为样本使用。可是，在宋某被带去拍照后没几天，宋某的家人便发现王女士在没有征求宋某法定代理人同意的情况下，已将宋某的照片印刷成广告本4000多份在社会上散发。此外，王女士还将宋某的照片外传，宋某的相片已被金华另一影楼制作成广告图片放在街头一大型广告栏内，严重侵害了宋某的肖像权。原告请求判令王女士在立即停止肖像权侵犯行为的同时，赔偿精神损害费2万元，并向宋某赔礼道歉。对于王女士将宋某照片印刷成广告本的行为，法院予以认定，并认为该行为显然具有赢利的目的性，在未经宋某法定代理人同意的情况下，系擅自使用他人肖像

2023-06-13

438人看过