工程索赔产生的原因分析-法师兄

工程索赔产生的原因分析

来源：互联网时间： 2023-07-10 08:32:19 117 人看过

工程索赔报告的内容包括：

1、总论部分。是索赔报告的开始部分；

2、合同引证以及索赔额计算部分；

3、期延长论证；

4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。

工程索赔过程中需要注意：

1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；

2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；

3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；

4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

编写建设工程索赔报告的一般要求有哪些

（1）索赔事件应该真实。索赔报告中所提出的干扰事件，必须有可靠的证据证明。对索赔事件的叙述，必须明确、肯定，不包含任何估计的猜测。

（2）责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明施工单位的索赔是完全按照合同规定程序进行的。

（3）充分论证事件造成施工单位的实际损失。索赔的原则是赔偿由事件引起的施工单位所遭受的实际损失，所以索赔报告中应强调由于事件影响，使施工单位在实施工程中所受到干扰的严重程度，以致工期拖延，费用增加；并充分论证事件影响实际损失之间的直接因果关系，报告中还应说明施工单位为了避免的减轻事件影响和损失已尽了最大的努力，采取了所能采用的措施。

（4）索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法和数据，正确地计算出应取得的经济补偿款额或工期延长。计算中应力求避免漏项或重复，不出现计算错误。

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

不可抗力
工程索赔的原因是什么

业主未按合同要求交付设计资料和图纸；未按合同规定的日期交付施工现场，提供道路、水、电等施工条件，致使承包人的施工人员和设备不能进场，或进场后不能正常施工，造成人员闲置、停工、机械闲置；未按合同规定的时间和数量支付工程款；材料和设备供应不畅不及时或不合格。不利自然条件是指施工中遇到的实际自然条件，比招标文件中描述的条件更困难、更恶劣，经验丰富的承包商无法预测。承包人遇到现场气候条件以外的外界障碍或条件，或者遇到图纸未注明的地下构筑物、文物时，建设单位可以提出延长工期和费用补偿。3。设计变更引起的索赔由于本工程建设周期长，受地形、地质、水文、气象等自然条件的变化，以及技术经济环境的变化影响，与招标相比，可能导致工程建设的实际情况发生变化，因此工程建设中经常会发生设计变更。由于承包人的报价是在原招标文件和设计图纸的基础上计算的，根据合同约定，施工图中任何工程的数量和性质发生变化，或工程任何部分的

2023-05-07

66人看过
债务人
应收账款产生原因分析

本文为您提供关于应收账款的相关法律问题，对应收账款产生原因进行详细解读。应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等业务，上海讨债公司应向购货或接受劳务单位收取的款项，是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权。主要包括企业出售产品、商品、材料、提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货方垫付的运杂费等。应收账款的产生主要有四个方面的原因：一是由于用户的付款周期较长，导致相应的经销商对企业付款拖延;二是由于经销商自己的资金周转出现困难，也会影响到对企业的付款;三是由于企业对库存产品急于销售，在经销商的层面就出现了供大于求的局面，经销商自然也要视产品的销售和回款状况来平衡对企业的付款;第四点也是最严重的一个原因就是经销商的恶意拖欠，即某些实力不是很强的经销商基本上都是靠企业的授信来维持公司的运转，一旦出现资金问题，就会出现严重的拖欠，到一定程度时，应收就变成了坏账。

2023-06-08

319人看过
抚养费
放弃抚养费产生的原因分析

在离婚纠纷案件审理中，一方放弃另一方应负担的子女抚养费主要有以下原因：对于放弃方而言：1、为达离婚目的而作出的一种妥协；2、为争夺子女的抚养权而作出的一种让步；3、为彻底断绝将来再与对方发生来往；4、为不让对方探视小孩；5、经济上负担不起；6、认为不应该给，这种观点在农村尤其普遍，一般是女方认为子女既然给男方抚养了，男方就应承担起抚养子女的义务，而自己没得到子女还要出钱抚养，被认为是不公平；7、不想给，夫妻反目成仇，认为给了抚养费就是对方得了利益，抚养费成了抱负对方的手段。8、希望双方作出妥协，使案件能够调解；9、减少案件的执行。从以上原因分析可以看出，各方在作出放弃子女抚养费的初忠都是从自身利益着想，而未站在子女的角度考虑，都有涉嫌侵害未成年人合法权益之疑。一、放弃抚养费协议有效吗如果双方当事人是真实的意思表示，是可以对抚养费作出处分的，可以主张抚养费，也可以放弃抚养费。二、抚养费标准数

2023-03-28

486人看过
仲裁机构
建筑工程合同索赔的原因

（一）双方协商解决：根据合同约定和相关法律规定，向监理工程师发出索赔意向书要求赔偿。（二）申请仲裁或到法院起诉：承包人不接受索赔处理结果时，根据合同约定的争议解决办法来维护自身权益。1、申请仲裁须向仲裁机构提交以下材料：仲裁协议、仲裁申请书及副本。2、到法院起诉需要准备的材料：原告主体资格材料、被告主体资格材料、起诉书、相关证据材料。一、建筑工程合同类别有哪些按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类。根据招标准备情况和建设工程项目的特点不同，建设工程施工合同可选用其中的任何一种。（一）总价合同总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。1、固定总价合同。承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。2、可调总价合同。这类合同与固

2023-03-17

91人看过

建筑工程索赔
引起建筑工程索赔的原因

在施工过程中，由于受到水文气象、地质条件的变化影响以及规划设计变更和人为干扰，在工程项目的工期、造价等方面都存在着变化的因素。因此超出合同条件规定事项可能层出不穷，这就为施工索赔提供了众多的机会，作为承包商，必须善于通过不断发生的工程状态，识别索赔机会，获得应有的经济补偿。1、合同文件引起的索赔合同文件包括的范围很宽，最主要的是合同条件、技术规范说明等。在索赔案例中，关于合同条件、工程量和价格方面出现的问题较多。有关合同条件的索赔内容常见于如下几个方面：(1)合同条款规定用语含糊、不够准确;(2)合同条款存在着漏洞，对实际可能发生的情况未做预料和规定，缺少某些必不可少的条款;(3)合同条款之间存在矛盾;(4)双方的某些条款中隐含着较大风险，对单方面要求过于苛刻，约束不平衡，甚至发现某些条文是一种圈套。2、因意外风险和不可预见因素引起的索赔合同执行过程中，如果发生意外风险和不可预见因素而引起

2023-06-12

381人看过
抚养权
放弃抚养行为产生的原因分析

在离婚纠纷案件审理中，一方放弃另一方应负担的子女抚养费主要有以下原因：对于放弃方而言：1、为达离婚目的而作出的一种妥协；2、为争夺子女的抚养权而作出的一种让步；3、为彻底断绝将来再与对方发生来往；4、为不让对方探视小孩。对于被放弃者而言：1、经济上负担不起；2、认为不应该给，这种观点在农村尤其普遍，一般是女方认为子女既然给男方抚养了，男方就应承担起抚养子女的义务，而自己没得到子女还要出钱抚养，被认为是不公平；3、不想给，夫妻反目成仇，认为给了抚养费就是对方得了利益，抚养费成了抱负对方的手段。对于法院而言：1、希望双方作出妥协，使案件能够调解；2、减少案件的执行。从以上原因分析可以看出，各方在作出放弃子女抚养费的初忠都是从自身利益着想，而未站在子女的角度考虑，都有涉嫌侵害未成年人合法权益之疑。一、弃权协议是不是有效1、双方协商一致放弃一方抚养权，子女由另一方抚养的协议有效，但是仍然要履行给付

2023-04-06

151人看过