工程延期的申报与审批程序有哪些
来源:互联网 时间: 2023-04-16 11:01:49 217 人看过

1、工程延期与工程延误的区别

工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

2、工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件

A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的

C、离检查及不利的外界条件等;

D、异常恶劣的气候条件;

E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

F、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2)工程延期的审批程序

A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

C、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

D、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

F、临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

G、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

H、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

I、如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

J、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

3、工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

(1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

(2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

(3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

(4)监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月19日 10:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 延期工程申报条件
    由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件;4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;5、除承包单位自身以外的其他任何原因。承包人延期工程合同怎么算建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。根据《建筑法》第9条规定:建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。
    2023-07-25
    258人看过
  • 单位犯罪的审批程序有哪些
    单位犯罪的审批程序1、代表被告单位出庭的诉讼代表人,应当是单位的法定代表人或者主要负责人;法定代表人或者主要负责人被指控为单位犯罪直接负责的主管人员的,应当由单位的其他负责人作为被告单位的诉讼代表人出庭。被告单位的诉讼代表人与被指控为单位犯罪直接负责的主管人员是同一人的,人民法院应当要求人民检察院另行确定被告单位的诉讼代表人出庭。2、人民法院决定开庭审理单位犯罪案件,应当通知被告单位的诉讼代表人出庭。接到出庭通知的被告单位的诉讼代表人应当出庭。拒不出庭的,人民法院在必要的时候,可以拘传到庭。3、被告单位的诉讼代表人享有刑事诉讼法规定的有关被告人的诉讼权利。开庭时,诉讼代表人席位置于审判台前左侧。4、被告单位的违法所得及其产生的收益,尚未依法追缴或者扣押、冻结的,人民法院应当根据案件具体情况,决定追缴或者扣押、冻结。人民法院为了保证判决的执行,根据案件具体情况,可以先行扣押、冻结被告单位的财
    2023-06-12
    110人看过
  •  申报工程延期需要注意哪些事项?
    申报工程延期条件包括工程量增加、发包人更改设计方案、未能提供施工必需资料、未按协议支付工程款项、分包人与承包人配合不当以及工程质量鉴定结果。不可抗力和其他因素也可能导致延期。以下是申报工程延期条件的改写版本,保持原意不变:1.工程量的增加是申报工程延期的条件之一。2.发包人更改设计方案也会导致工程延期。3.发包人未能按照合同规定的时间提供施工必需的资料,也会被视为延期条件之一。4.发包人未按协议支付工程款项也会导致工程延期。5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中配合不当,也会导致工程延期。6.工程质量的鉴定结果也会影响工程是否能够按时完成。7.不可抗力或其他因素也可能会导致工程延期。如何避免工程延期?工程延期是工程项目中常见的问题,会给项目经理和业主带来严重的经济和时间损失。为避免工程延期,以下是一些法律分析:1. 合同条款:在签署合同之前,双方应该仔细阅读合同条款,特别是关于工程延期
    2023-11-14
    480人看过
  • 暂予监外执行的条件与审批程序有哪些
    对于被判处有期徒刑的罪犯,有下列情形之一,可以暂予监外执行:1.患有严重疾病,需要保外就医的;2.怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;3.生活不能自理,适用暂予监外执行没有社会危险性的。有下列情形之一的,不得保外就医:1.适用保外就医可能有社会危险性的;2.自伤自残的。暂予监外执行的罪犯有下列情形之一的,依法予以收监:1.暂予监外执行情形消失,刑期未满的;2.无正当理由,在规定时间内不向公安机关报到的;3.采取非法手段骗取保外就医的;4.违法犯罪的;5.违反公安机关监督管理规定的;6.以自伤、自残等手段故意拖延保外就医时间的。(二)审批程序1.对需要暂予监外执行的罪犯,由所在监区集体研究,提出意见,经监狱审查后,在省级人民政府指定医院进行病残鉴定。2.监狱根据病残鉴定结论,提出审核意见,报监狱长审批。3.监狱将罪犯暂予监外执行审批材料,报送省监狱管理局审批。批准机关应当将准予暂予监外执行的决定
    2023-06-14
    450人看过
  • 临时用地审批程序有哪些
    审批权限全部占用非耕地的临时用地由县国土资源局审批;占用耕地(严禁占用基本农田)的由州国土资源局审批。临时用地应具备的条件1、建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者集体土地的;2、占用基本农田以外的耕地和未利用地从事养殖业,不建设永久性建筑物的;3、在城市因建设工程施工、堆料和其他需要,临时使用土地的;4、占用土地挖砂、采石、采矿、取土的,或者临时占用非耕地建砖瓦窑的;5、其他符合规定需要临时使用土地的。审批程序(一)申请(以下资料一式三份)向国土资源局行政服务窗口提交资料:1、临时用地书面申请或申请文件(原件);2、临时用地申报表(被用地单位、所在乡镇国土资源所、乡镇人民政府要有明确意见)(原件);3、县级以上行政主管部门的项目批准文件(立项文件、可研批复、初设批复等)(原件);4、法人单位有效证明,法定代表人证明及身份证复印件;5、用地勘测定界图,要求在图上标明各点坐标。红线图
    2023-05-05
    399人看过
  • 延期缴纳税款的审批程序是怎样的
    纳税人按税法规定延期缴纳税款的行为。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条的规定:纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规的规定或者税务机关依照法律、行政法规确定的期限,缴纳或者解缴税款,纳税人因有特殊困难,如遇到灾害,事故,国家政策变化等,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但最长不超过三个月。纳税人未按照上述规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照上述规定解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收未缴税款千分之二的滞纳金。延期缴纳税款的审批程序是,先由纳税人提出书面申请,填写《延期缴纳税款申请审核表》,内容包括延期缴纳的税种,延期缴纳的税额,税款所属时间申请延期缴纳的期限,延期纳缴税款的理由等,一式三份,经县以上税务机关批准后,一份交纳税人,一份交基层征收单位,一份由税务局(分局)留存,但重点企业,税源大户,须经地(市)或省级以上税务机
    2023-05-04
    153人看过
  • 工伤赔偿的申请与审批流程
    这要看具体情况:1、符合工伤条件;2、是否构成工伤,须依法由劳动保障部门认定后才能确认。劳动者可以向人力资源和社会保障局(原劳动局)申请工伤认定,公司需要在事故发生的一个月内申报,如果公司不申请,则工伤职工或者其近亲属在一年内提出认定申请。厂子报工伤流程首先要到当地劳动部门申请工伤认定,这是所有问题的前提,不申请工伤认定,就无法通过工伤获得赔偿,如果单位不申请的话,职工个人就必须在受伤之日起一年内申请;如受伤被认定为因工受伤,拿到有劳动部门出具的工伤认定决定书后,医药费由用人单位全额垫付,停工留薪期内(工伤治疗、康复期间)工资按原待遇发放。停工留薪期内需要护理的由单位负责、住院期间伙食补助费按由工伤职工所在地标准发放;等伤情稳定后可以申请劳动能力鉴定,鉴定工伤等级,然后按照伤残等级计算伤残赔偿数额;如果用人单位不履行上述的义务,工伤职工可以到当地劳动监察大队投诉或直接去劳动仲裁委员会提请仲
    2023-07-04
    490人看过
  • 审批工程延期的责任单位是谁?
    工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件。工程延期的审批程序是怎样的?工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,两者是不同的概念。工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。工程延期的审批原则:监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时
    2023-07-11
    292人看过
  • 审核审批-纳税申报方式-办理程序
    (一)申请纳税人选择采用直接上门申报方式的,由税务机关默认,不用提出申请;纳税人选择采用邮寄或者电子申报纳税方式的,必须在主管税务机关领取《邮寄(电子)申报审批表》,填写后连同采用邮寄(电子)申报方式申请报告一并提交主管税务机关。(二)受理主管税务机关受理纳税人的申请,审阅填报的表格,对符合要求的,制发《税务文书领取通知单》给纳税人,并通知纳税人在约定的时间到税务机关领取审批文书。(三)审核和认定主管税务机关审核纳税人的申请,在《邮寄(电子)申报审批表》上加具审核意见,录入征管软件,对符合条件的,同时制作《核准邮寄(电子)申报纳税通知书》;不符合条件的,制作《不予核准邮寄(电子)申报纳税通知书》。经核对纳税人《税务文书领取通知单》后,发放《核准邮寄(电子)申报纳税通知书》或者《不予核准邮寄(电子)申报纳税通知书》,收回《税务文书领取通知单》。
    2023-06-07
    67人看过
  • 合同审批与签署程序
    代理合同纠纷
    1、部门负责起草职责范围内合同,参与合同谈判,组织会签;2、运作部负责审核合同的各项操作规范、运作模式、运价。3、财务部负责审核合同的付款、开票纳税等相关财务有关条款。4、总经办负责审核合同的真实性、合同风险等有关条款。5、总经理负责审核合同的商务条款,确认等签合同与审批合同的一致性及最后确认。广告合同签订的主要流程1、明确广告目标和基本要求。广告经理根据公司的广告策略、广告计划、结合市场竞争和其他众多影响因素,明确广告目标和基本的要求。2、选择合适的广告公司。广告经理负责选择合适的广告公司,并对各家公司的信用、实力等方面进行评估,并与基本符合要求的公司初步接触,以确定是否可以合作。3、商议广告合作事宜、拟定合同草案。在广告公司理解本公司的广告意图后,双方就广告策略、广告内容、实施方式、广告价格、违约责任等相关事宜进行商议谈判,在达成共识的基础上拟定合同草案。4、相关部门审核相关内容。广告
    2023-07-16
    444人看过
  • 离婚登记审批受理的程序有哪些
    申请离婚登记应符合下列条件:(一)婚姻登记处有管辖权,离婚登记应当到一方常住户口所在地的婚姻登记机关办理。(二)要求离婚的夫妻双方共同向婚姻登记处提出申请;(三)双方均具有完全民事行为能力;(4)当事人持有离婚协议,协议中明确双方自愿离婚的意思表示,并就子女抚养、财产和债务处理等事项达成协议;(五)当事人持有内地婚姻登记机关或者中国驻外使领馆颁发的结婚证;当事人各提交2张2寸单人近期半身免冠照片。城市低保申请审批、结婚、离婚登记程序一、城市低保审批程序城市低保待遇按照个人申请、社区居委会初审、乡镇街道办事处审核、市民政局审批的程序办理。(一)个人申请。申请享受城市低保待遇,按属地管理的原则,以家庭为单位,由户主本人向户口(含集体户口)所在地的社区居委会提出书面申请,并根据家庭成员不同情况如实提供以下材料:居民户口簿、居民身份证、离退休证、结婚证、(判决书)、残疾证、病情诊断书、学生证(入学
    2023-08-07
    357人看过
  • 农村房屋拆迁的审批程序有哪些
    农村房屋拆迁的审批程序有哪些被征用土地所在地的市、县人民政府应当在收到征用土地方案批准文件之日起10个工作日内进行征用土地公告,该市、县人民政府土地行政主管部门负责具体实施。意思也就是,我们当地的市县人民政府收到了国务院或者省人民政府作出的征地批文起10个工作日内要在我们当地的村委会或者是村小组进行张贴公告,该市、县人民政府土地行政主管部门负责具体实施,要让各位被征地拆迁人明白知道,我们这次这次征地是经过国务院或者省政府批准的。这个征地批文要为大家张贴在村里。但是在实践中,有的老百姓去国土局,问我们的土地要被征收了,有没有征地批文,但是国土部门往往以国家秘密为由拒绝被征地拆迁人,说被征地拆迁人没有权利去看。这样的答复都是严重侵犯各位被征地拆迁人的合法权益的。征用土地公告应当包括下列内容,这些内容都缺一不可。一、征地批准机关、(是国务院还是省级人民政府批准的)批准文号、批准时间和批准用途;二
    2023-02-20
    168人看过
  • 工程延期与工程延误一样吗
    一、工程延期与工程延误一样吗工程延期与工程延误不一样,建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期,由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期,业主需要承担因工期延长而增加的费用;对于工程延误,承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。二、工程延期违约金过高怎么办工程延期违约金过高的情况下,可以向司法机关起诉来解决。如果超出法律规定的违约金上限,则是不合法的。违约金是适用约定违约金,即当事人约定的违约数额赔偿,但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的三、工程延期的原因1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.工程师未
    2023-04-25
    472人看过
  • 土地征地的报批程序规定有哪些?
    征地的程序分前后衔接的两大块,即征地的批准程序和征地的实施程序。(一)征地的批准程序(以大型建设项目为例)1、建设项目依法经国务院或省政府批准。2、建设单位向市、县政府地政部门提出建设用地申请。3、市、县政府地政部门审查后拟订征收土地等方案。4、经市、县政府同意后逐级上报。5、征收土地等方案依法由国务院或者省政府批准。(二)征地的实施程序1、发布征地公告(1)发布机关:市县政府。(2)发布范围:被征收土地所在地的乡(镇)、村。(3)公告内容:批准征地机关、批准文号、征收土地用途、范围、面积以及征地补偿标准、农业人员安置办法、办理征地补偿的期限等。(4)发布2、办理征地补偿登记(1)登记机关:征地公告指定的政府地政部门。(2)登记申请人:被征收土地的所有权人、使用权人。(3)登记期限:征地公告规定的期限。(4)登记所需材料:土地权属证书证书、地上附着物产权证明等文件。(5)不办理登记的后果:
    2023-07-05
    425人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 申报遗嘱审批的程序 
      广东在线咨询 2023-08-23
      1、遗属个人申报(8月15日至9月15日)。申报变更遗属补助标准的遗属需持: ①个人身份证(审查后交公安机关盖章确认的复印件一张)、 ②本人户口所在地派出所出具的本人户籍类别及年龄证明(必须为打印且加盖公安机关印章) ③属已故职工配偶的,持所在乡镇(或街道居委会)婚姻管理部门出具的未再婚证明 ④属在中学学习的学生,持所在学校出具的在校生证明 ⑤属2004年以前享受了遗属生活困难补助费且2004年提
    • 停薪留职申请审批有哪些程序
      上海在线咨询 2023-06-11
      停薪留职是指为了使特定职工有期限离岗停薪并保留职工身份。那么停薪留职申请流程是什么呢。 停薪留职申请流程: 1、职工应提出书面申请,经企业批准,并签订停薪留职协议书。如果作了停薪留职申请,却未经企业批准就擅自离职的,企业要按违反劳动纪律来做处理。 2、停薪留职协议书的内容有:在停薪留职期间,企业停发工资、奖金、各种津贴和补贴,停止享受劳保福利等待遇;职工应按月向原单位缴纳待业保险基金、养老保险基金
    • 建设工程审批延期
      北京在线咨询 2022-03-22
      建设单位和有关部门应自核发选址意见书(函)、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证一年内,自核定规划条件和审定建设工程设计方案二年内办理其他相关建设审批手续。逾期未办理或者未经原审批部门同意延期的,期满后原批准、核定、审定文件失效。上述文件需要延期的,建设单位和个人应当在有效期届满三十日前向城乡规划主管部门提出申请,经批准可以延期一次,延期不超过一年。
    • 延期申报的条件和程序
      河北在线咨询 2023-08-19
      延期申报的条件:纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难,需要延期的。 延期申报的程序: 1.由纳税人、扣缴义务人在规定的期限内提出书面申请; 2.经税务机关核准; 3.预缴税款; 4.纳税人、扣缴义务人应当在核准的延期内办理税款结算。
    • 建设工程施工前期拟编制及审批报告,应当遵守哪些规定和审批程序?
      辽宁在线咨询 2022-03-07
      需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目,建设单位应当根据建设地块规划条件(图则)的要求,委托具有相应资质的规划设计单位,编制建设项目修建性详细规划(建设工程设计方案总平面图),报城乡规划主管部门或者省人民政府确定的镇人民政府审定。审定机关在审定前应当依法在有关政府网站上予以公示,并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和利害关系人的意见。涉及民事相邻关系的建设项目,建设单位应当按照城乡规划主管部