如何写建筑工程质量起诉书？-法师兄

如何写建筑工程质量起诉书？

来源：互联网时间： 2023-04-19 17:34:06 257 人看过

建筑工程质量起诉书

原告：某某市某某有限公司

法定代表人：申某某经理

被告：某某市建筑工程三公司某某分公司

法定代表人：尤某某经理

诉讼请求

1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

3、诉讼费等由被告承担;

事实与理由

二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。

综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。

此致

某某县人民法院

具状人：某某市某某有限公司

二00八年某某月二十三日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

业主
如何解决建筑节能工程质量问题?

一、如何解决建筑节能工程质量问题?1、对政府的责任进行强化，促进建筑工程中节能工作的健康发展在我国目前条件下，建筑节能工作首先必须依靠政府行为强制推行。政府建设主管部门是整个建筑工程节能工程管理体系中的主导者，必须要对自身的责任进行强化。在管理建筑节能工作的过程中，应该对各种建筑节能的法律法规及标准等加速进行配套完善、积极推进落实。2、对业主建设行为加以规范，提高建筑节能工程管理水平建设单位即业主作为建设工程中节能工程的投资者与组织者，是整个建筑节能工程实施的主要参与人员，同时也是建筑节能工程中的重要责任主体之一。在对建筑节能工程进行施工前，建设单位应该对施工图纸会审与设计技术交底专题会议加以组织，对业主的建设行为进行规划。在规划的过程中应该由专业人员对设计意图和关键部位及工艺的具体要求进行认真讲解，一旦规划完成后，建设单位必须要做好认真管理，严格按照规范和要求进行，不能对节能工程的设计文

2023-06-04

74人看过
民事诉讼证据
对于工程质量鉴定书如何写？

工程质量验收是对于一个工程的最终肯定，在工程施工时，严格按照施工标准以及工程质量验收标准来进行。工程质量鉴定书则是鉴定完后，向有关部门进行申报的一项重要步骤，而对于工程质量鉴定书很多人不是很清楚，那么工程质量鉴定书如何写。工程质量鉴定书如何写申请人：有限公司住所：法定代表人：申请事项：请求人民法院委托鉴定机构对被申请人负责施工的“”项目工程进行工程量、工程质量鉴定。事实和理由：年月日，申请人与被申请人签订《建设工程施工合同》，约定工程内容为“”，双方同时约定该工程整体质量标准为优良工程。年月日申请人明确表示双方签订的《建设工程施工合同》施工内容没有完工，仅同意被申请人的中间工程验收事宜，并由被申请人另行申报;有资质的第三方“有限公司”进行航道扫海测量测绘，被申请人对此并无异议，期间又遇台风，于年月日测量结果为：航道内共有浅点个，浅点面积㎡，根本无法达到《建设工程施工合同》约定的验收标准;且

2023-06-04

261人看过
工程监理
建筑工程质量事故责任如何判定呢

（一）凡出现下列问题之一者为质量问题1、直接经济损失在一万元以下的；2、不影响使用功能和工程结构安全，但造成永久性质量缺陷的问题。（二）凡存在下列条件之二者为一般质量事故1、直接经济损失在一万元（含一万元）以上，不足五万元的；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的。（三）凡出现下列条件之一者为严重质量事故1、直接经济损失在五万元（含五万元）以上，不满十万元的；2、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；3、事故性质恶劣或造成二人以下重伤的。一、工程质量的行政责任有哪些工程质量管理主体违反工程质量管理法律法规规定应承担的行政法律责任。主要形式有责令改正、罚款、责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书等，具体情形如建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的、迫使承包方以低于成本的价格竞标的；施工单位不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的；勘察单位

2023-02-25

430人看过
业主
建筑工程资质如何申请

第一、对公司的要求：1、办资质你得有一个公司且注册资金得符合你想办资质的要求，经营范围也得达到2、你注册的区域是哪里的？如果是施工资质一般是在你公司所在地区建委，当然也有市建委审批的（这里说明一下因为我不知道你是哪里的，我所说的内容是上海的政策，因为我是上海的）。3、人员：一般资质就是要建建师，工程师，助工，经济员，财务负责人，技术负责人，法人，经营负责人，等这些人员齐备，（每项资质对人员数量不一样）4、公司的材料：执照、代码证、公章、设备等公司基本材料第二、审批流程：按建委的要求做所有的材料，人员都准备好，装订好材料报送建委，建委受理后大概15个工作日出结果，结果无非就两个，同意，不同意，同意的话，20个工作日出资质证书，不同意：你就看他们出专家评审意见，再把材料拿过来重新做再走一个流程，如果被出来材料有严重问题的话，估计一年内就不允许申报资质了。一、建筑工程公司需要哪些资质具有法人资格

2023-03-02

130人看过

笔录
建筑工程黑白合同如何起诉

一、建筑工程黑白合同如何起诉建筑工程黑白合同起诉当事人起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。起诉状应当记明下列事项：(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息;(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。二、法律依据《民事诉讼法》第一百二十条起诉形起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。第一百二十一条起诉状起诉状应当记明下列事项：(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者

2023-06-17

59人看过
安全责任
建房质量安全责任书如何书写？

甲方：姓名性别年龄民族电话住址：乙方：姓名性别年龄民族电话住址：甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(详见后附示意图)。2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)中人：(签字盖章)__年月日-----------

2023-04-16

489人看过
房地产开发
《建筑工程质量认定书》获得的条件

《建筑工程质量认定书》应由质检部门出具。《城市房地产开发管理暂行办法》规定，房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向主管部门提出综合验收申请，主管部门应当在收到申请后一个月内组织有关部门进行综合验收。综合验收不合格的，不准交付使用。综合验收应当包括以下内容：1、规划要求是否落实；2、配套建设的基础设施和公共服务设施是否建设完毕；3、单项工程质量验收手续是否完备；4、拆迁补偿款安置方案是否落实；5、物业管理是否落实；6、其他。一、如何认定建筑工程质量合格？按照验收规范要求，各检验批检验合格。分项工程监理验收合格。单位与分部工程监理单位组织了初验，并且核查竣工资料后。业主组织竣工验收，验收后将存在的质量问题形成验收报告。经施工单位整改完成后并经监理整改复查后即可交付使用。此过程就可以认定工程质量合格。二、工程质量问题的处理方式是什么？1、当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时，应及时制止，并要

2023-03-26

126人看过
房屋质量纠纷
房屋质量纠纷起诉书如何写的呢？

一、常见的房屋质量问题有哪些？结合实践来说，常见的房屋质量问题主要有如下情形：1.楼体不稳定。表现为过了沉降期依然下沉不止；不均匀沉降导致楼体倾斜；整体强度不够，楼体受震动后或在大风中摆动；因结构不完善，部分或全部承重体系载力不够，导致楼体有局部或全部坍塌隐患。2.裂缝。包括墙体裂缝及楼板裂缝。裂缝分为强度裂缝、沉降裂缝、温度裂缝、变形裂缝，产生的原因有材料强度不够，结构、墙体受力不均，抗拉、抗挤压强度不足，楼体不均匀沉降，建筑材料质次，砌筑后干燥不充分等。3.渗漏。由于防水工艺不完善、防水材料质量不过关等原因导致屋面渗漏，厨房、卫生间向外的水平渗漏，以及向楼下的垂直渗漏，垂直渗漏多见于各种管线与楼板接合处。在雨季及厨房、卫生间用水量大时，渗漏严重会影响使用人的正常生活，破坏地面装修，影响楼上楼下邻里关系。4.墙体空，墙皮脱落。墙体内部各砌块、层面之间连接不好，在压力、温差等作用下形成中空

2023-02-21

454人看过

经理
分部工程质量证明书如何填写？

分项、分部工程质量验收证明书单位工程名称：xxxxxxxxxx建设工程（暂名）民防1受监建筑面积：10078M2民防建筑面积：9012M2施工单位名称：xxxxxxxx集团有限公司质量验收意见施工单位意见：经验收该主体分部施工符合设计及施工规范要求，末发生违反工程建设标准强制性条文及施工验收规范，施工技术及材料质保资料基本齐全，该分部自评等级为合格。总工程师xxxxxxx年xx月xx日项目经理xxxxxxx年xx月xx日施工企业质量部门章设计单位意见：经验收该主体分部按图施工，符合设计及工程建设标准强制性条文、规范要求，其间发生的设计变更和技术核定均已通过我单位认可。设计项目负责人xxxxxx年xx月xx日设计单位部门章监理单位意见：经验收该主体分部施工符合设计及施工规范要求，设计变更及技术核定手续齐全，末发生违反工程建设标准强制性条文的情况，施工技术及材料质保资料同步，真实、基本齐全，核

2023-06-03

161人看过
设计招标
如何认定建筑施工质量责任

认定建设工程质量的责任如下：1、建设单位对建设工程的质量全面负责；2、勘察、设计单位对勘察、设计的质量负责；3、施工单位对建设工程的施工质量负责；4、工程监理单位对施工质量承担监理责任。一、水利工程质量问题如何解决(一)大力整顿和规范水利建筑秩序保证水利工程质量需要一个良好的水利建筑市场环境。要加强建筑法制建设，强化法制意识，认真贯彻执行《建筑法》，《招标投标法》，《建筑工程勘察设计管理条例》《建筑工程质量管理条例》等法律法规，同时继续制定完善工程质量的法律，行政法规和技术规范，提高依法行政自觉性；要整顿和规范水利建筑市场，查处无证设计，无证施工，无证监理，借证卖照，资质挂靠等违法违纪行为；要加强建材市场材料，产品，设备监督，杜绝以次充好，防止不合格产品进入施工现场。(二)规范建设单位市场行为，落实项目法人职责项目法人是项目建设的责任主体，对工程质量负总责，要严格按照基本建设程序办事，杜绝

2023-06-20

244人看过
保证
如何规定房屋建筑工程的质量保证期

如何规定房地产建设工程的保修期？1。根据《商品房销售管理办法》第三十三条规定，商品房的保修期不得低于建设工程承包人向房地产开发商出具的质量保修书中规定的保修期；不足规定的最低保修期的，保修期不得少于规定的最低保修期，修理期不得少于规定的最低保修期。”因此，购房者的保修责任由房地产开发商承担，但实际承担保修工作的却是施工承包商，保修期以施工承包商向房地产开发商承诺的时间为准。本条所称“规定”，是《商品房销售管理办法》第三十二条规定的《商品房住宅质量保证和住宅用户手册制度实施规定》，而《规定》第六条规定：“国家对住宅工程质量保修期另有规定的，保修期按国家规定执行。2。根据国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》第40条，在正常使用条件下，建设项目的最低保证期为：>P>工程、基础设施工程、房屋建筑基础工程和主要结构工程；即设计文件中规定的本工程合理使用年限（注：使用年限可达到建筑标准）使用年限）；B

2023-05-02

194人看过
诉讼时效
建筑工程的诉讼时效如何起算

一、建筑工程的诉讼时效如何起算我国法律规定，工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。二、建筑工程什么情况下可以分包建筑工程在符合法律规定的条件下才可以分包。建筑工程分包的具体要求：1、发包人应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。《建筑法》第13条规定：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已经完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应的资质等级证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。2、发包人不得将建设工程肢解发包。所谓肢解发包，是指发包人将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同承包单位的行为。3、承包人不得违法分包。分包是允许的，但不允许违法分包。所谓违法分包，是指下列

2023-06-07

398人看过

书面合同
哪个部门颁发了建筑工程质量证书

建筑工程质量证明书由质检部门颁发。根据《城市房地产开发管理暂行办法》，房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向主管部门提出综合验收申请，在收到申请后一个月内组织有关部门进行综合验收。综合验收不合格的，不得交付使用。综合验收应包括以下内容：1、规划要求是否落实；2、配套基础设施和公共服务设施是否完善；3、单项工程质量验收手续是否齐全；4、，拆迁补偿安置方案是否落实；5、物业管理是否落实；6、其他。第九条建设单位应当自取得施工许可证之日起三个月内开工建设。建设单位因故不能按期开工建设的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不得超过三个月。既不开工也不申请延期或者超过延期期限的，施工许可证自动废止。第十条在建工程因故停工的，建设单位应当自停工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。建设项目恢复建设时，应当向发证机关报告；暂停建设一年以上的项目恢复建设前，建设

2023-05-02

150人看过
勘察设计
建筑工程质量评级项目

一个建筑或构筑物的建成，由施工准备工作开始到交付使用，要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以，一个工程质量的优劣，能否通过竣工验收，取决于各个施工工序和各工种的操作质量。因此，为便于控制、检查和鉴定每个施工工序和工种的质量，需将一个单位工程划分为若干分部工程；每个分部工程，又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量，以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上，再与合同要求相对照，以决定能否验收。因此，分项工程质量是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础，也是能否验收的基础。1、分项工程。通常按主要工种工程划分，例如，砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目是单一工种作业，如瓦工的砌砖工程；木工的木门窗安装工程；油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种，如钢木组合屋架制作工程是由几个工种配合施工的。2、分部工程。按建筑的主要部

2023-03-26

381人看过