工程既未竣工也未验收包工头追款败诉-法师兄

工程既未竣工也未验收包工头追款败诉

来源：互联网时间： 2023-04-24 01:10:18 312 人看过

中国法院网讯一包工头承建某工程后，在工程既未竣工验收，也未对工程量及价款进行结算的情况下，双方仅通过估算，发包人便给该包工头出具了工程款欠条。后包工头持该欠条上法庭要求发包人给付工程款。近日，重庆市巫山县人民法院经审理后，依法驳回其要求给付工程款100000元及资金利息的诉讼请求，并承担案件受理费2300元。

原告诉称：“2003年4月18日，我承包被告修建酒厂工程中的挡土墙工程，同年6月25日完工，经结算，被告应支付我工程款100000元，因被告无钱，便出具欠条一张，约定在2004年4月25日前分三次付清。给付期限届满后，我多次催收无果，现要求被告支付所欠工程款100000元，并支付资金利息。”

被告辩称：“因原告未履行协议条款，工程至今未竣工，也没验收，导致我极大损失，我已按协议条款支付了原告的生活费和材料款。”

经审理查明，2003年4月，原告龚启贵承建了被告王同虎位于原巫山县早阳乡庙党酒厂建设工程中的挡土墙等基础工程。后由于该工程未经验收，实际施工方量不明，经双方估算，被告给原告出具欠条一张，欠条载明：“今欠到龚启贵早阳乡工程款拾万元整（按实际方量计算为准）。付款日期，按三方协议所规定的日期付款：1、2003年11月3日付叁万元；2、2003年12月5日付伍万元；3、余款2004年4月25日付清，随之终止协议”。原、被告至今未对工程量及价款进行结算。

法院认为，原告龚启贵承建被告王同虎的工程后，双方未对工程量及价款进行结算。原告虽向本院出示由被告出具的欠条一张，但该欠条同时注明要以实际方量计算为准，且原告并无其他证据佐证其工程价款共有100000元，故对原告的诉讼请求，法院不予支持，原告可待双方结算或者提供充分证据后另行主张权利。据此，法院依法作出如前述判决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠条相关文章

合同无效
合同无效工程又未竣工验收法律处理

尚缺少法律规定、修复后验收合格或者不合格的情形下，应当根据违法发包人、分包或者转包人的过错判令其承担缔约过失责任，工程经验收合格、建设工程施工合同无效而工程未验收，而且发包人也未使用此种情形下建设工程施工合同被确认无效后、建设工程施工合同无效而工程未验收、法院不予受理。一，法律均作出了明确规定，应当根据违法发包人，亦即支持实际施工人相应的实际损失，亦即支持实际施工人相应的实际损失(同第一种情形的意见3)，在此种情形下，不支持参照有效合同约定支付工程款的诉讼请求，支持实际施工人的诉讼请求：1。主要依据是《建设工程施工合同司法解释》第十三条关于发包人未经验收擅自使用而不得提出质量异议的规定、受理。一般理解为“视为验收合格”。

2023-06-15

230人看过
法律综合知识
工程竣工验收，发包人拖延验收可以吗？

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

2024-04-17

192人看过
不可抗力
工程竣工未验收便交付使用的，如何处理

1、对于未经竣工验收就交付使用的，责令限期补办验收手续；逾期不补办验收手续的，处以罚款。2、对于将验收不合格的工程交付使用的，责令限期返修，并处罚款、情节严重的，依法吊销营业执照；给购买人造成损失的，依法承担赔偿责任。3、交付使用的商品房，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；给购买人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。对违反上述规定的除房地产开发企业外的其他建设单位的处理：责令改正，并处罚款，重新组织验收；对他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。工程竣工怎么进行验收？1、工期延误的情形有哪些《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）工程设计变更

2023-08-12

297人看过
法律综合知识
未竣工验收的工程已使用怎么处罚施工单位

一、未竣工验收的工程已使用怎么处罚施工单位未竣工验收的工程已使用的处罚：责令施工单位进行改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。二、建筑工程竣工验收程序是怎样的建筑工程竣工验收程序是：1．申请报告：当工程具备验收条件时，承包人即可向监理人报送竣工申请报告。2．验收：监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。3．单位工程验收：发包人根据合

2023-12-01

122人看过

法律综合知识
工程验收算工期竣工吗

工程验收不一定算工期竣工。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2024-04-17

328人看过
工程造价
工程未竣工验收已投入使用是否认为合格

未竣工验收已入住不能视为已验收合格，验收合格必须符合规定的房屋建筑工程质量标准，具有经签署的工程保修书，必须具有质检站核发的房屋质量合格证明，煤气、上水、电热、污水、路通，楼前6米、楼后3米场地平整，必须按图纸、文件要求达到设备齐全、手续完备。一、竣工结算和竣工决算的区别是什么1、二者包含的范围不同：工程竣工结算是指按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算，以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况，调整施工图预算价格，确定工程项目最终结算价格。它分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。竣工结算工程价款等于合同价款加上施工过程中合同价款调整数额减去预付及已结算的工程价款再减去保修金。竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用，即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。按照财政部、国家发改委和建设部的

2023-03-26

139人看过
配套设施
未验收如何确定工程款

未验收不影响工程款，因为工程价款一般是依据中标合同确定的，招标人和中标人另行签订施工合同，约定工程款与中标合同不一致的，按中标合同确定工程价款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人

2023-08-10

434人看过
法律综合知识
未经消防验收和未经竣工验收可以同时处罚吗

一、未经消防验收和未经竣工验收可以同时处罚吗若建设方未能按国家法律法规要求，将消防设计方案向公安机关消防机构进行备案；或在工程完成竣工后，亦未依法按程序向公安机关消防机构进行备案，该行为将受到责令在期限内整改，同时还将面临最低五千元人民币的罚款处罚。对于消防工程的验收标准，技术资料必须是完整且合法有效的。在实际施工过程中，必须严格遵循现行的相关规程与规范。此外，还需具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明以及设备随机文件等相关材料，并且必须严格按照已经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工，严禁擅自修改。《中华人民共和国消防法》第五十八条违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；（二）依法应当进

2024-07-04

400人看过

工程承包
竣工验收工程款必须付到多少

根据合同。有的合同竣工支付80%，结算后能拿到90%，留10%质保。有的是5%质保。一、质保金承担多少年合同的具体内容合同质保金在法律上没有明确的规定。合同签订双方当事人可以自行协商约定，一般在百分之五到百分之十，全部或部分使用政府投资的建设项目，按照工程价款结算总额的百分之五左右，预留质量保证金，质保金，是为了证明对自己的服务质量有信心，以及进行对外宣传形象的最有力的证明。二、工程合同必须要质保金吗质保金作为特定化的货款，可以是质量保修金，也可以是质量保证金。质量保修金，是由合同双方约定从应付合同价款中预留的，当标的物出现质量问题，需要进行修理时，用于支付修理费用的资金。质量保证金，则是施工单位根据建设单位的要求，在建设工程承包合同签订之前，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。但是都是工程合同必备条款。三、建设工程质保金退还的方式有哪些建设工程质保金退还的方式：在工程竣工验收合格

2023-06-22

433人看过
法律综合知识
工程结束多久竣工验收

一、工程结束多久竣工验收工程施工完成后一般三个月能办竣工。施工单位完成工程施工后，具备竣工验收条件的，一般要在三个月内对已具备竣工验收条件的项目完成工程竣工验收，三个月内不办理验收投产和移交固定资产手续的，取消企业和主管部门的基建试车收入分成，由银行监督全部上交财政。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。二、工程竣工验收需要提供哪些资料工程竣工验收需要提供以下资料：工程概况表；工程竣工总结；单位（子单位）

2023-10-24

141人看过
法律综合知识
房屋未竣工验收能否收取物业费？

房屋未竣工验收，不能收取物业费。物业费是物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋公共建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治及提供其他与居民生活相关的服务所收取的费用。《物业管理条例》第四十条物业服务企业可以将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业，但不得将该区域内的全部物业管理一并委托给他人。第四十一条业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主负连带交纳责任。已竣工但尚未出售或者尚未交给物业买受人的物业，物业服务费用由建设单位交纳。

2024-05-02

372人看过
工程施工
施工项目竣工验收程序

一般规定施工项目竣工验收的交工主体应是承包人，验收主体应是发包人。竣工验收的施工项目必须具备规定的交付竣工验收条件。竣工验收阶段管理应按下列程序依次进行:1竣工验收准备。2编制竣工验收计划。3组织现场验收。4进行竣工结算。5移交竣工资料。6办理交工手续。竣工验收准备项目经理应全面负责工程交付竣工验收前的各项准备工作，建立竣工收尾小组，编制项目竣工收尾计划并限期完成。项目经理和技术负责人应对竣工收尾计划执行情况进行检查，重要部位要做好检查记录。项目经理部应在完成施工项目竣工收尾计划后，向企业报告，提交有关部门进行验收。实行分包的项目，分包人应按质量验收标准的规定检验工程质量，并将验收结论及资料交承包人汇总。承包人应在验收合格的基础上，向发包人发出预约竣工验收的通知书，说明拟交工项目的情况，商定有关竣工验收事宜。竣工资料承包人应按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。企业应建立健全竣工资料

2023-06-10

489人看过

业主
化工企业竣工验收程序

竣工验收方法和步骤根据化工建设项目的特点，竣工验收可分为单项工程验收和全部工程验收两种情况。（一）单项工程验收：一个单项工程，已按设计要求建完，经试车考核已具备使用条件，建设单位要及时组织设计、施工单位对工程质量进行评定，整理有关施工技术资料和竣工图（竣工图的编制按原国家建委编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定（建发施字［1982］50号））执行，办理单项工程财务决算和交付使用资产交接手续，而后按单项工程上报新增生产能力。由几个施工单位负责施工的单项工程，当其中某一个单位所负责的部分已按设计要求完成，即可向建设单位办理交工手续。（二）全部工程验收：整个建设项目已符合本规定的竣工验收标准，即应进行全部工程验收。全部工程验收具体可按三个步骤进行：1、准备阶段（1）按照原国家建委规定编制好工程竣工图；（2）对财务进行清理，按有关规定编制竣工决算并报主管部门批准；对基本建设项目的竣工决算需报上级审

2023-04-02

465人看过
法律综合知识
如何区分工程的竣工验收与交工验收

1．工程交工验收一般是指工程施工完成后，建设单位组织施工单位、监理单位检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足竣工验收条件的初步验收评价。2．工程竣工验收一般是由质量监督部门组织的对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，包括建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料；查验工程实体质量；对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员签字。3．二者明显区别是：时间上交工验收在前，竣工验收在后；从验收主体来说，交工验收由项目法人组织进行，而竣工验收应由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成的竣工验收委员会组织进行；性质上来说交工验收是

2024-05-08

156人看过