包工不包料建房合同的格式是怎样的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-05 15:13:09 329 人看过

一、工程概况

二、承包内容:详见甲方与业主签订合同的相关内容。

三、材料供应:

1、甲供:

2、乙方供应:

3、业主供应:

凡甲方、业主提供的材料应运到乙方指定的地点,并按规定进行材料的检验。凡提供的材料必须有出厂合格证、质保书及相应的检验报告。

四、合同价款和付款方式参照甲方与业主签订合同的相关内容,并执行公司相关规定,所有工程款项必须按照公司内部审批制度严格执行,

五、工程质量乙方遵守甲方与业主的合同条件,按照国家验收规范进行验收,并办好验收记录,如因施工原因造成不符合质量要求而返工,其费用、罚款均由乙方承担。

六、乙方除履行甲方与业主所签订合同的所有内容外,还必须按如下要求完成工程中的相关事宜:

七、安全生产、文明施工乙方做到文明施工,施工场地做到整洁有序,严格遵守安全操作规程,由于乙方不遵守操作规程造成事故,一切经济及法律责任均有乙方承担。

八、其他1、若发生争议,双方本着互谅互解的原则,协商解决,如协商不成,则请双方信任的第三方协调解决,直至法院起诉。2、本合同一式二份,双方各执一份,本合同自签订之日起生效。

九、需要补充说明部分甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表(签字):

代表(签字)联系电话:

联系电话:

日期:

日期:

这就是包工不包料建房合同的相关内容,大家也看到了在合同中双方会明确约定,由土地所有者提供修建房屋所用的材料,而施工一方只提供施工人员。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月05日 00:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 建筑总承包合同意向书的格式
    甲方代表(签字):乙方(盖章)乙方代表(签字)建筑总承包合同意向书篇二:工程承包意向书发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)一、工程概况1、工程名称:民族文化森林公园2、工程地点:海南省3、施工范围:土建安装工程4、承包方式:包工包料5、工期:甲方合理、规范条件下的指定工期二、双方的约定经甲乙双方协商,在互惠互利的原则下,签订本工程承包意向书:1、甲方暂同意将民族文化森林公园土建安装工程拟承包给乙方施工。2、甲方提出的承包要求:(1)乙方进场施工前需向甲方交纳如期开工完工保证金50万元,其他保证金按政府规定及招标文件有关规定执行。(2)乙方承诺土建工程垫资建设完成。(3)在签订正式施工合同后,乙方必须保证按质按量按工期完成施工任务,才能进行本项目的投标。(4)本工程按《海南省建筑工程综合定额》及《海南省安装工程综合定额》结算.(5)乙方必须满足并对甲方以上要求作出承诺后,才能进行
    2023-05-09
    391人看过
  • 房屋修建包工包料承包合同应该怎么写
    包工包料工程承包合同发包单位:(简称甲方)承包人:简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。第一条:工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。第二条:施工方案1、护坡(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。第三条:合同工期1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。第四条:价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、
    2023-04-05
    438人看过
  • 包工包料是买卖合同还是建设施工合同
    包工包料既不算买卖合同,也不是建设施工合同。而是委托合同。包工包料是指将购买装饰材料的工作委托装饰公司,由装饰公司统一报出材料费和工费。包工包料是装饰公司比较普遍的做法,包工包料可以省去客户很多麻烦。正规的装饰公司包工包料透明度很高,他们对客户交待时,各种材料的质地、规格、等级、价格、取费、工艺做法都会一一列举清楚。另外,装饰公司常与材料供应商打交道,都有自己固定的供货渠道、相应的检验手段,因此很少买到假冒伪劣的材料。就供料商来讲,也不会轻易把不合格的装饰材料卖给装饰公司。因为装饰公司对于常用材料都会大批购买,因此能拿到较低的价格。一、合同的成立时间及地点1、当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立,在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立;法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但
    2023-02-17
    403人看过
  • 承包人包工包料是什么合同形式
    (一)发包方(全称):(以下简称甲方)委托代理人:(二)承包方(全称):(以下简称乙方)委托代理人:(三)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。一、工程承包范围及方式(一)承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。(二)承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。二、工程款支付方式(一)乙方需部分垫资。框架部分(含基础):完成0.00以上一层主体封顶,甲方一月内拨
    2023-06-27
    190人看过
  • 承包建设工程合同纠纷起诉状的格式和样例是什么?
    1、标题。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人。3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开,每条按照“请求依法判令XXXXX;”的格式来写。4、事实与理由。即先说明事实,再说明要求赔偿的理由和提起诉讼的理由。5、文尾。文尾要写清递交诉状的法院、具状人、起诉时间。承包建设工程合同纠纷一般怎么处理?(一)和解或调解。发生建设工程承包合同争议时,当事人可以自行协商和解,或者通过第三者进行调解。(二)仲裁。建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解,或者和解、调解不成功,可以根据达成的仲裁协议,将合同争议提交仲裁机构仲裁。(三)诉讼。如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款,发生争议后也没有达成书面的仲裁协议,或者达成的仲裁协议无效,合同的任何一方当事人,包括涉外合同的当事人,都可向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉
    2023-07-06
    334人看过
  • 建筑工程包工不包料施工合同应该怎么写
    建筑工程包工不包料施工合同甲方:乙方:甲方建xx一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。一、工程名称为:xx。二、工程结构:xx楼层砖砌混凝土结构。三、图纸和文件的保管与提供:协议书成立后x日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。四、承包范围及要求:承包范围为该工程的地基处理(地基高于公司内公路x分后,再三步阶梯计x公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电
    2023-06-04
    178人看过
  • 委托合同包括行纪合同吗,行纪合同的格式是怎样的?
    一、委托合同包括行纪合同吗委托合同不包括行纪合同,委托合同跟行纪合同是不一样的,行纪合同与与委托合同的区别:(1)委托合同又称委任合同,是指委托人与受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同;行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动,委托人支付报酬的合同。(2)委托合同既可以是有偿合同,也可以是无偿合同;行纪合同属于有偿合同。(3)委托合同中受托人从事交易活动产生的权利义务由委托人承担;行纪合同中行纪人从事交易活动产生的权利义务由行纪人自己承担。(4)委托合同中受托人处理委托事务的费用由委托人承担;行纪合同中行纪人处理委托事务支出的费用,由行纪人负担,但当事人另有约定的除外。二、行纪合同的格式是怎样的行纪合同合同编号:委托方:签订时间:年月日行纪方签订时间:年月日根据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,行纪方接受委托方的委托,就代办事项,双方协商一致,签订本合同。第一条代办事项
    2024-01-30
    412人看过
  • 土建工程施工合同补充协议的格式是怎样的
    乙方:XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价:1、土建工土建工程施工合同补充协议甲方:XX实业发展有限公司乙方:XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价:1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮4.8%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材
    2023-06-12
    221人看过
  • 建设工程的承包与发包方式有何不同?
    承包方式是设计—施工总承包,设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目设计和施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。设计采购施工总承包,设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程承发包方式是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。从承发包的范围、承包人所处的地位、合同计价方法、获得承包任务的途径等不同的角度,可以对工程承发包方式进行不同分类。建设工程承包的定义是什么建筑工程承包是指承包单位(勘察、设计、施工、安装单位)通过一定的方式取得工程项目建设合同的活动。(1)承包单位的资质管理。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质登记许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义
    2023-07-02
    398人看过
  • 格式合同、格式条款是怎样的
    一、格式合同、格式条款是怎样的格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款的缔约者、提供方对于其中的免除责任和限制责任的条款要尽到两个义务:提示义务和说明义务。未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。《民法典》第四百九十六条格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。二、格式合同的免责条款一般怎么认定格式合同明示的免责条款有效。
    2024-01-14
    384人看过
  •  包工包料建房合同的注意事项:最新版本解读
    在订立包工包料建房合同时,需要注意以下几点:首先,发包单位是否获得了建筑施工的许可和审批?其次,资金是否充足?第三,承包方的资质情况是否符合承包要求?此外,还需要明确约定施工范围、工作内容、供应材料和设备的责任、结算方法以及争议解决办法。这些都是在包工包料建房合同中非常重要的条款,能够保证工程的顺利进行和双方利益的维护。订立包工包料建房合同时需要注意以下几点:首先,发包单位是否已经获得了建筑施工的许可和审批?其次,资金是否充足?第三,承包方的资质情况是否符合承包要求?此外,还需要明确约定施工范围、工作内容、供应材料和设备的责任、结算方法以及争议解决办法。 材料责任:明确施工范围、内容、结算及争议解决办法材料责任是指承包商在施工过程中需要提供的材料和设备的数量、质量、交货期限等方面的责任。根据《建设工程施工合同》的规定,承包商需要按照合同约定的时间和地点,提供达到设计要求且符合合同规格、质量
    2023-08-27
    430人看过
  • 污水处理总承包工程合同标准范本的格式是怎样的
    一、污水处理总承包工程合同标准范本的格式是怎样的?总承包合同书(合同编号)项目名称:污水处理工程项目项目地点:委托方:承接方:委托方:(以下简称“甲方”)承接方:(以下简称“乙方”)甲方应国家、省、市环保部门的要求,对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标,最后乙方中标。甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定,本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则,就污水处理工程协商一致,签订本合同。第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工艺流程说明工程达到的标准污水经处理后中,水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。5、承包内容及范围:1)根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。2)废水处理构建筑物的土建施工。3)工艺设备材料
    2024-01-31
    359人看过
  • 包机运输合同书的格式
    法律综合知识
    包机人姓名(以下简称包机人)为包用飞机与中国民用航空售票服务处(以下简称承运人)签订协议书,双方同意遵守下列条款:1.包机人于月日起包用型飞机架次担任(旅客、货物、客货)包机运输,其航程如下:月日自至,停留日;鷂_____________鷂_月日自至,停留日;鷂_____________鷂_月日自至,停留日;鷂_____________鷂_月日自至,停留日;鷂_____________鷂_包机费总共______元2.根据包机航程及经停站,可供包机人使用的最大载量为___公斤(内含客座_。如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时,载量照减。3.包机吨位如包机人未充分利用时,空余吨位得由民航利用;包机人不能利用空余吨位载运非本单位的客货。4.承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。5.包机人签订本协议书后要求取消包机,应交付退包费每架次__元。如在包机人退包前,承运人为执行本协议书已
    2023-06-15
    274人看过
  • 出租车承包合同的格式
    出租车承包合同出租方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________承租方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________一、出租方根据承租方需要,同意将____吨载重量____牌汽车____辆租给承租方使用,经双方协商订立如下条款。二、承租方租用的汽车只限于工地运载____、____、____、____。承租方只有调度权,行车安全、技术操作由出租方司机负责。三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如给车辆设备造成损坏,承租
    2023-06-09
    490人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建房承包包工不包料工程合同的好处
      吉林省在线咨询 2023-06-05
      1、建筑工程包工不包料工程合同是农村基层群众建房普遍采用的方式。 2、建房者采取这种合同目的是防止承包人使用劣质材料,致使不合格工程的发生。 3、法律依据:《民法典》第四百六十九条【合同订立形式】当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数
    • 建筑合同怎样写包工不包料
      浙江在线咨询 2022-08-31
      发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)为了强化项目部的责任性,经公司相关部门进行审核、同意,将以下工程委托分包施工,为明确双方责任,保证质量、安全和文明施工,按时完成如下作业,将签订如下条款。一、工程概况二、承包内容:详见甲方与业主签订合同的相关内容。三、材料供应: 1、甲供: 2、乙方供应: 3、业主供应:凡甲方、业主提供的材料应运到乙方指定的地点,并按规定进行材料的检验。凡提供的
    • 建房包工包料的,施工方不按合同做基础,怎样处理?
      西藏在线咨询 2022-09-22
      具体要看你们双方所签的协议合同内容再做定论,需要对各项问题进行妥善解决才可以处理。
    • 建筑施工合同承包方式不体现包工包料怎么写
      上海在线咨询 2022-10-06
      承包方式无非就那几种,综合单价、总价合同、成本加酬金等形式,你这个不包工包料是怎么回事,难不成转包吗如果不包料可以在专用条款里面说明
    • 包工包料的建房合同终止,人工怎么算
      山西在线咨询 2022-10-08
      这要看合同终止的原因,如果是非承包方原因,则按照愿合同条款,以实际完成量,按照定额计算,若是承包方的原因则比较麻烦,一般都是扯皮,最后看谁牛B了。