工程款时效追诉延续的方法是哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-20 15:14:24 245 人看过

一、工程款时效追诉延续的方法是哪些

施工单位拖欠工程款时,可以通过诉讼时效中断的方式延续诉讼时效,时效中断后重新计算,如向建设单位主张工程款,向法院起诉等。

《中华人民共和国民法典》第一百九十五条

有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:

(一)权利人向义务人提出履行请求;

(二)义务人同意履行义务;

(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;

(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

二、工程款追讨时效中断的法律规定是哪些

因拖欠工程款产生纠纷的,施工单位通过诉讼追讨工程款时,工程款追讨时效是可以中断的,中断的情形包括权利人向义务人提出履行请求、义务人同意履行义务等。

有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:

1.权利人向义务人提出履行请求;

2.义务人同意履行义务;

3.权利人提起诉讼或者申请仲裁;

4.与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

《民法典》第一百九十五条

有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:

(一)权利人向义务人提出履行请求;

(二)义务人同意履行义务;

(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;

(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

三、工程款追讨诉讼时效是多长时间

承包单位向人民法院主张工程款的,起诉的时效是3年,从知道建设单位拖欠工程款之日起开始计算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新计算。

因此,各承包商可以采取书面发函(对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达)、向清欠主管部门及相关部门投诉(一定要有书面记录)、与发包方补充协议或签订还款协议等办法,使诉讼时效中断。

《民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。

但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》(2020修正):  第八条 具有下列情形之一的,应当认定为民法典第一百九十五条规定的“权利人向义务人提出履行请求”,产生诉讼时效中断的效力:\n(一)当事人一方直接向对方当事人送交主张权利文书,对方当事人在文书上签名、盖章、按指印或者虽未签名、盖章、按指印但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的;\n(二)当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利,信件或者数据电文到达或者应当到达对方当事人的;\n(三)当事人一方为金融机构,依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的;\n(四)当事人一方下落不明,对方当事人在国家级或者下落不明的当事人一方住所地的省级有影响的媒体上刊登具有主张权利内容的公告的,但法律和司法解释另有特别规定的,适用其规定。\n前款第(一)项情形中,对方当事人为法人或者其他组织的,签收人可以是其法定代表人、主要负责人、负责收发信件的部门或者被授权主体;对方当事人为自然人的,签收人可以是自然人本人、同住的具有完全行为能力的亲属或者被授权主体。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月29日 11:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 有哪些方法可以追要工程款
    承包人追要工程款需要注意收集和保存与施工相关的书面凭证,书写起诉状,向法院起诉;在起诉时可以提供担保申请法院采取财产保全措施,也可以及时行使法定留置权。一、承包人应否承担逾期竣工违约责任如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任,承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。二、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式:1、零散的劳务承包,即企业临时用人;2、自带劳务承包,即由企业内部的正式职工招募人员来承
    2023-06-25
    100人看过
  • 建筑工程款追讨方法有哪些?
    一、与欠款人进行协商在工程欠款中,欠款人一般都处于比较强势的地位,无论是发包人欠款,还是转包人、违法分包人欠款,他们都有各种理由不支付工程欠款,如工程质量有问题、工程延期、发包人未支付工程款、转包人或违法分包人携款潜逃、发包人拒不结算、拒不验收等等,但这些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。在欠款人比较强势的情况下,被欠款人一般都会主动与发包人、转包人、违法分包人等进行协商解决,争取能够达成还款协议。被欠款人为尽快能够拿到工程款,往往会做出较大的让步,只要不亏本甚至少亏本的情况下,都可以达成协议,但即便这样,欠款人也不一定会领情,多数情况下,欠款人希望达到的目的是能不给就不给、能拖就拖。因此,实践中,协商解决有时无法起到作用。二、找追债公司帮助在欠款人拒不支付工程欠款的情况下,部分被欠款人选择请求追债公司的帮助,来协助要回工程欠款。在实践中,这种方式存在一定的法律风险,因为本身追债公司的合法
    2023-04-05
    56人看过
  • 哪些情况下可以延长追诉时效
    一、哪些情况下可以延长追诉时效可以延长追诉时效的具体情形包括:1.犯罪嫌疑人逃避侦查或者审判的;2.人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的等。《中华人民共和国刑法》第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。二、追诉期限如何计算1.一般情况下追诉期限的起算时间是从犯罪之日起计算,即从犯罪行为完成或停止之日起计算。2.犯罪行为处于连续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。就是说,犯罪分子连续实施同一罪名的犯罪(犯罪分子在一定时期,以一个故意连续实施数个独立的犯罪行为),追诉期限从其最后一个犯罪行为实施完毕时开始计算。3.犯罪行为处于继续状态(犯罪分子实施的同一犯罪行为在一定时间内处于接连不断的状态)的,从犯罪
    2023-10-03
    266人看过
  • 处理无法追回的工程款的方法有哪些?
    一、在承包人施工过程中应当注意收集和保存与施工相关的书面凭证;二、及时行使法定留置权(有的认为是抵押权);三、要求建设单位提供按期付款的履约担保;四、通过提起代位权诉讼保护承包人的合法利益;五、在执行过程中申请法院对被执行人的到期债权予以强制执行。工程款可以直接找甲方吗?工程款可以直接找甲方讨要,工程分包除外。法律规定,分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人应将分包工程价款全部支付给承包人,除合同另有规定或取得承包人的同意外,发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失
    2023-07-06
    483人看过
  • 虚假出资追诉时效的规定,追诉时效延长
    一、虚假出资追诉时效的规定虚假出资追诉时效的规定是五年。《刑法》第一百五十九条,【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:1.法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年。2.法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,经过10年。3.法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年。4.法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年。如果20年后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。二、追诉时效延长追诉时效的延长
    2023-03-26
    494人看过
  • 追讨欠款方的欠款时效有哪些规定
    一、追讨欠款方的欠款时效有哪些规定根据《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、法律规定欠款起诉流程欠款起诉流程,向法院提交起诉状;准备相关证据材料提交;缴纳诉讼费;符合立案的,由法院开庭审理。民间借贷纠纷案件中,出借人提出诉讼请求是其提起诉讼达到的借款本金以及相应的利息;原告立案时需要证明民事法律关系存在。根据《民事诉讼法》第一百一十九条的规定,起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受
    2023-10-20
    291人看过
  • 追诉时效的延长条件是什么
    一、追诉时效的延长条件是什么依据我国《中华人民共和国民法典》的明文规定,诉讼时效延长的条件可归纳如下:当事人凡欲向人民法院主张维护民事权利的,该种诉讼的时限应定为三年。如遇法律另行规定者,则依所规定的法律处理。同时,诉讼时效期间亦自当事人知晓或应当知晓自身权益遭受损害以及相应责任人之时开始起算。此外,若有关法条另有特别规定的,亦应依照此等规定执行。然而,倘若本人当事人权益遭受侵害之日起已逾二十年之久,则人民法院将不再予以案件保护。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、追诉时效的刑法规定是什么刑法规定的追诉时
    2024-03-26
    216人看过
  • 违法所得的工程追诉时效期限是多久?
    程违法所得若是涉及民事违法,则向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长;工程违法所得若是涉及刑事违法,则犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。贿赂追诉时效期限是多久受贿的追诉时效期限最长是20年。受贿罪的认定要件有:1、客体要件,是国家对公司、企业以及非国有事业单位、其他组织的工作人员职务活动的管理制度;2、客观要件
    2023-07-03
    189人看过
  • 刑事诉讼追诉时效是哪些
    一、刑事诉讼追诉时效是什么1、刑事诉讼追诉时效,指的是刑法规定的,对犯罪人进行刑事追诉的有效期限。在此期限内,司法机关有权追诉;超过了此期限,司法机关就不能再行追诉。因此,超过追诉时效,意味着不能行使求刑权、量刑权与行刑权,也不能适用非刑罚的法律后果,因而导致法律后果消灭。2、法律依据:《刑法》第八十八条,在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。二、刑事诉讼法追诉期限的规定是什么追诉期限的具体规定为:(1)法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉期限为5年。(2)法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,追诉期限为10年。(3)法定最高刑为10年以上有期徒刑的,追诉期限为15年。(4)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,追诉期限为
    2023-05-20
    322人看过
  • 有哪些方法可以延长债务诉讼时效
    1、要求债务人写出还款计划。与债务人协商,制定还款计划或协议。这样诉讼时效从还款计划的履行期限届满时起再开始计算,就可以延长即将过去的诉讼时效。2、与债务人对账并签章确认。记住对账要双方签字或盖章,包括对账的过程(邮件来往等)。既便于诉讼又能延续诉讼时效,诉讼时效从对账之日起再开始计算。3、起草与债务人清欠会谈纪要。对于一时还不上债的单位,采用这种方法,既不伤和气,又能掌握清欠的主动权,也能引起诉讼时效重新计算。4、要求债务人找担保人担保。要求债务人找担保人追加担保,并保证在一定期限内还款,逾期不还,由担保人偿还。这种情况下,诉讼时效从还债期限届满之日起重新计算。5、找第三方证明曾催讨债务。找第三方证明曾问债务人主张过权利,诉讼时效从主张权利之日起重新计算。该证据并非直接证据,故建议和其他证据结合使用。6、保留催讨债务的各种证据。如请求清偿债务时出行的车票、住宿发票、信函、电报等,证明一直
    2023-03-01
    493人看过
  • 延长公证时效有哪些方法
    此证书本身并非具有期限,而赤脚作为一份证明文件,其本身对于年限并无任何要求或限制。然而,在实际业务处理过程中,其所包含的具体内容是否具备有限期还需依据特殊情况进行深入剖析与评估。依照我国现行的《公证法》条文规定,所有经过公证处公证的民事法律行为、具有法律意义的实际事项以及文书资料,都应该被认定为既定事实的重要参考依据。当然,若是出现了足够有力且充分的反面证据,足以对此项已经公证过的事实构成反驳的话,那么此前的公证效力也将相应地失效退化。《公证法》第三十六条经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻该项公证的除外。
    2024-05-15
    325人看过
  • 追讨工资的有效方法有哪些
    一、追讨工资的有效方法有哪些追讨工资的有效方法有:1.协商:就是直接找老板要工资,可以协商支付工资的方式、时间、金额等。2.仲裁:工资争议属于劳动争议,可以在仲裁申诉时效内提起劳动仲裁,劳动者可以到劳动合同履行地或企业所在地的劳动人事争议仲裁委员会去申请仲裁要求单位支付工资。3.对仲裁不服的,可以起诉到法院,由法院判决(一审后,一方不服的可以上诉)。4.申请强制执行:在仲裁或者判决生效后,单位拒绝履行的,可以申请法院强制执行。5.向劳动监察部门举报投诉。劳动部门有权责令单位支付工资并加付赔偿金,甚至给予处罚。6.追讨工资可向法院申请支付令。二、员工索要拖欠工资应该准备哪些凭证对于用人单位拖欠工资,劳动者在维权前应该注意要收集的证据主要有:1.能证明存在劳动关系的证据。2.能证明在单位上班的证据。这些证据主要有劳动合同、单位的工作证、上岗证、考勤记录、工友的证明、以前单位支付工资的工资单或银
    2023-09-08
    413人看过
  • 追诉时效的延长和中断
    1、追诉时效的延长根据《中华人民共和国刑法》第八十八条的规定,我国追诉时效延长分为两种情况:(1)在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或在人民法院受理案件以后,犯罪人逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。(2)被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。这里的被害人包括受到犯罪侵害的公民个人和法人。控告可以是书面的,也可以是口头的。但控告必须是被害人在自己的人身、财产权利遭受不法侵害并且已经发现犯罪嫌疑人而向司法机关所作的告发。如果被害人在不知道犯罪嫌疑人是谁的情况下报案,则不能适用时效延长的规定。2、追诉时效的中断我国刑法第89条第2款规定,在追诉期限内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。这一规定表明,我国追诉时效中断是以犯罪人在追诉期限内又犯罪为条件的,但不论新罪的性质和刑罚轻重。根据刑法的这一规定,追诉时效中断
    2023-08-18
    286人看过
  • 工程款超过诉讼时效,如何追回
    所谓诉讼时效,是民间法律权益受到官方法律保护的时间限制,也就是需要民间有权人士向责任方申张权益的至迟时间。如果在这个诉讼时效期间内,权益人并未提起诉讼,并且在整个过程中也未产生诉讼时效中止或者中断的情况,那么随着诉讼时效的期满,债权人将依法取得诉讼时效抗辩权,而债权人在责任方提出该抗辩之后将失去胜诉权。若是有关工程款的纠纷矛盾超过了诉讼时效,承包商则有权利采取书面邮寄文件(对方必须签署或采用挂号邮件等方式确保能够准确送达);向履行债务义务的行政部门以及其他相关部门进行投诉(投诉过程需留痕并得到书面证实)、与业主进行重新协商并签订补充协议或者还款协议等途径,以使诉讼时效得以重新计算。《民法典》第一百九十五条有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:(一)权利人向义务人提出履行请求;(二)义务人同意履行义务;(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(四)与提起诉
    2024-08-07
    395人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程款怎样追诉延续
      贵州在线咨询 2023-05-20
      施工单位拖欠工程款时,可以通过诉讼时效中断的方式延续诉讼时效,时效中断后重新计算,如向建设单位主张工程款,向法院起诉等。 有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算: (一)权利人向义务人提出履行请求; (二)义务人同意履行义务; (三)权利人提起诉讼或者申请仲裁; (四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。 风险提示:工程款如超过诉讼时效,施工方将丧
    • 哪些方法可以延长债务诉讼时效,延长债务诉讼时效的方法是什么
      福建在线咨询 2022-11-15
      我们每个人的生活中都有各种事情需要处理,有时明明知道自己的权利受到了侵犯,但是由于有更加重要的事情脱不开身,因此只能暂时搁置维权的事宜,这往往就会导致超过诉讼时效,那么哪些方法可以延长债务诉讼时效,延长债务诉讼时效的方法是什么?
    • 哪些情形下延长追诉时效
      台湾在线咨询 2023-07-26
      下列情况会延长追诉时效: 1.司法机关立案侦查,或者是受理案件;犯罪人逃避侦查审判的。 2.被害人提出控告,而司法机关应立案或受案而没立案、受案的。
    • 追讨工程款的诉讼时效具有法律效力吗
      湖南在线咨询 2022-11-07
      因拖欠工程款产生纠纷的,施工单位通过诉讼追讨工程款时,工程款追讨时效是可以中断的,中断的情形包括权利人向义务人提出履行请求、义务人同意履行义务等。
    • 工程欠款追讨有哪些方法
      宁夏在线咨询 2023-02-23
      工程欠款要不回,首先协商,协商不成可准备相关证据及诉讼材料向法院提起诉讼,具体情形应当按照具体案情进一步分析。建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权;胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。