地基基础工程施工合同工期顺延的情形有哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-24 20:30:22 379 人看过

建设工程施工合同工期顺延的情形有:

1、发包人未按约定提供施工图纸及开工条件;

2、发包人未按约定支付预付款、进度款或工程师未提供所需指令、批准等,以致不能施工;

3、工程设计变更、工程量增加。

4、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超8小时;

5、不可抗力;

6、工期顺延的其他情况。

一、发包方一直拒绝收工程款怎么办

发包方拒不结算工程款的办法是:

1、以发包方的甲方尚未支付为理由,拒不支付。

将发包方的甲方列为被告或第三人,在一个案件中处理。同时,法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后,发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。

2、以质量或工期延误为由拒不支付。

擅自使用不得就质量问题主张权利,未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因,依法确定责任方,进而依法主张权利。

3、以存在变更或增项为由拒不支付。

增项款应与进度款同时支付。

4、以施工方中途撤场为由拒不支付。

施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时,一定要重视证据的收集,保留撤场不是施工方原因造成的证据,保留已完工程量的证据。

二、建设工程合同发包人承担哪些责任

建设工程合同发包人承担下列责任:

1、做好施工前的一切准备工作,确保施工承包商准时进入施工现场;

2、向承包人提供符合质量的材料和设备,因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应当承担责任;

3、检查工程质量、进度;

4、组织验收,建设工程竣工后,发包人应及时组织验收;

5、支付价款,接收项目;

6、交付使用。

三、发包人代表的职责

1.雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。

2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。

3.及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。

4.提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。

5.按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。

6.按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 15:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工合同相关文章
  • 工程合同哪种情形工期可以顺延,如何防范工程合同的风险
    工程合同可以延期的情形1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,通常存在发包人将
    2023-06-15
    320人看过
  • 地基基础工程与主体结构工程的区别
    地基基础工程和主体结构工程分别发包,不属于“肢解发包”。鉴于基坑工程属于建筑工程单位工程的分项工程,建设单位将非单独立项的基坑工程单独发包属于肢解发包行为。一、建筑工程是否可以分包给个人建筑单位不能将工程发包、分配给个人,建设单位将工程发包、分包给个人是违法行为。建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。二、承包工程的法律条文都有哪些工程承包法律规定内容有提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位;也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。三、建设工程的发包有什么限制建设工程的发包限制,具体如下:1、禁止肢解发包建筑工程;2、禁止发包人非法干涉承包
    2023-06-28
    444人看过
  • 桩基础施工安全
    工作时间
    1.桩基础施工注意事项(1)打桩过程中遇有地坪隆起或下陷时,应及时将打桩机架调直,把路轨垫平或调平。(2)操作时,司机应思想集中,服从指挥,不得随便离开工作岗位。在打桩过程中,应经常注意打桩机的运转情况,发现异常情况应立即停止,并及时纠正后方可继续进行。(3)打桩时,严禁用手拨正桩头垫料,同时严禁桩锤未打到桩顶即起锤或刹车,以避免损害打桩设备。(4)预知混凝土桩,在送桩入土后,桩孔应及时用砂子或其他材料填灌。钻孔灌注桩已钻孔未浇混凝土前,必须用盖板封严。钢管桩打完后,应及时加盖临时桩帽,以避免发生伤亡事故。(5)冲抓锥或冲孔锤操作时,严禁任何人进入落锤区的施工范围内,以防砸伤。(6)各类成孔钻机操作时,应安放平稳,以便防止钻机突然倾倒或钻具突然下落后发生伤亡事故。(7)对爆扩桩,在遇雷,遇雨时,不要包扎药包,已包扎好的应打开。在检查雷管和已经包扎药包的线路时,应做好安全防护。(8)爆扩桩引
    2023-04-24
    341人看过
  • 基础设施工程施工分包管理细则
    第一条为了规范房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动,维护建筑市场秩序,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规,制定本办法。第二条在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动,实施对房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动的监督管理,适用本办法。第三条国务院建设行政主管部门负责全国房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理工作。第四条本办法所称施工分包,是指建筑业企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。第五条房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。本办法所称专业工程分包,是指施工总承包企业(以下简称专业分
    2023-04-22
    208人看过
  • 建筑工程地基地基基础设计规范
    最新的《建筑基础设计规范》编号为GB50007-2011年,自2012年8月1日起实施。建筑基础设计规范由中国建筑科学研究院会同相关设计、勘察、施工、研究和教学单位进行。调查总结了近年来国内基础工程的工程实践经验,采纳了该领域的新科研成果,并以各种方式在全国范围内广泛征求相关设计、勘察、施工、科研和教学单位的意见的基础上,经过反复讨论、修改和设计试验,最终确定。其中,第3、0.2、3、0.等28条为强制性条文,必须严格执行,原《建筑基础设计规范》GB50007-同时废止2002。本规范的主要内容包括总则、术语和符号、基本规定、基础岩石分类和特征指标、基础计算、山区基础、弱基础、基础、基坑工程、检验和检测。标准厂房设计规范1、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。2、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,但
    2023-08-09
    308人看过
  • 工期顺延的情形有哪些,具体有几种
    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人
    2023-06-04
    230人看过
  • 宅基地施工合同
    工程监理
    发包方为甲方:(以下简称甲方)承包方为乙方:(以下简称乙方)甲方现将宅基地内建房工程交由乙方实施,经甲乙双方协商沟通后,并就有关事项达成一致,现签订如下协议条款:一、工程内容:在甲方宅基地内修建一院后二层、前一层楼房,全部为现浇。二、工程承包基本形式:大半包形式。三、工程时限:工期60天,如遇阴雨、秋收,可适当顺延,但总工期不超过80天。四、工程费用:按建成房屋的建筑面积计算(南北按外皮计,东西按墙中计起),按照◇◇◇元/平方米计算总造价。五、付款方式:1、签订合同之日,预付500元定金;2、施工人员进场,付款5000元整,作为启动资金;3、所有建筑物主体完工,付款至总造价的70%;4、内粉完成,付款至总造价的85%;5、外粉、外瓷、地面瓷砖铺设完成,付款至总造价的95%;6、所有工程完工,甲方验收合格后,甲方付清所有剩余款项。六、双方权利及责任:(一)甲方权利及责任:1、甲方负责水、电、
    2023-05-04
    480人看过
  • 分包施工对地基基础的影响及应对措施
    不可以,地基与基础是主体工程,而建筑工程主体结构的施工部分不可分包。其它分项工程,总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。地基基础工程专业承包资质等级怎样划分1、一级资质标准1)企业资产净资产2000万元以上。2)企业主要人员(1)一级注册建造师不少于6人。(2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格;结构、岩土、机械、测量等专业中级以上职称人员不少于15人,且专业齐全。(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。(4)经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于30人。3)企业工程业绩近5年承担过下列4类中的2类工程的施工,工程质量合格。(1)25层以上民用建
    2023-07-06
    305人看过
  • 99版建设工程施工合同规定的工期可以顺延的情况
    一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;四、工程师指令错误造成工期顺延;五、事件责任在第三人或第三方,项目经理为保证人员生命财产安全采取紧急措施的;六、设计变更和工程量增加;七、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;八、不可抗力;九、延期开工请求获工程师同意或工程师未在规定时间内对延期开工的请求作答复的;十、发包人原因造成停工的;十一、工程师检验影响施工正常进行,且检验结果为合格的;十二、对已隐蔽的工程重新检验,检验结果为合格的;十三、由于设计原因或设备制造原因导致试车达不到验收要求,责任在发包人的;十四、在施工中发现古墓、古建筑遗址及出现影响施工的地下障碍物的;
    2023-04-21
    134人看过
  • 工期自动顺延的情形
    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人
    2023-06-27
    364人看过
  • 建筑工程结构总承包包括地基基础工程吗
    包括基础,《建筑企业资质等级标准》有说明(见下面)。注:房屋建筑工程是指工业、民用和公共建筑(建筑物、构筑物)工程。《建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包,禁止肢解和发包建筑工程。建筑工程发包人可以将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购发包给一个工程总承包人,也可以将建筑工程勘察、设计、施工和设备采购的一项或多项发包给一个工程总承包人;但是,不得将一个承包人应当完成的建筑工程肢解成若干部分,发包给几个承包人。检索报告。建筑工程承包制度包括哪些建筑工程承包制度又叫统包或者一揽子工程,交钥匙工程,它是指发包人一般只要提出使用要求,竣工期限对其它重大决策性问题做出决定,承包人就可对项目建议、可行性研究。勘察设计。材料设备采购。建筑安装工程施工。职工职工培训、竣工验收,直到投产使用和建设后评估等全过程,实行全面总承包,并负责对各项分包和必要时被吸收参与工程建设有关的工作的发包人的部分力量,进
    2023-08-06
    170人看过
  • 工程不符合地基与基础施工质量验收规范违约金是多少
    工程不符合地基与基础施工质量验收规范的,违约金标准不是法定的,应该以合同约定为准。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、工程质量违约纠纷的仲裁条件有哪些?(一)有仲裁协议;(二)有具体的仲裁请求和事实、理由;(三)属于仲裁委员会的受理范围。二、工程质量不符合地基与基础施工质量验收规范申请仲裁需准备哪些材料?1、仲裁申请书原件。2、申请人、被申请人的身份证明。申请人、被申请人为自然人的,应提交身份证复印件或其它身份证明材料;申请人、被申请人是法人的,应
    2023-06-29
    278人看过
  • 施工质量验收规范:建筑基础工程
    对于砂砾石地基、灰土地基、粉煤灰地基、土工合成材料地基、强夯地基、注浆地基和顶压基础,竣工后的结果必须满足设计要求。高压旋喷桩复合地基、水泥土搅拌桩复合地基、振冲桩复合地基、砂桩地基、灰土挤密桩复合地基和夯实水泥土桩复合地基,承载力的数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3个。有单桩强度检验要求时,其数量应为总数的0.5%-1%,但不得少于3根。《建筑工程施工质量验收统一标准》第二条规定,各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。施工质量验收规范有哪些?1、按照发布等级可以分为:国家标准、地方标准、行业标准、企业标准;按照遵守严格程度可以分为:推荐性标准、强制性标准(相应的标准条文也可以分为:一般性条文、强制性条文)2、一般标准的严格程度是:国标是最基本的,地方标准要严格一些,企业标准是最严格的。标准执行的原则是谁严格执行谁。3、国家标准目前主要有(按照分部工程的划分
    2023-06-30
    187人看过
  • 作好以施工合同为基础的施工索赔工作,避免结算纠纷
    施工索赔是建筑企业维护自己正当权益,避免损失,增加利润的重要手段。索赔一方面依据双方签订的合同条款的约定,一方面依据整个缔约、履约过程中形成的全部文件包括但不限于招投标文件、会议纪要、来往信函、指令或通知、施工组织设计、施工现场的各种记录、工程照片、气象资料、各种验收报告、有关原始凭证、国家发布的相关规定及有效信息等。建筑施工企业在施工之初就要作好索赔的准备,注意收集这些资料。建设施工合同中怎样计算索赔费用1、分项法分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下,将索赔费用分项列出,并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料,这样可以在较短时间内给以分析、核实,确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中,绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。2、总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后,重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减
    2023-08-16
    421人看过
换一批
#建筑工程施工
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>

    #工程施工合同
    相关咨询
    • 桩基础工程施工合同范本如何写
      河南在线咨询 2023-09-13
      1、范本: 合同编号: 发包单位(以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国民法典》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定 第一条、工程名称: 第二条、合同工期: 第三条、工程质量和合同价款: 1、本工程质量要求:按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。 2、按设计图纸和地质勘测资料计算,乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的总数
    • 地基基础工程质保期是多久?
      青海在线咨询 2023-09-03
      地基基础工程直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠,必须在该工程的合理使用年限内予以保修,即实行终身负责制。因此,工程合理使用年限就是该工程勘察、设计、施工等单位的质量责任年限。
    • 建设工程基础和施工包括哪些内容
      安徽在线咨询 2023-06-29
      建设工程施工合同,又称建筑安装合同,主要条款有: (1)建设工程施工工程的名称和地点; (2)建设工程施工工程的范围和内容; (3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期; (4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件; (5)建设工程施工工程的造价; (6)建设工程施工工程价款的支付、结算及交工验收办法; (7)建设工程施工设计文件及概、预算和技术资料提供日期; (8)建设工程施
    • 工期延误和工期基本顺延有哪些差别
      福建在线咨询 2023-08-17
      工期顺延和工期延误的区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,一般不需担责。而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。
    • 建筑基础施工合同范本
      浙江在线咨询 2023-05-29
      建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。