发包方如何反索赔？-法师兄

发包方如何反索赔？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 09:15:08 364 人看过

所谓工程索赔，是指在建设工程施工合同履行过程中，合同一方当事人因对方未履行或未完全履行其合同约定的义务，或者因其他不可归责于自身的原因，而付出了额外的费用或遭受损失，根据合同的约定或者法律的规定，就工程工期和(或)工程费用，向对方提出顺延工期、赔偿费用的行为。

所谓工程反索赔，是指施工合同的一方对另一方的索赔要求进行否定、反对、驳斥的行为。

在工程实践中，承包商索赔与发包方反索赔的博弈每时每该都在进行。通常情况下，发包方对承包商索赔进行反索赔的方式很多，但归纳起来包括有如下几种：

1、从合同条款上，限制或者否定承包商工期顺延和费用索赔的权利。例如某施工合同约定：除了工程变更外，乙方不得以任何理由要求顺延工期;另一个合同文本写道，甲方对地质资料的准确性不负责任，也就是说，如果实际的地质状况与地质资料出入很大，需要更多的施工时间和费用投入，承包商仍然无权索赔。诸如此类的限制性条款实在太多，不胜枚举。还有的甲方提供的合同文本，表面上承认工期可以顺延，但实际上确缺乏可操作性，实际上是否定了工期索赔的权利。

2、否定存在索赔事件;

3、认为索赔无合同或法律依据;

4、认为索赔超过了索赔时效;

5、认为索赔证据不充分;

6、认为索赔要求不合理，如索赔金额是否过大，工期顺延是否过长等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程反索赔相关文章

产品
承包方可以按什么程序向发包方索赔

承包方可按以下程序向发包方索赔：首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知；然后向工程师提出索赔报告及有关资料；工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；最后再向工程师送交最终的索赔报告。一、产品检测报告怎么办理1、申请受理。收到符合要求的申请后，认证机构向申请人发出受理通知，通知申请人发送或寄送有关文件和资料。2、资料审查。在资料审查阶段，产品认证工程师需对申请进行单元划分。3、样品接收。样品由申请人直接送达指定的检测机构。4、样品检测。企业在型式试验阶段应作的工作为：送试验样品、需要的零部件及技术资料，了解试验进度，如果出现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。二、发包人代表的职责1.雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担

2023-06-22

212人看过
合同条款
工程索赔指承包人向发包人的索赔

工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补

2023-08-09

220人看过
不可抗力
如果发生洪水，如何索赔

1、水灾是自然灾害和不可抗力时如何索赔。根据工程量清单计价标准，因不可抗力造成的损失，按不同责任由发包人和承包人分别承担。详见《建设工程量清单计价规范》。具体如下：因不可抗力引起的费用，由发包人和承包人按以下原则分别承担和调整工程价款：（1）发包人承担工程本身的损失，因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及将安装的材料、设备运至施工现场进行施工的损坏；（2）发包人和承包人应对伤亡负责并承担相应费用；（3）施工机械设备损失及停工损失由承包人承担；（4）停工期间，承包人应按发包人要求承担施工现场必要的管理人员和保安人员的费用；（5）停工费用工程的清理和修理由发包人承担。什么是不可抗力？不可抗力是免责条款，是指合同签订后发生的不可预见、不可避免、不可控制和不能克服的事故（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），发生事故或者自然灾害，致使当事人不能按照合同约定或者按期履行职责的，

2023-05-07

468人看过
预付款
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。一、工程预付款担保可采用哪些形式1、银行保函预付款担保的主要形式即银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。2、发包人与承包人约定的

2023-04-05

204人看过

业主
承包人遭受经济损失后，如何向发包人索赔

1。索赔条件，又称干扰事件，是指使实际情况与合同规定不符，最终引起工期和费用变化的各种事件。一般情况下，承包人可以索赔的事件有：（1）发包人违约造成的时间和费用损失；（2）工程变更（包括设计变更、发包人提出的工程变更等）造成的时间和费用损失，监理工程师提出的工程变更，承包人提出并经监理工程师批准的变更）；（3）发包人提出提前完成工程或缩短工期，造成承包人费用增加；（4）发包人延误付款期限，造成承包人损失的；（5）因非承包人原因暂停工程的；（6）价格上涨、法律法规变更等。先决条件（1）与合同相比，该事件造成承包人工程费用的额外支出，或工期的直接损失。（2）根据合同约定，费用增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。（3）承包人应按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告。2。承包商应遵循什么程序向业主索赔？承包人可以按照下列程序以书面形式向发包人提出索赔：（1）在索赔事件

2023-05-07

100人看过
合同条款
发包方单方面要求撤场怎么索赔

建设工程单方要求撤场是属于合同违约的行为，如果合同有约定的，当事人可以要求违约方按合同约定赔偿。合同没有约定的，可以按实际造成的损失要求赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、什么是工程延期在工程施工过程中，往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误，承包商有权提出工期索赔，工程师则应在与雇主和承包商协商一致后，决定竣工期延长的时间。

2023-02-22

257人看过
交通事故索赔
发生后如何索赔，交通事故索赔流程

一、发生交通事故后如何索赔（1）保持冷静，记录肇事车辆信息。发生事故后，受害人应保持冷静并立即采取自救措施，确认交通肇事者及肇事车辆，并记录肇事车辆号牌、车型、颜色等，防止肇事车辆逃逸。为了防止出现套牌事件，最好让当事人能够留在事发现场。（2）保存好己方受损失的相关证据。无论是人身伤害还是财产损失，在要求赔偿时都必须提供确实、充分的证据。不然，到了理赔的时候是不被支持的。（3）造成严重伤情的，应该要求交警部门做伤残评定在交警调解不成功的话，应该及时到法院起诉，尽快理赔，不要超过了诉讼时效。（4）不得擅自扣留造成事故的车辆。发生交通事故后，事故受伤者亲属、朋友或案发地附近的群众，切莫私自扣留车辆、人质，或哄抢车上物品，否则要承担造成的不利后果。（5）私了要慎重。交通事故造成人员伤亡双方尽量不要私了，以免事后伤情恶化，后患无穷。私了仅适用于未造成人身伤亡，当事人对事实及成因无争议或仅造成轻微财

2023-02-18

240人看过
劳务外包
劳务外包纠纷如何索赔

劳动法规定，员工因工作受伤公司要赔偿，但是在劳务外包工作中，员工不小心被机器割伤、刺伤，或者因工作原因发生其他伤害，因为属于劳务外包关系，所以用工单位和派遣单位双方都推卸责任，拒不负责受伤员工的赔偿费用，严重伤害员工的合法权益。按规定，在劳务外包工作中员工受伤后，可要求用工单位及派遣单位一起承担人身损害赔偿责任。因为用工单位负有保障劳动安全的义务，所以员工在工作期间受伤的，用工单位需要负担主要责任。同时员工与劳务公司有劳动关系，因此，派遣单位应当承担连带责任。根据《劳动合同法》第58条的规定，劳务派遣单位是本法所称用人单位，应当履行用人单位对劳动者的义务。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同。第59条规定，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位（以下称用工单位）订立劳务派遣协议。据此，劳务派遣是典型的三方关系，即派遣单位和劳动者之间是劳动关系，派遣单位为用人单位，接受派

2023-03-25

399人看过

律师事务所
做头发不满意如何索赔

一、做头发不满意如何索赔1、做头发不满意索赔方式如下：（1）做头发不满意使消费者的物权遭到侵害，双方当事人可以先进行协商处理；（2）协商不成的情况下，可以请求有关组织或法院进行调解；（3）调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百七十一条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。但是，赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。二、提起民事诉讼需要

2023-08-08

58人看过
消费者
餐馆发现蛆虫，如何索赔？

饭店吃到蛆虫，可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者三倍的赔偿金。根据相关法律规定。生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。饭店吃到异物可以要求赔偿吗饭店吃到异物可以要求赔偿。可以向食品生产者或经营者要求赔偿损失，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元，如有因吃到异物，导致消费者中毒者其他严重食源性疾病的，经营者需承担相应的刑事责任。经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人人身伤害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生

2023-07-03

263人看过
工程反索赔
开发商向承包商提出反索赔的情形有哪些

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种：1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求，或在保修期内未完成应该负责修复的工程时，开发商应向承包商提出索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。一、拖延工期如何索赔拖延工期的索赔如下：1、有约定的按照合同约定赔偿；2、没有约定或约定不明确的可以按照实际造成的损失赔偿，赔偿时其金额但不得超过实际损失的30%。一、工期索赔和费用索赔包括：1、人工费，完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2、材料费，由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；3、施工机械使用费，由于完成额外工作增加的机械使用费；4、分包费用，分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔；5、现场管理费，承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员

2023-04-10

87人看过
继续履行
发包人如何应对工程取消所带来的索赔

发包人取消部分工程，属于发包方违约，根据合同约定，主张发包方承担违约责任。因发包人变更计划，提供的资料不准确或未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。建设工程发包人违约问题工程施工中发包人违约的情况有：（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（二）未按合同约定支付合同价款的；（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；（四）造成暂停施工的；（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。《中华人民共和民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-16

87人看过

仲裁庭
发包方工程迟迟不结算如何索要工程款？

1、工程若没有结算，当事人要及时发函件要求对方结算，若不结算，当事人要保留好建筑工程合同及相关工程签证、会议纪要等能证明施工关系及工程量及工程价款及工程竣工的相关证据，及时起诉对方。若工程没有完工，可以申请法院对工程量进行鉴定，来确定工程量及价格。2、若公司已经结算，对方若不给钱，当事人可以直接起诉，要求对方支付。索要拖欠的工程款的做法是与欠款方进行协商处理，协商不成的，可委托律师向欠款人发送律师函进行催收；之后再可以向人民法院提起诉讼，要求对方履行还款义务。相关法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。一、拖欠工程款该如何解决处理？拖欠工程款不还可以通过以下

2023-06-21

105人看过
刑事诉讼法
发生财产损害应如何索赔

发生财产损害应怎么索赔财产损害的表现方式是财产权价值量的贬损、减少和灭失。贬值，是财产利益遭受贬值、损毁等不利益;减少，是指财产价值量的降低;灭失，则指一定范围内财产价值量的全部失去。财产损害的上述表现形式，总是体现在某项特定的财产或者财产利益上，如某件财产、某项权利中的某种财产利益的贬损、减少和灭失。虽然它们最终表现为被侵权人财产拥有总量的减少，但原则上只计算特定财产即受到侵害的财产的损害，而不计算被侵权人拥有的全部财产损失。财产损害索赔是指违约方用金钱来补偿另一方由于其违约所遭受到的损失。各国法律均认为损害赔偿是一种比较重要的救济方法。在财产损害发生后，权利人应及时向责任人索赔。财产损害索赔要区分不动产和动产确定管辖。不动产的损害赔偿纠纷，应由不动产所在地人民法院专属管辖。动产的损害赔偿纠纷，适用一般地域管辖，一般由造成动产损毁的侵权行为实施地或者被告的住所地或所在地人民法院管辖。处理

2023-06-13

471人看过