私人住宅承包工程合同
来源:互联网 时间: 2023-04-23 13:40:27 70 人看过

一、私人住宅承包工程合同

甲方(房主人):

乙方(承包人):

甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

第一条、建筑工程概况:

开工期为xxx年xx月xx日,竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米,以实际建筑面积为准。

第二条、工承承包方式:

1、工程承包价格:本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:xxx元人民币,总包工价以实际面积为准。

2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

3、工程内容:从基础以上开始,主体按图施工。包括:地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。

4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,保证工程质量合格,如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止,造成的损失由乙方负责。

第三条、双方的责任:

1、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,要及时通知甲方,确实需要变更的,需双方协商一致。

2、安全问题由乙方负全责,发生任何安全事故,甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施。

第四条、付款方式:从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元,一层封顶后再付10000元,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

第五条、未尽事宜由双方协商解决。

第六条、本合同一式二份,双方各执一份,望甲、乙双方遵守执行,违约方负全部责任

甲方签字(手印):

年月日

乙方签字(手印):

年月日

二、工程施工合同模板怎么写

工程施工合同模板首先应当写明承包人与发包人的姓名等具体信息;其次,写明工程概况、质量标准、合同价款以及组成合同的文件;写明双方享有的权利与义务以及违约责任的承担;最后,双方当事人签字并写明时间。

三、承包

“承包”准确的说应是“承包经营管理”,是指企业与承包者间订立承包经营合同,将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者,由承包者对企业进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益的行为。由于承包只是企业经营管理的一种补充措施,不能消灭、变更原有企业或创设新的企业,也不能改变合资企业的法人地位、名称和经营范围。承包者与被承包的企业间所存在的是一种合同关系。因此,承包经营可采取公开招标方式进行,也可根据董事会决议由合资企业直接与承包者(合资一方或第三方)签订承包经营协议。承包经营期间,合营企业的负债余额不得超过当年承包利润的总额。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月28日 20:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 私人房屋装修承包合同
    承包方(简称乙方):_________________________甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点:2、住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。3、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付:(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
    2023-06-15
    112人看过
  • 砌体工程施工合同中承包人必须是承包人吗
    建设工程施工合同的承包方必须是法人。一、工程质量保证金期限为多久建设工程质量保证金(保修金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。工程质量保证金期限为多久,需要区分合同有效和无效的情形。第一种情形:双方签订的建设工程施工合同有效,且对质量保证金返还期限双方作出约定,依据《施工合同司法解释(二)》第八条(一),应在约定质量保证金期限届满后返还。第二种情形:双方签订的建设工程施工合同有效,但对质量保证金返还期限双方未作约定的,依据《施工合同司法解释(二)》第八条(二)规定,自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。第三种情形:若双方签订的建设工程施工合同无效,约定的质量保证金返还条款为无效条款,应按双方没有约定处理,故仍应依据《施工合同司法解释(二)》第八条(二)规定,“当事人未约定工程质量保证金返
    2023-03-05
    471人看过
  • 私人建房工程承包协议书
    甲方(房主人)乙方(承包人)甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。一、建筑工程概况:开工期为xxx年xx月xx日,竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米,以实际建筑面积为准。二、工承承包方式:1、工程承包价格:本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:xxx元人民币,总包工价以实际面积为准。2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:从基础以上开始,主体按图施工。包括:地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内
    2023-06-15
    148人看过
  • 工程承包合同发包人的检查权
    为了提高工程的建设水平、保证施工进度和质量、充分发挥投资效益、保障建设工程承包合同的实施,保护发包人的利益,本条规定了发包人可以随时对工程作业的进度和质量进行检查。发包人对工程作业的检查一般通过两种方式。一种是委派具体管理人员作为工地代表。发包人委派工地代表后,应当及时通知承包人。派驻的工地代表负责对工程进度、工程质量进行监督检查,办理中间交工工程验收手续以及其他应当由发包人解决的事宜。另一种是发包人委托监理人实施对工程建设过程中的检查。国家规定强制监理的工程,发包人应当委托监理人对工程实施监理。除此之外,发包人也可以自愿委托监理人对工程进行监理。监理人应当是具有相应工程监理资质证书的监理公司、监理事务所和兼监理业务的工程设计、科研及工程建设咨询公司。发包人委托监理的,应当与监理人订立书面的委托监理合同。在实施工程监理前,发包人应当将委托监理单位、监理内容及监理权限,书面通知被监理工程的承
    2023-06-04
    449人看过
  • 私人可以电力工程承包吗
    一、私人可以电力工程承包吗私人不可以进行电力工程承包。因为电力工程涉及到安全和质量问题,尤其是施工工作中涉及到“四种人”(工作负责人、工作票签发人、工作票许可人和监护人)需经过电力部门培训和考试合格后方能上岗。个人承包工程需要挂靠建筑公司;需要施工单位资质证书,安全生产许可证,个人项目经理证书(建造师证)以及相关从业人员资格证书(安全员、资料员、施工员、技术员、预算员、电工、架子工等证书)。二、电力施工资质办理的流程(1)申请人向省建设部门提出申请,提交有关材料。其中中央管理的企业直接向建设部申请;(2)建设部门对建筑业企业申请施工总承包特级、一级和专业承包一级资质的申请材料进行初审;其中涉及交通、水利、通信、电子等方面资质的,由省建设厅商同级有关部门审核同意后,提出初审意见,并将初审意见和全部申请材料上报建设部;(3)建设部门对建筑业企业申请二级及以下资质(包括不分等级资质)和劳务分包资
    2023-04-17
    464人看过
  • 私人承包工程怎样开税票
    一、纳税人到工程所在地主管地税机关领取并填写《代开发票申请表》一份。二、纳税人应提供资料:1、需出示的资料:申请代开发票人的合法身份证件,包括:居民身份证、军官证、护照或其它有效证件;2、需报送的资料:付款方(公司)出具的建安劳务的项目、单价、金额和发生经营项目的原因等书面证明材料,或提供建安合同书。《刑法》第二条:中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。
    2023-04-15
    290人看过
  • 承包人如何解除工程合同?
    1、承包人法定的解除合同条款有哪些?(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。2、未取得建设工程规划许可证和施工许可证,承包人是否可以解除合同?(1)取得建设工程规划许可证和施工许可证是发包人的法定义务;(2)发包人未取得规划许可证和施工许可证,承包人可以向发包人发出催告,要求发包人在限定的合理期限内办理;(3)如发包人不能在指定的期限内取得规划许可证和施工许可证,承包人可以解除合同。3、因发包人违约,承包人解除合同,可以要求赔偿的损失范围?损失范围包括实际损失和可得利益损失,具体包括:(1)机械闲置费;(2)停工人工费;(3)剩余建筑材料价款;(4)订购建筑材料的已付订金;(5)进退场费;(6)搬迁费;(7)可得利润。
    2023-04-23
    213人看过
  • 私人土地承包合同范本
    一、私人土地承包合同范本个人土地承包合同书甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:经甲、乙双方协商,就土地承包事宜达成如下条款,以兹共同遵守。一、甲方土地亩,每亩承包费元(大写金额:)承包给乙方。二、合同期限:年,从年月日起至年月日止,如期满后,双方同意情况下,可继续续约。三、付款方式:本合同期限内一年一结,每年的月日前付清。四、结算方式:现金结算,甲、乙双方收据为凭。五、乙方在合同期限内享有独立的生产自主权、经营权及上级补贴,但不能改变土地性质并管理好甲方的土地不得损坏。甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式并且保证土地在出租前无任何纠纷。六、违约责任:上述条款甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,甲方允许乙方挖沟排水,把地恢复原样,任何一方不得以任何借口违约,保证电、水、路畅通。否则,单方违约给对方造成经济损失的,全部由违约方承担。七、本合同自双方签订之日起生效,一式两份,甲、乙
    2023-04-13
    109人看过
  • 承包厨房工程工程的合同
    想知道厨房工程合同都包括什么内容的,一般1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及
    2023-03-16
    100人看过
  • 工程没有承包合同算承包吗
    如果工程尚未开始,则不算承包;如果双方已有履行承包工程义务的行为,属于事实合同关系,在事实上认定为已经承包。一、企业拖欠工程款怎么办企业拖欠工程款,双方当事人可以协商解决。如果达不成协议的,则当事人可以申请仲裁或者请第三方调解,也可以依法向法院起诉,由法院判决或者进行调解。工程款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。二、构筑工程收取介绍费合法吗介绍工程收取介绍费用是否会构成受贿,依据实际情况而定,主要看介绍行为是否合法、收取介绍费行为是否合法等。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。介绍工程拿好处费合法。介绍工程促进发包方与承包方双方签定施工合同,该介绍行为属于居间行为,可以与委托人订立居间合同,并在居间合同中约定报酬问题。我国法律并不禁止建设工程承包过程中的
    2023-02-22
    333人看过
  • 委托合同包括工程承包合同吗
    工程承包合同不属于委托合同。法律规定,工程承包合同是由发包人与承包方签订的合同,工程承包合同并不属于委托合同,委托合同是由委托人与被委托人就委托事项签订的合同。一、行纪人与第三人之间的关系是怎样的?在行纪活动中,当事人之间会产生有行纪人与委托人之间的委托合同关系,行纪人与第三人之间的买卖合同关系,还有可能产生委托人和行纪人共同对第三人的关系。在行纪人与第三人订立的买卖合同中,行纪人是作为合同一方的当事人为委托人的利益而与第三人订立的合同。二、委托合同终止是否退钱委托合同终止与否取决于委托合同的具体约定。一般而言,除非因受托人原因终止或委托合同中有明确约定,否则不予退还。委托合同又称委托合同,是指委托人与受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。委托合同是指委托合同在受托人处理委托事务前已终止或解除。委托合同终止后,对于委托人来说,如果委托费用过高,可以主张受托人未能履行全部义务,并根据其前
    2023-03-29
    272人看过
  • 承包方私自转包承包合同无效
    兴隆茶场诉龙某转包合同纠纷案——承包方私自转包承包合同无效[案情]原告:某县兴隆茶场。被告:龙某,男,48岁,农民。第三人,张某,男,37岁,农民。龙某系盛产柑橘的南方某县有名的柑橘种植专业户。1984年12月,龙某承包了县里兴隆茶场的40亩柑橘园。承包合同规定:承包期一定20年不变,从1984年12月到2004年12月止;自柑橘树挂果时起,承包方与发包方各按果实的50%比例分成,由承包方向发包方上交柑橘;茶场拨出10000元流动资金交承包方用于购买化肥、农药、种苗等,承包方两年后负责归还;承包方在承包期内不得搞掠夺性生产和经营。合同签订后不久,邻县园艺场派人请龙某去承包该场100亩橘园,承包条件比承包兴隆茶场橘园优惠得多。龙某即私下找到其同乡茶场党支部书记李某说了准备将茶场合同转包的意思,李某表示同意。龙某于是与村民张某签订了茶场橘园转包合同,合同规定由张某向龙某履行原承包合同的内容,并
    2023-04-22
    307人看过
  • 事业单位人员私自承包工程是否合法
    依据我国相关法律的规定,事业单位工作人员是不能从事营利活动的,而私自承包工程是属于营利的行为,所以是违反法律规定的。《事业单位工作人员处分暂行规定》第十八条有下列行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予降低岗位等级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:(一)贪污、索贿、受贿、行贿、介绍贿赂、挪用公款的;(二)利用工作之便为本人或者他人谋取不正当利益的;(三)在公务活动或者工作中接受礼金、各种有价证券、支付凭证的;(四)利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益的;(五)用公款旅游或者变相用公款旅游的;(六)违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的;(七)其他违反廉洁从业纪律的行为。有前款第(一)项规定行为的,给予记过以上处分。事业单位员工是否适用劳动合同法事业单位适用劳动法,可以分为三种情况:1、具有管理公共事务职能的组织,如证券监督管理委员会、保险监督管理委员会、银行
    2023-04-27
    194人看过
  • 私人鱼塘承包合同怎么写
    经甲乙双方充分讨论和认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。第一条承包地点和面积甲方将座落在鱼塘(河道、水库、湖面)亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让,在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权。第二条承包期限承包期限为年,自年月日起,至年月日止。第四条甲方的权利义务1.甲方应将养护鱼用的房屋__间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:。2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于米。5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。第五条乙方的权利义务1.除了不可
    2023-04-30
    181人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 多层住宅楼装饰装修工程承包合同范本
      贵州在线咨询 2022-02-10
      方:承包形式: 1、乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。 2、乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。 3、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。承包价格: 1#-3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。承包内容:乙方负责
    • 拖欠工程款私人承包合同怎么要
      四川在线咨询 2022-04-13
      (一)有欠条、借条或合同的,如果协商不成,可以起诉至法院要求判决对方支付;如果没有欠条、借条或合同的,建议收集证据证明欠款事实,如证人证言,汇款凭证,录音等证据; (二)如果找不到人,可以公告送达、缺席判决; (三)胜诉后如果对方不支付,申请法院强制执行; (四)我可以做风险代理,胜诉后收费;
    • 私人工程承包合同范X是如何的呢。
      广东在线咨询 2022-08-05
      甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议: 一、工程概况: 本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商,建设工程承包合同范本。(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。 二、双方责任: 1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、乙方自行组织人员进行施工,
    • 哪里有办理私人住宅承包权纠纷的
      甘肃在线咨询 2022-11-02
      就你说的情况一般会认定为雇工损害赔偿,不会认定为工伤的,你可以直接去法院诉讼,要求雇主和房东承担赔偿责任
    • 私人住宅房屋能继承吗?
      北京在线咨询 2021-11-25
      私人住宅未办理产权登记手续的,不能继承。可以继承的遗产是自然人死亡时遗留的个人所有的合法财产,房地产必须在被继承人生前依法取得所有权后才能办理继承手续。