如何收回进度款-法师兄

如何收回进度款

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 19:12:23 473 人看过

法律咨询：如何收回工程进度款？项目合同中没有规定付款方式。如果业主未能及时支付进度款，如何收回？国家相关法律有哪些规定？律师答复：

你可以要求对方按合同约定支付进度款，申请施工许可证，应当符合下列条件：

（1）建设项目用地审批手续已经办理；（二）城市规划区内的建设项目已取得规划许可证；（三）需要拆迁的，拆迁进度符合建设要求；（四）已确定施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工程监理
如何处理施工方拖欠进度款

咨询：施工方拖欠进度款如何处理？我公司承揽工程时，合同约定甲方按月支付进度款。由于甲方集团财务危机，在主体结构出地面后，甲方开始延迟支付进度款。我们公司该怎么办？律师回答：如果合同中没有特别规定，根据最高人民法院的解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催促甲方付款。如果甲方有诚意并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，明确延期付款的期限、利息和担保；其次，如果甲方既不付款也不希望达成延期付款协议，贵公司可以停止施工并书面通知甲方，同时保留停工期间的工资、材料、机械租赁费等凭证；第三，停工56天后，甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同。同时，你方应与甲方及监理确认已完工程的范围，并与甲方就已完工程的费用及甲方应赔偿的损失进行协商。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第十二条建筑施工企业、勘察单位，从事建设活动的设计单位、工程监理单位应当具备下列条件：

2023-05-07

176人看过
商业汇票
工程进度款如何分配给各方

1、时间规定和总额控制。建筑安装工程进度款的支付，一般实行月中按当月施工计划工作量的50％支付，月末按当月实际完成工作量扣除上半月支付数进行结算，工程竣工后办理竣工结算的办法。在工程竣工前，施工单位收取的备料款和工程进度款的总额，一般不得超过合同金额（包括工程合同签订后经发包人签证认可的增减工程价值）的95％，其余5％尾款，在工程竣工结算时除保修金外一并清算。承包人向发包人出具履约保函或其他保证的，可以不留尾款。2、操作程序。承包人月中按月度施工计划工作量的50％收取工程款时应填列特制的工程付款结算账单送发包人或工程师确认后办理收款手续，每月终了时，承包人应根据当月实际完成的工作量以及单价、费用标准，计算已完工程价值，编制特制的工程价款结算账单和已完工程量月报表送发包人或工程师审查确认后办理结算。一般情况下，审查确认应在5天内完成。3、付款方式。承包人收取工程进度款，可以按规定采用汇兑，委

2023-07-03

364人看过
欠款
物流代收款如何追回

拿不到代收款有几种情况，一是你的客户没有取货;二是有可能是客户取了货没有付款,这种情况比较常见。还有救是你所发货的物流公司内部出现问题，资金周转不够而挪用了代收款。所以你要先确认你的客户有没有取货付款。然后再进行其他的.关于物流代收款看到站后客户是自提还是送货。然后对方不给货款，司机是不会让卸车的。现金或者支票。收到货款后，分物流公司的制度，有的是1号有的是10号，15，30去拿货款。按公司而已。大批货物的话找家可靠点的或者大点的物流公司，哪怕贵一点，但是也会比较安全。贵总有贵的道理。物流代收款流程是什么你把货物交给物流公司的时候告诉他们要求代收货款的，具体多少也必须明确，物流公司给你开一张运输合同协议并注明代收货款，货到目的地后会打电话通知收货人带身份证和货款来物流公司提货，之后物流公司会通知你带你的身份证复印件和发协议去物流公司办理取款(代收货款要收手续费的)物流代收款货到付款物流代收

2023-06-15

361人看过
法律综合知识
如何进行罚款的收缴

对于不使用罚款单据或者使用非法定部门制发的罚款单据的，行政处罚法规定了相应的法律责任。行政机关对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的，当事人有权拒绝处罚，并有权予以检举。上级行政机关或者有关部门对使用的非法单据予以收缴销毁，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分

2023-02-14

85人看过

法律综合知识
取保候审钱款退还进度如何

一、取保候审钱款退还进度如何取保候审钱款退还进度需要具体分析：1．如果是公安机关依法作出的决定，一般时间为3个工作日。2．如果是公民自己提出的申请，那么时间一般为7个工作日。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反取保候审规定，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。二、取保候审保证金的标准取保候审的保证金的标准如下：1．保证金的起点为1000元。2．决定机关应当综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性，案件的性质，犯罪嫌疑人、被告人经济状况等确定收取保证金的数额。3．取保候审保证金由县级以上执行机关统一收取和管理。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于取保候审若干问题的规定》第五条规定，采取保证金形式取保候审的，保证金的起点数额为一千元。决定机关应当以保证被取保候审人不逃避、不妨碍刑事诉讼活动为原则，综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会

2023-08-28

444人看过
欠款
贷款要如何进行追收

一、贷款要如何进行追收无论相对于买方还是卖方，我们都需要严守诚实守信的原则，如果双方都不会遵守此原因就会容易产生纠纷，特别是在贷款的收回上更需要严守，这是卖方的一种信用，因为当今社会都是先拿贷后会款的一种形式，如何追收就成了卖方最头痛的事情。虽然追收贷款难，但也存在两种方法：1、协商的形式来追收贷款。如果双方可以采取协商的方式来解决欠款问题，将是成本最低，效率最高的一种方法。比如对方平时的信用良好，仅仅是一时资金周转不灵，要求延迟付款或者分期付款，并非恶意赖帐的，就可以考虑通过协商的方式解决，不一定要通过法律手段。平时也可以采取律师函的形式敦促对方还款，并表明自己的立场，给对方一定的压力。2、法律手段解决来追收贷款。当协商不成的时候，就要考虑通过法律手段来解决，有仲裁和诉讼两种方式。二、贷款需要什么条件不同的贷款有不同的贷款条件：1、个人贷款（1）年满25周岁，具有完全民事行为能力。并且在

2023-06-08

80人看过
管制
如何查诈骗进度

一、如何查诈骗进度诈骗案属于刑事案件，我国刑事案件在侦查和审查起诉阶段是要求对外保密的，当事人或者其家属想要了解案件进度，可以到办案单位询问情况，网上是无法查询到的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。二、诈骗去哪里报案诈骗罪去公安机关报案，诈骗罪达到诈骗金额后会立案。个人诈骗公私财物在4千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物在5万元以上的，属于数额巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年

2023-04-23

370人看过
房贷
回迁安置房贷款额度如何确定？

回迁房是可以贷款的，在银行办理回迁房屋按揭贷款的时候，实际上是将可以上市交易的房屋抵押给了银行。回迁房如果想办理按揭贷款必须具备以下三点：1、必须出示回迁协议来证明该回迁房性质是否受到政策限制；2、回迁房必须五证齐全；3、回迁房必须已经拿到房产证，仅有回迁证是不能贷款的。具备以上三点，银行才会再根据房主提供的其他材料来办理后续贷款手续，但无论是银行贷款还是民间贷款，回迁房的价值评估一般不会太高。回迁安置房地下车位可以买卖吗1、回迁安置房的地下停车位如果有合法产权的，当事人可以购买，如果没有产权的，购买车位会产生比较大的风险。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第二百七十五条【车位、车库的归属】建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。第二百七十六条【车位、车库的首要用途】建筑区

2023-07-05

70人看过

欠款
企业如何确保欠款收回？

企业追讨欠款：1、企业要对欠款进行清理与分类。2、内部合同相关人员的走访、座谈。3、走访客户。4、采取措施。企业讨债要注意：债务人可以和其签订一个还款协议或者欠条，上面写清楚金额及宽限的还款期限，以及违约责任，由债务人签字盖章。追讨欠款需要注意什么一、诉讼时效问题。法律规定的普通诉讼时效是三年，国际货物买卖合同的诉讼时效是四年。如果在上述诉讼时效内债权人不主张债权，在法律上的胜诉权就将归于消灭。二、要求债务人提供担保。如果起诉，可将保证人列为共同被告，保证人应对债务人的债务承担连带清偿责任。三、查清债务人的工商登记情况，抓住每一个应承担债务的民事责任主体。四、查清债务人的资产状况。五、做好财产保全措施。六、运用好支付令的方式追款。《中华人民共和国公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和

2023-07-14

89人看过
欠款
如何防止货款无法收回

在买方市场的大环境下，对于卖方来说很难全部做到一手交钱钱一手交货的情况。但是生意又不得不做。因此，赊账交易便成为市场交易的普遍现象。而这样一来，对于卖方来说，既愁货物销不出去，更愁这货物卖出去而货款迟迟要不回来，甚至出现死账、胜了官司赔了钱的尴尬局面。虽然在国际贸易及一些国内的大生意中可能会使用信用证、银行汇票和商业汇票等金融支付工具，可这对于大多数中小型国内买方来说，要求实在是太高了，而且你也可能会觉得也很烦琐。但在中国社会的诚信度还不那么尽如人意的情况下，卖方还是应该学习一些防范风险的技巧、尽量减少损失的发生。我们通过代理大量货款纠纷的官司中总结出一些执业经验，我们手把手的将这些经验教给我们的客户，一方面避免了大部分诉讼纠纷，另一方面，使客户在不得不发生的欠款纠纷中居于主动地位，挽回了大部分损失，货款大多被追回。希望我们总结的这些防范货款流失的方法与技巧，能对广大从事赊销业务的公司或企

2023-06-15

205人看过
法律综合知识
不合理的罚款如何收回？

用人单位对劳动者的罚款不合理的，劳动者可以向劳动仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服的，可以向人民法院提起诉讼。根据《劳动争议调解仲裁法》第五条规定：发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五条发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

2024-05-02

385人看过
业主
如何支付进度款以及支付给谁

为保证工程正常施工，发包人应按合同及有关规定，根据工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》，“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度，定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同（示范文本）》对工程款的支付也作了相应约定：“发包人在确认计量结果后14日内，向承包人支付工程款（进度款）”发包人逾期未支付工程款（进度款）的，承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的，可以与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意，可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间，并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款（进度款），双方未能就延期付款达成协议，致使工程无法施工的，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面，一是工程量的核定和确认，二是单价的计算方法。为核实和确认工程量，承包商

2023-05-07

441人看过

预付款
工程款支付进度一般如何约定？

装修装饰工程一般无预付款，若在招标时承包人缴纳投标保证金或履约保证金，为提高承包人进场的积极性，发包人可将投标保证金和履约保证金作为预付款支付给承包人。剩余付款按时间节点（进场、隐蔽工程完成、工程进度完成比例、工程项目竣工移交并经验收合格后等）付至已完成工程量的固定比例。（注意综合工程进度和款项支付的配套）剩余5％作为质保金在缺陷责任期满并且承包人完成所有已通知的缺陷整改工作经发包人验收合格后支付。工程款支付进度有规定吗工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60％不高于工程价款的90％。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折

2023-07-22

228人看过
养老保险
养老保险如何收回退款

第一种情况是在职死亡，参保个人死亡后，终止基本养老保险关系，个人账户余额依法继承。第二种情况是出国定居，个人在达到法定的领取基本养老保险条件前离境定居的，其个人账户予以保留，达到法定领取条件时，按照国家规定享受相应的养老保险待遇。其中，丧失中华人民共和国国籍的，可以在其离境时或者离境后书面申请终止职工基本养老保险关系。经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系，并将个人账户储存额一次性支付给本人。第三种情况是重复缴纳养老保险的参保人员，如果是灵活就业人员缴费与企业缴费重复时，退付的是灵活就业人员缴费部分；若银行代扣缴费与企业缴费重复，退付重复期的企业缴费部分；如事业单位缴费与灵活就业人员缴费信息重复，退付重复期的灵活就业人员缴费部分。第四种情况是农民工返乡，农村户口如果离职时选择养老保险个人账户清算，可将个人账户累计额（个人缴费部分及利息）一次性退还本人，同时缴费记录清零，以后按新参保处

2023-07-06

285人看过