商品房买卖认购书（样本）-法师兄

商品房买卖认购书（样本）

来源：法律编辑整理时间： 2024-03-23 18:42:50 294 人看过

出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

企业资质证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托销售代理机构：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

认购人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【法定代表人】【负责人】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【＿＿＿＿＿＿＿＿＿】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出生日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日，性别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【法定代理人】【委托代理人】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【身份证】【护照】【＿＿＿＿＿＿＿＿＿】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出生日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日，性别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第一条基本情况

（一）认购人所认购的商品房（以下简称该商品房）为出卖人所开发的位于北京市＿＿＿＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目中的第＿＿＿＿＿＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿＿＿＿＿＿【单元】【层】＿＿＿＿＿＿＿＿＿号房，朝向为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（二）该商品房的用途为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建筑面积共＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米，其中，套内建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米。

第二条销售依据

1．该商品房为预售商品房的，预售商品房批准机关为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，预售许可证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2．该商品房为现房的，房屋所有权证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，国有土地使用证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第三条价款与付款方式

（一）该商品房按照【套内建筑面积】计价，单价为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元／平方米，总房价款为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元人民币（大写）。

该商品房按照【建筑面积】计价，单价为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元／平方米，总房价款为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元人民币（大写）。

该商品房按照【套】计价，总房价款为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元人民币（大写）。

（二）出卖人同意认购人按照下列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式付款：

1．一次性付款。

2．分期付款。

3．贷款方式付款。

4．其他方式。

认购人选择第3种方式付款，认购人可以首期支付购房总价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％，其余价款可以向＿＿＿＿＿＿＿＿＿银行或住房公积金管理机构借款支付。

第四条认购定金

认购人应当自签订本认购书之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，向出卖人支付认购定金＿＿＿＿＿＿＿＿＿元人民币（大写）；出卖人在收取定金后，应当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。认购人逾期未支付认购定金的，出卖人有权解除本认购书，并有权将该商品房另行出卖给第三方。

认购人同意在支付定金之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款（本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限）。

第五条认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的，出卖人有权解除本认购书。出卖人解除本认购书的，认购人已支付的定金不予退还，出卖人有权将该商品房另行出卖给第三方。

第六条认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自第四条第二款约定的期限届满之次日起超过＿＿＿＿＿＿＿＿＿日的，本认购书自动解除；双方也可以协商解除本认购书。出卖人应当在本认购书解除之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内将已收取的定金退还认购人。

第七条出卖人在认购人支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的，出卖人应当向认购人双倍返还定金。

第八条该商品房的买受人为【本人】【同一户籍内亲属】【＿＿＿＿＿＿＿＿＿】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。（若选择其他的，应在空格部位写出买受人姓名）

第九条其他约定

第十条本认购书经双方签字盖章后生效，双方签订的商品房买卖合同生效后本认购书自行终止。本认购书终止后，认购定金应当【返还认购人】【抵作商品房价款】。

第十一条本认购书未尽事项，可签订补充协议。

第十二条本认购书一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。

出卖人（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿认购人（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【法定代表人】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿【法定代表人】：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【委托代理人】（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿【负责人】（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托销售代理机构（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托代理人（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

说明：

本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序，双方经协商一致，可以直接签订商品房买卖合同。认购人以交付预付款性质费用的方式认购商品房的，不适用本认购书。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

商品房买卖合同
购买商品房的认购书是否必要？

签署认购书并非签署合同的必要程序。只要条件允许，就可以不签署认购书而直接签署合同。这样做的最大好处在于，在与开发商的谈判中不至于因为定金的问题而使自己处于被动的地位，可以从容地与开发商谈判。签《房产认购书》相当于一种预约，可以避免客户因为合同制定的延误而流失；还可以给双方当事人一个缓冲的机会，在缓冲期内，退房违约的损失也相对减少。签署认购书并非签署合同的必要程序。只要条件允许，就可以不签署认购书而直接签署合同。这样做的最大好处在于，在与开发商的谈判中不至于因为定金的问题而使自己处于被动的地位，可以从容地与开发商谈判。签《房产认购书》相当于是一种预约，可以避免客户因为合同制定的延误而流失；还可以给双方当事人一个缓冲的机会，在缓冲期内，退房违约的损失也相对减少。签认购书还是签合同？哪种方式更明智？签认购书还是签合同？这种问题在商业活动中很常见。这两种文件都

2023-09-02

197人看过
法律综合知识
2024年最新商品房认购书范本

一、认购书范本《民法典》第四百七十条规定：“合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。”范本为：编号：商品房认购书双方当事人：出卖人（以下简称“甲方”）：认购人（以下简称“乙方”）：根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：一、认购标的的基本情况1．1乙方所认购的商品房为甲方开发的位于市区项目中的第楼单元号房（以下简称“该商品房”）。1．2该商品房的建筑面积为平方米，阁楼面积为平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。二、认购标的的价款2．1该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币元／平方米，房款计人民币元（大写：）。阁楼

2024-02-04

331人看过
商品房买卖
商品房买卖中认购书的相关法律问题

在现实的商品房买卖中，开发商通常都会在签订正式的商品房买卖预售合同之前，由购房人先行认购，签订认购书，由认购人支付定金，并约定在一定的时间内签订预售合同。在签订认购书时，开发商通常未办理预售许可证。在实践中，关于认购书引起的法律纠纷主要有以下几种：一、认购书是否有效在一定时期内，司法部门通常认为认购书违法房地产销售管理有关强制性规定，故是无效的。但是，现阶段房产价格波动比较大，有些开发商常会借此将房产另售他人，获取更多利益，这对认购人相当不利。现在司法部门多认为认购书是有效的。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四、五条对签订预售合同前的认购行为进行了规定，对认购书予以了认可，也就是认可了认购书的效力。因此，开发商或者认购人不得以开发商未办理预售许可证为由，请求确认认购书无效。二、开发商违约不与认购人订立预售合同的，应当承担什么法律责任1、认购人有权要求开

2023-06-10

478人看过
商品房认购书
买房是否必须签商品房认购书

一、买房是否必须签商品房认购书不是。购买房屋时最好不要签订房屋认购书，而直接签订购房合同。因为签了认购书，交了购房定金，购房者在签订正式合同时便处于被动地位，有些要求会遭到开发商拒绝，使购房者有口难言。而实际上，签订认购书，并不是房地产交易过程当中的必经程序，属双方自愿行为。如果非要和开发商签订认购书不可，也应该在签认购书时在认购书上写上以下字样：“如果双方在签订正式合同时，就合同的具体条款达不成一致意见，不能签署正式合同，卖方应无条件立即退还定金。”认购合同与商品房买卖合同属于预约与本约之关系，二者合同内容、合同目的、权利义务、违约形态、违约责任形式等存在较大区别，但认购书具备一定条件可以认定为买卖合同，当事人义务将产生质的变化，由双方履行磋商义务变更为出卖人交付房屋、买受人支付价款。根据目前的法律规定，房屋认购书中所约定的购房定金是受法律保护的。也就是说，如果由于购房者的原因不能签订购

2023-04-14

146人看过

商品房买卖
处理商品房买卖认购书纠纷有哪些办法?

商品房买卖认购书纠纷在实践中很常见。那么，处理商品房买卖认购书纠纷有哪些办法？怎么才能避免出现商品房买卖认购书纠纷？在处理商品房买卖认购书纠纷中，怎么维护当事人的合法权益？如何处理商品房买卖认购书的纠纷1.因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理。(1)“因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同”的情形分析。出卖人具备订立房屋买卖合同的条件而不订立，能否判决当事人订立房屋买卖合同?一般认为，有效成立的合同应当被实际履行，除非存在履行不能的情形。有观点认为，应当“要求双方按预约订立本约，预约中未列人的非主要条款，双方不能达成协议的，可以由法院参酌交易惯例以判决代替当事人的意思。”但商品房买卖认购书的履行内容仅仅在于签订正式的房屋买卖合同，该签约行为虽然受到预约效力的约束，但毕竟合同的订立是当事人意思自治的过程，不仅要体现合同自由原则，而且因为商品房买卖认购书毕竟只

2023-06-02

56人看过
法律综合知识
签订商品房买卖认购书后，定金怎么处理？

商品房买卖认购书是房产交易双方有关买房事项的相关约定。签定商品房买卖认购书后，需要注意哪些问题？定金怎么处理？本文为您整理，希望对您签订商品房买卖认购书有帮助。由于定金具有担保性质，如果一方违约则会发生不予返还或双倍返还的结果。因此，买卖双方应在认购协议书中就签订正式合同过程可能发生的种种情形分别进行约定，以保护双方权益。现列举几种情形作为一个参考：1、如果买方没有在认购协议书规定的期限内去签约，属买方违约，定金不予返还；如果卖方在认购协议书规定的期限内将认购房屋转售第三人或与第三人再次签订认购协议书，从而导致双方未能正式签约，属卖方违约，卖方应向买方双倍返还定金。2、如果任何一方在正式签约时对认购协议书中确认的条件，如房号、价格、面积等进行修改，从而导致签约未成，改动一方视为违约。如果买方违约的，定金不予返还；如果卖方违约的，应双倍返还定金。3、如果买卖双方在规定的期限内，正式签订合同，

2024-01-06

296人看过
商品房认购书
商品房认购书中的纠纷，商品房认购书中的责任？

一、认购书是否有效在一定时期内，司法部门通常认为商品房认购书违反房地产销售管理有关强制性规定，故是无效的。但是，现阶段房产价格波动比较大，有些开发商常会借此将房产另售他人，获取更多利益，这对认购人相当不利。现在司法部门多认为认购书是有效的。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四、五条对签订预售合同前的认购行为进行了规定，对认购书予以了认可，也就是认可了认购书的效力。因此，开发商或者认购人不得以开发商未办理预售许可证为由，请求确认认购书无效。二、开发商违约不与认购人订立预售合同的，应当承担什么法律责任1、认购人有权要求开发商继续履行合同，签订预售合同。但有的法院对此不支持，认为法律不能强制平等主体的当事人订立合同。2、在房价波动不大时，认购人有权要求开发商双倍返还定金。3、在房价上涨明显时，认购人除可要求适用定金罚则以外，还可以要求开发商赔偿差价损失。如广州

2023-02-21

117人看过
商品房认购书
商品房买卖司法解释第五条解读【商品房认购书等预约合同与本约合同的认定】

第五条【预约合同与本约合同的认定】商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。本条是关于如何认定名为商品房买卖认购书，实为商品房买卖合同的规定。商品房买卖认购、订购、预订等协议是指商品房买卖合同双方当事人在签署预售契约或买卖契约前所签订的文书，是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。商品房认购书的内容一般包括：双方当事人的基本情况；房屋基本情况（包括位置、面积、单价等）；签署正式契约的时限约定等。如前条解析所述认购、订购、预订等协议的性质为商品房买卖预约合同。商品房认购书应当在开发商已办妥开发项目的立项、规划、报建审批手续，开发项目已定型，但尚未取得商品房预售许可证的期间内签订。《商品房销售管理办法》第16条规定：商品房销售时，房地产开发企业和买受人应当订立书面商品房买卖合同

2023-06-10

176人看过

法律综合知识
商品房买卖认购纠纷怎么处理

于涉及商品房买卖合同纠纷的问题而言，我们提供以下多个途径以供参考和借鉴：首先，可以尝试通过友好协商来寻找妥善解决方案，这既是买卖双方共同努力，通过理解和尊重对方的立场，逐步达到共识，进而解决问题的渠道；其次，我们也可以考虑采用调解的方式来解决纠纷，通过第三方中介机构或组织的介入，协助买卖双方达成和解；再者，仲裁也是一种可行的解决途径，当买卖双方在争议产生之前或之后能够达成共识，且愿意将该争议提交至依据国家法律、法规以及地方性行政规章、规定具有管辖权的仲裁机构进行处理，从而获得对各方均具有约束力的裁决结果，这正是仲裁的典型表现形式之一；此外，如果在商品房所在地的房地产监管机关等相关部门的参与协调之下，仍然未能取得预期的效果，或者买卖双方已经达成了有效的协议，但在协议签订之后，其中一方却反悔了，在此情形下，我们还可以考虑采取行政措施来解决问题；最后，如果购房者与开发商之间的矛盾冲突无法通过上述

2024-04-26

332人看过
格式合同
认购商品房时如何认定认购书？

无论认购书是预约合同、还是意向书或者是购房合同，均应具有法律效力，违反认购书约定内容都有可能产生相应民事责任。主要应从认购书本身的内容进行判断处理：如果认购书签订的目的，在于为买卖双方以后签订正式商品房买卖合同进行约定，并为其作必要准备，则该认购书具有独立法律效力。商品房认购书的内容1．双方当事人的姓名、名称、住所（1）般即开发商与购房者的住所等。2．标的由于商品房认购书的订立往往是开发商所要求的，消费者或是缺乏经验或是迫于无奈才与之订立该合同，合同的文本又往往是开发商提供的格式合同。因此，在订立商品房认购书时，消费者一定要清醒认识、小心谨慎。3．合同履行期限商品房认购书的标的是合同双方就特定的房屋在特定的时间进行订立商品房买卖合同的行为。无论是特定的房屋还是特定的时间，这个特定都是由双方约定加以确定的。因此，约定特定的合同履行期限非常有必要。4．违约责任违约责任是当事人因违反合同义务应承

2023-07-20

195人看过
买受人
商品房认购书是吗，买受人如何避免认购书纠纷

一、商品房认购书是购房合同吗区分商品房买卖认购书与房屋买卖合同的实质要件：出卖人已经按照约定收受购房款。最高人民法院《商品房买卖合同纠纷解释》第五条规定：“商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。”该条规定突破了预约具备本约内容即构成本约的一般理论，认为即使商品房买卖认购书具有买卖合同的内容（预约的确定力强度达到本约），但仍不能认为该商品房买卖认购书的实质已经是买卖合同。要直接认定以商品房买卖认购书的名义签订的合同（预约）为房屋买卖合同，必须有买受人交付购房款的行为以及出卖人收受购房款的行为。二、买受人如何避免认购书纠纷买受人签订及履行认购协议注意的问题，如下：1、为避免买卖双方事后发生争议，从买受人的角度出发，建议买受人在签订认购协议中明确约定，买受人应在认购协议约

2023-02-27

99人看过
定金
商品房认购书定金可以退吗，商品房认购书定金的标准是怎样的

一、商品房认购书定金可以退吗商品房认购书定金一般情况下不可以退。商品房认购书定金只有在以下情况下可以退：1.新房开发商在售房时五证不全，本身就属于违法行为；2.认购书或购房合同中，对于退定金的条件有约定的话，只要情况符合退定金的条款，都可依据认购书或购房合同让开发商退定金。二、商品房认购书定金的标准商品房认购书定金的标准，由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。作为债之担保，债务人履行债务后，定金应抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应双倍返还定金。购房者在签署认购书时，往往在认购书中会有定金条款，所谓定金，是指双方为了保证债务的履行，约定由一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，定金的数额。三、如何避免商品房认购书定金纠纷避免商

2023-05-03

139人看过

定金
商品房买卖合同关于认购书定金条款的约定

司法解释第四条规定，“出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。”一般认为，购房定金属于立约定金，即为保证正式签订商品房买卖合同而交付的定金。但对于何时适用定金罚则?什么是不可归责于当事人双方的事由?司法解释没有明确，实践中则存在着两种不同的观点，一种观点认为，只要购房人不与开发商签订商品房买卖合同，就违反了认购书的约定，开发商就可以没收定金;另一种观点则认为，只要购房人按期前去签订商品房买卖合同，购房人即履行了认购书中的签订本约的义务，如果开发商不同意购房人提出的签约条件，导致合同无法签订，则开发商应当双倍返还定金。其实，这两种观点都有失偏颇。按照第一种观点，开发商可以随意提出各种有利于自己

2023-06-10

96人看过
商品房买卖合同
认购协议属于商品房买卖合同吗？

一、认购协议属于商品房买卖合同吗？依传统民法理论，当事人之间签订的合同可以分为预约合同和本约合同，预约合同的目的在于当事人对签订特定合同的相关事项进行规划，其主要意义就在于为当事人设定了按照公平诚信原则进行磋商以达成本约合同的义务；本约合同则是对双方特定权利义务的明确约定。预约合同既可以是明确本约合同的订约行为，也可以是对本约合同的内容进行预先设定，其中对经协商一致设定的本约内容，将来签订的本约合同应予直接确认，其他事项则留待订立本约合同时继续磋商。判断商品房买卖中的认购、订购、预订等协议究竟是预约合同还是本约合同，最主要是看此类协议是否具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，即只要具备了双方当事人的姓名或名称、商品房的基本情况（包括房号、建筑面积）、总价或单价、付款时间、方式、交付条件及日期，同时出卖人已经按照约定收受购房款的，就可以认定此类协议已经具备了商品房

2023-06-10

462人看过