如何认定工程合同中的竣工日期？-法师兄

如何认定工程合同中的竣工日期？

来源：互联网时间： 2023-03-01 10:22:25 278 人看过

要认定工程合同中的竣工日期的话，那么只要合同得到了当事人双方的签字认可就可以进行认定。而不同情况进行分析的话，那么如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。还有一种情况，那就是承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

一、工程竣工后才发现施工合同无效怎么办

工程竣工后发现施工合同无效的，牵涉到的主要就是工程款的结算问题，对于此要分两种情况：

建设工程竣工验收合格的。此种情形下，承包人可以向发包人要求按照合同约定支付工程价款，发包人拒绝的，承包人可以向有管辖权的法院提起诉讼，请求法院判决发包人依照合同约定支付工程价款，法院应予以支持。

二、建设工程经竣工验收不合格。这种情况下，要按照以下情形分别处理：

（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人可以请求承包人承担修复费用，承包人拒绝的，发包人向法院请求的，法院应予支持；

（2）修复后的建设工程经竣工验收还是不合格的，承包人无权请求支付工程价款，法院对此请求不予支持。

同时，因建设工程不合格造成的损失，发包人存在过错的，也应承担相应的民事责任。

二、如何确定合同的竣工日期？

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

工程造价
合同的截止时间是竣工日期还是未竣工日期

合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同的截止日期是合同约定的权利义务终止日期。合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期以一个时间段或截止日期为表现，一般在施工合同中注明。实际竣工日期往往会引起争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本），工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。施工合同没有约定或者约定不明确的，适用法定原则2004年10《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用建设工

2023-08-07

141人看过
工程施工
竣工日期如何计算？

一、竣工日期如何计算？竣工日期的计算根据其情况不同，其计算也有不同，现分述如下：1、承包人竣工验收报告呈报发包人，发包人在28天内组织验收并通过的，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。2、承包人送交竣工验收报告后发包人在验收后14天内提出修改后通过竣工验收的，竣工日期为本承包人修改后提请发包人验收的日期。3、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定确定竣工日期：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②建设工程未经竣工验收，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期；建设工程竣工前，双方对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间，竣工之日同时顺延。二、建筑竣工时发现缺陷应该怎么处理1、建筑施工企业应当修复。2、根据《建筑法

2023-06-17

483人看过
罚款
如何确定有争议的建设工程实际竣工日期？

本文介绍了建设工程实际竣工日期的确定协议。双方将在共同确认的基础上确定竣工日期,如果建设工程经过竣工验收并且合格,那么竣工日期将以竣工验收合格之日为准;如果发包人拖延验收,导致承包人无法提交验收报告,那么竣工日期将以承包人提交验收报告之日为准。关于建设工程实际竣工日期的确定，我们达成以下协议：1、在双方共同确认的基础上，确定竣工日期；2、如果建设工程经过竣工验收并且合格，那么竣工日期将以竣工验收合格之日为准；3、如果发包人拖延验收，导致承包人无法提交验收报告，那么竣工日期将以承包人提交验收报告之日为准。竣工验收合格后如何确定竣工日期？根据《民法典》的规定,竣工验收合格后可以确定竣工日期。根据该法第一百九十条的规定,当事人可以协议确定竣工日期。如果当事人没有约定,则应当依照法律规定确定竣工日期。根据《刑法》第二百七十六条的规定,建设单位或者个人违反国家规定,擅自将建筑垃圾倾倒或者堆放,造成

2023-08-25

320人看过
占有
如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理

1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日

2023-06-15

351人看过

违约金
如何认定工程延期竣工验收的过错责任

原告**公司称，原告与被告于2007年12月28日签订了《建设工程施工合同》，约定原告承担被告校园内学生公寓楼的施工，被告按时间支付工程款合同约定的限度和方法，并约定了双方的权利和义务。合同签订后，原告按约定履行了承包工程施工义务，于2009年8月31日验收完成，工程质量验收合格后交付被告使用。2011年12月31日，经工程结算审核，学生公寓楼项目核定结算价为2212502.09元。但工程竣工后，被告仅向原告支付工程款118万元，但仍拖欠工程款1032502.09元。经原告多次追讨，被告仍未支付工程款，故原告上诉法院判决被告支付工程款1032502.09元，同期违约金44250元（工程款总额2212502.09元乘以2%）和工程款利息258889.3元（中国人民银行2009年10月1日起），同类贷款利率计算至2013年8月31日，并计算后续利息直至付款之日），本案诉讼费用由当事人承担。被告

2023-05-02

251人看过
不可抗力
建筑合同中没有开工日期和竣工日期算不算有效合同

1、建筑合同中没有开工日期和竣工日期算有效合同。2、只要是双方签署后就生效。3、即使没有开个和竣工日期，可以通过补充协议方式来完善双方的责任和义务。一、开工令下达后几日内必须开工开工令下达后的实际开工期限，要按照具体情况来定。具体如下：1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期；3、发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，要考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。二、建设工程施工合同由哪三部分组成建设工程施工合同主要由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一

2023-03-04

191人看过