延期什么时候是合法的-法师兄

延期什么时候是合法的

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:23:22 216 人看过

1。在施工过程中，业主往往要求承包商增加工程量，这必然导致工期的增加。在这种情况下，工期自然顺延。

2。发包人在施工过程中变更设计的，因发包人变更设计致使承包人不能施工的期间，从工期中扣除，即相应的工期顺延。

3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因，政府有关部门要求停工的，停工期从工期中扣除。一般来说，双方在施工合同中约定，发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时支付进度款的，承包人有权停工，工期延误由发包人负责。

5。施工过程中发包人指定的分包人与承包人的不当联系

在实践中，通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等工程分包给他人，或要求发包人按合同约定分包的情况承包人将工程分包给指定的施工单位。但在施工过程中，承包人与分包人的施工衔接不当，可能导致工期延误。在这种情况下，发包人应承担相应的工期延误责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十五条的规定，当事人在建设工程竣工前对工程质量有争议，工程质量经鉴定合格的，延长工期。工程质量鉴定能否作为工期顺延的理由，主要取决于工程质量是否合格。工程质量经鉴定合格的，以鉴定期为顺延期；否则，工程质量经鉴定不合格的，工期不予顺延，承包人未完成工程的，应承担相应的违约责任。发生不可抗力或其他非承包人原因的事故时，承包人有权顺延工期。如地震、暴雨时不能施工，工期顺延。我在这里给你介绍一下。如果工期延误是由于上述七种原因造成的，可以概括为由于发包人原因和不可抗力等因素造成工期延误，属于法律情形，因此无需担心违约责任。如果您对工期有任何争议，欢迎使用我们的在线法律咨询平台，我们将竭诚为您提供法律服务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

刑事诉讼法
延期审理申请书什么时候交

一、延期审理申请书什么时候交?在民事诉讼中，诉讼参与人因法定事由不能如期参与庭审，可以向法院提出，并经法院批准。我国民事诉讼法对提前几天应当提出申请没有明确确定，这主要还是由法官根据具体情况来定。不过，交得越早，获得批准的可能性就越大。二、延期审理申请书范本申请人:___________________律师事务所______________律师。通讯地址或联系方法:_____________________________________________申请事项:延期审理。申请理由:作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人(代理人)。本人认为:______________________________________________________________________

2023-06-03

400人看过
担保贷款
疫情延期还款什么时候落实？

一、疫情延期还款什么时候落实?应当自银行确定后才可以落实延迟还款，因疫情导致当事人无法及时还款的，应当举证向银行或者金融机构说明原因，金融机构会根据相关情况来进行认定处理，但如果不能进行举证证明的，那么也是会构成违约的，可以通过网上还款的方式进行处理。受疫情影响，银行等金融机构营业网点减少，现场业务办理确为不便。但当下社会电子支付方式已经普遍，疫情影响也不会导致借款人自身的还款义务消灭，故借款人仍应当承担相应的违约责任。同时，如当事人举证证明因疫情形势及防控措施客观导致金钱给付义务迟延履行的，可根据个案情况结合政府相关支持性政策依照公平原则予以衡量。根据中国人民银行、财政部、银保监会、证会、外汇局等五部委联合出台了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人

2023-06-01

202人看过
法律综合知识
交房延期什么时候补偿最好

关于交房期限延迟所涉及的违约金赔付问题，具体的时长由双方当事人之间达成的协议为准。若未能按照预定日期完成交房工作，则需支付的赔偿金将自交房限定日次日起计算，违约金的数额通常按总购房款项的万分之三至万分之五间波动。根据实际延期时间的长短，可划分为逾期60天内及逾期60天以上两类情况：1．若逾期未满60天，开发商须每日向买方支付已交付房价款的万分之三作为违约金；2．若逾期超过60天，买方有权选择退货退款处理，即解除合同。一旦合同解除，开发商应于收到通知当日起60日内全额退还买方购房款项，同时按照逾期60天以上的标准承担违约金赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五

2024-08-21

106人看过
法律综合知识
延期交房什么时候退款到账

一、凯天延期交房能退房吗在通常情况下，如果商品房未能按约定时间交付使用，那么这就构成了违反合同义务的违约行为。对此，房地产开发商需要承担起相应的违约责任，同时也必须按照法律法规的规定，对购买方进行妥善的赔偿。实际上，大部分房地产开发商的延期交房行为都存在违规现象。因此，当遇到此类问题时，购房者有权将相关情况如实反映至当地政府部门，并请求其敦促开发商严格遵守合同条款，支付相应的延期交房赔偿款项。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民

2024-03-17

216人看过

法律综合知识
延期交房律师函什么时候发

对于逾期履约的情况，通常建议在超过三个月时方才开始发送律师函。在出具律师函之前，务必获得委托人的最终书面确认，并且要求由承办律师亲自签署姓名，同时加盖所在律师事务所以示郑重。一般而言，我们会选择使用传真的方式发送律师函，或者直接面见并交付给收件人，亦或是通过邮寄的方式将文件送至指定地点。《律师法》第二十九条律师担任法律顾问的，应当按照约定为委托人就有关法律问题提供意见，草拟、审查法律文书，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，办理委托的其他法律事务，维护委托人的合法权益。《律师执业管理办法》第三十二条律师出具法律意见，应当严格依法履行职责，保证其所出具意见的真实性、合法性。律师提供法律咨询、代写法律文书，应当以事实为根据，以法律为准绳，并符合法律咨询规则和法律文书体例、格式的要求。

2024-05-12

416人看过
迟延履行
延期利息和迟延履行金什么时候起算

一、延期利息和迟延履行金什么时候起算1、被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。2、法律依据：《最高人民法院关于适用的解释》第五百零四条二、迟延履行金的特征(一)迟延履行金具有司法强制性。支付迟延履行金既然是一种民事强制执行措施就带有强制性，如果被执行人不主动支付，法院执行机构应当强制执行。迟延履行金的强制执行措施与金钱给付执行相同。(二)迟延履行金具有司法救济性。我国法律关于迟延履行金的规定就是给予申请执行人在执行程序中以一定的司法救济，当权利人业经生效裁判确定的权利得不到及时保护时，他们可以通过国家公权力使私权被侵犯而遭受的损失得以适当救济，以促使私权被侵犯的损失降低到最小限度。(三)迟延履行金具有补偿性。这是迟延履行金与妨害民事执行措施罚款的区别所在，罚款是一种制裁性措施，它是对债务人拖延履行法定义务行为的一种制裁措

2023-04-20

198人看过
工伤保险
工伤后合同延续到什么时候

工伤后合同延续到劳动能力恢复为止。工伤期间，个人应该以治疗伤情为主，单位不能因个人处于工伤的医疗期而解除劳动合同，按照规定，合同自动延期，直到个人伤情消失为止。如果劳动者丧失或者部分丧失劳动能力导致劳动合同不得不终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。《劳动合同法》第四十五条劳动合同期满，有《劳动合同法》第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止，《劳动合同法》第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。

2023-04-15

312人看过
法律综合知识
什么时候退休延迟

从2018年开始，就已经开始延迟退休，政策已经发布下来了，在2008年之前没有退休的人都会受到影响，女性每3年延迟退休1岁，男性每6年延迟1岁，退休年龄是渐进式延长。《社会保险法》第十六条参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的，可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金；也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。

2024-04-15

75人看过

退休
延迟退休具体时间是什么时候

女性退休年龄每3年延迟1岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，直至2045年同时达到65岁。延迟退休政策从2018年开始实行，预计到2045年彻底完成。2017年完成养老金制度并轨，取消女干部和女工人的身份区别，将职工养老保险的女性退休年龄统一规定为55岁。从2018年开始，女性退休年龄每3年延迟1岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，至2045年男性、女性退休年龄同步达到65岁。办理退休的申报人要准备好身份证、户口本、照片及申报退休的相关材料，向所在单位、申报，企业存在的去企业、失业人员去辖区就业局申报，企业、就业局向当地人社部门申报，合格后、档案转入当地社保局、社保局负责核定待遇，然后等待社保局通知。社保局会通知办卡，按手印。手续都办好以后，次月领取待遇。法律依据：《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第一条全民所有制企事业单位、机关群众团体工人符合下列条件之一的，应该退休：（一）男年满六十周岁，

2023-08-08

474人看过
法律综合知识
迟延履行期间从什么时候开始

一、迟延履行期间从什么时候开始延迟履行期内的计算规则如下：1．若已签订协议规定明确的履行期限，应从届满日次日起计；2．若一方因迟延履行造成合同失效或停止，对方有权解除合同并寻求合理的赔偿。《民法典》第五百一十条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。二、一房二卖是一赔一吗针对商品房买卖合同中的欺诈行为引发的纠纷，如出售方故意隐瞒已抵押房产、缺乏商品房预售许可证以及一房二卖等情况，惩罚性赔

2024-04-02

291人看过
法律综合知识
延期交房应什么时候通知客户

对于已预先出售但未能按照预定日期进行交付的商品房，开发商有义务在预定日期之前向购房者提供相关信息。然而，法律并未对此类情况设定明确的期限。若预售合同中有明确的约定，则应依照该条款执行；若无任何具体说明，则通常建议开发商至少提前一个月发布交付通知书，以便购房者做好相应准备。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条商品房预售，应当符合下列条件：（一）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期；（四）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上人民政府房产管理部门和土地管理部门登记备案。商品房预售所得款项，必须用于有关的工程建设。

2024-05-03

437人看过
违约金
延期交房现象什么时候能结束

今天，又有不少读者致电党报热线反映自己购房时遭遇延期交房的情况。房地产业内人士在接受记者采访时透露，延期交房几乎成为房地产业的一个普遍现象，其主要原因是开发商为了回笼资金，而没考虑交房时间。一些开发商为了避免支付违约金，甚至采取强行交房的手段，使业主利益受损。“我们小区就是延期交房，按规定是2007年2月交房，但延期10个月才开始交房。”今天上午，市民张先生致电本报反映，事后开发商根据合同规定进行了补偿。家住美里新居的刘先生反映，他在美里新居购房时约定是今年5月交房，但拖了两个多月才交房。“开发商说按照合同进行补偿，但现在也没有拿到补偿。”记者采访发现，在新建小区中，延期交房几乎成了“定律”，像阳光100、中润世纪城、外海蝶泉山庄、盛世花城等小区都存在延期交房的情况，少则两三个月，多则半年甚至一年。开发商为卖房子“吹牛”明知道要进行赔偿，开发商为何还要延期交房呢?业内人士透露首先，这与我国

2023-05-04

102人看过

法律综合知识
延期交房赔偿款什么时候支付

一、延期交房赔偿款什么时候支付关于延期交房赔偿金的支付时期，通常会在双方签订的协议或合同中有明确约定。因此，对于此项赔偿金额的具体数额，应由相关方自行商定决定。通常情况下，可以按照已付购房款总和参考中国人民银行所规定的金融机构计算逾期贷款利息的标准，据此向违约方提出索赔要求。此外，如果双方已经在合同中就延期交房违约金事项做出了具体约定，则可以依据该约定条款向违约方索取赔偿。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损

2024-07-18

211人看过
欠款
延期还款办理后什么时候执行

一、延期还款办理后什么时候执行信用卡延期还款的时间一般为20个工作日左右。如果是在还款日之后的20天之内之内还清，对于申请人的信用的影响是很大的。如果在还款日之后出现了还款逾期的情况，那么在下一期的还款日之前尽快还清欠款，避免这次申请信用卡的影响。二、信用卡逾期怎么办理停息挂账信用卡还不上想要办理申请停息挂账，可以致电信用卡所属行信用卡中心客服，提出停息挂账申请，说明自身情况及无法还款的原因，根据银行要求提交申请。但是最终能否成功办理停息挂账，还需看银行的决定。办理停息挂账的最基本的条件如下：1、确实无力偿还欠款。银行会调查个人收入情况、负债情况等证据，以此评估还款能力。2、不能以失联等方式躲避催收，避免银行质疑贷款人的还款意愿。即使逾期也应尽力还款，表示还款意愿。3、可以开具合理的证明给到银行。三、信用卡分期还款会不会影响征信1、信用卡分期还款是不会影响征信的，但是如果持卡人在申请了分期

2023-05-14

415人看过