因不可抗力造成侵权怎样赔偿-法师兄

因不可抗力造成侵权怎样赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-12 10:31:35 206 人看过

不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭。

一、赔偿时效从被确认为违法行为之日起算

赔偿请求人直接向赔偿义务机关提出赔偿请求的，应当在《国家赔偿法》规定的赔偿请求时效内提出。赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年，自国家机关及其工作人员行使职权时的行为被依法确认为违法之日起计算。2年的国家赔偿请求时效计算，还有以下两种特殊情况应当注意：第一、受害人被羁押的，由于受害人丧失了人身自由，无法自主、充分地行使赔偿请求权，被羁押期间不计算在赔偿请求时效之内。第二、在赔偿请求时效的最后六个月内发生的不可抗力或者其他障碍，致使赔偿请求人不能行使请求权的，赔偿请求时效中止，从中止时效的不可抗力等原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。不可抗力或者其他障碍，包括自然灾害，如地震、水灾等，也包括意外事故，如战争的发生。

二、不可抗力因素有哪些？

不可抗力因素有：

1、自然灾害：如台风、地震、洪水、冰雹；

2、政府行为：如征收、征用；

3、社会异常事件：如罢工、骚乱等三方面。

根据《中华人民共和国民法典》规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

三、因不可抗力拒绝履行合同的责任是怎么样的

所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。因不可抗力拒绝履行合同就是因为上述客观因素而拒绝履行合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
2024民法典中不可抗力因素造成的损失如何赔偿

一、民法典中不可抗力因素造成的损失如何赔偿因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气

2024-04-11

430人看过
不可抗力
因不可抗力造成交通事故免责吗

因不可抗力不造成交通事故免责。一般来说，不可抗力不能作为免除行为人民事责任的法定事由。依据我国相关法律的规定，交通事故的免责事由主要包括受害人故意且造成事故不可避免以及机动车一方无过错两种。不可抗力不包含受害人主观因素在内，不满足交通事故免责事由的构成。一、因海啸造成核泄漏，相关营运单位需担责吗因海啸造成核泄漏，相关营运单位需担责。民用核设施或者运入运出核设施的核材料发生核事故造成他人损害的，除非能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形或者受害人故意造成的，民用核设施的营运单位应当承担侵权责任。因此，只有因战争、暴乱或受害人故意发生核事故造成他人损害的可以免责，因为台风、海啸等不可抗力发生核事故造成他人损害的，不能免除民用核设施营运单位的责任。二、第三者责任险的免责条件包括哪些第三者责任险的免责条件包括：1、因受害人故意造成的交通事故的损失；2、被保险人所有的财产及被保险机动车上的财产遭

2023-03-21

384人看过
法律综合知识
施工受不可抗天灾怎么赔偿，不可抗力因素的界定

一、施工受不可抗天灾怎么赔偿施工人员和用人单位建立劳动关系的，在施工过程中因天灾造成人身伤害的，可以申请工伤认定，按工伤进行赔偿。《中华人民共和国工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部

2024-01-12

174人看过
不可抗力
不可抗力成因导致的合同解除损失赔偿怎么赔

不可抗力导致合同解除的损失赔偿问题：1、部分或者全部免除责任，但应当及时通知合同相对方，并在合理期限内提供证明，未及时通知合同相对方而造成的损失，应当由遭受不可抗力的一方负责赔偿。2、合同已经履行后，双方当事人因不可抗力解除合同的，其中因合同解除而产生的损失，遭受不可抗力的一方应当赔偿其损失。一、仓储合同纠纷要怎么处理根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。第五百

2023-03-23

463人看过

法律综合知识
施工中不可抗力因素如何赔偿

一、施工中不可抗力因素如何赔偿1、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调

2024-01-06

219人看过
不可抗力
如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工

2023-07-31

82人看过
法律综合知识
由不可抗力因素造成合同不能正常履行怎么办

1、延期履行后发生不可抗力的，不能免除责任。2、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方。如果未尽此义务，则应对对方本来可以避免的损失负责。3、应当在合理期限内提供证明。主张以不可抗力免责的一方当事人，不能履行上述通知和举证义务的，应向另一方当事人承担赔偿责任。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有的除外。

2024-04-25

427人看过
法律综合知识
不可抗力造成的工期延误可以索赔吗

一、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力造成的工期延误可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、工程变更引起的索赔包括哪些情形工程变更引起的索赔根据发生的原因不同，分六种情形：1．外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2．不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3．工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4．价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5．工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规

2023-04-11

301人看过

不可抗力
什么是不可抗力？因不可抗力违约怎么办？

不可抗力指当事人订立合同时不可预见，它的发生不可避免，人力对其不可克服的自然灾害、战争等客观情况。不可抗力造成违约的，违约方没有过错，因此通常是免责的，但法律规定因不可抗力造成的违约也要承担责任的，违约方也要承担无过错的违约责任。例如，民用航空法第一百二十四条规定，因发生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器过程中的事件，造成旅客人身伤亡的，承运人应当承担责任；但是，旅客的人身伤亡完全是由于旅客本人的健康状况造成的，承运人不承担责任。该事件包括因承运人过错而发生的事故，也含与承运人无关不可抗力，只要造成了旅客人身伤亡，承运人即使无过错，也要承担违约的民事责任。不可抗力与情事变更、意外事件不同，不可抗力虽然也可以引起合同的变更或者解除，但不可抗力以免除当事人的责任为己任，对不可抗力造成不能履行合同的损害，原则上实行免责原则，而情事变更、意外事件是以危险公平分担为目的，二者的法律后果不同。当

2023-06-08

72人看过
法律综合知识
运输合同不可抗力损失怎样赔偿

根据我国《民法典》的有关规定，在运输合同当中，如果因不可抗力遭受了损失，对方根据不可抗力的影响是可以部分或全部免除责任的。但如果不可抗力是在迟延履行后发生的，则不免除违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2024-05-03

471人看过
法律综合知识
民法典中不可抗力有期限吗，不可抗力因素是怎样的

一、民法典中不可抗力有期限吗民法典规定，不可抗力因素是没有期限的，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、不可抗力因素是怎样的1、不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报，而天气预报已对该风暴作了预告，船长能够预见，却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。2、不可避免性即使出现了不可预见的灾害，如果造成的后果是可以避免的，那么也不构成不可抗力，只有无法采取任何措施

2024-01-16

465人看过
法律综合知识
2023不可抗力因素要承担损害赔偿吗

一、不可抗力因素要承担损害赔偿吗依据我国相关法律的规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气

2023-01-19

259人看过

名誉权
侵犯名誉权造成精神损害怎样赔偿

一、侵犯名誉权造成精神损害怎样赔偿?精神损害赔偿标准并无明确规定，精神损害的赔偿数额根据以下因素确定：(一)侵权人的过错程度，但是法律另有规定的除外;(二)侵权行为的目的、方式、场合等具体情节;(三)侵权行为所造成的后果;(四)侵权人的获利情况;(五)侵权人承担责任的经济能力;(六)受理诉讼法院所在地的平均生活水平。二、精神损害赔偿争议的处理方式有哪些?(一)协商。协商是指当事人在自愿的基础上，对人身损害赔偿的权利人、义务人以及具体赔偿方式所达成的协议。(二)调解。调解，是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。(三)诉讼。诉讼是指自然人因生命、健康、身体遭受侵害，赔偿权利人起诉到人民法院，请求赔偿义务人赔偿财产损失和精神损害的方式。三、精神损害赔偿争议的诉讼状需载明哪些基本内容?(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单

2023-04-18

354人看过
法律综合知识
违法侵权造假诉讼怎样赔偿

一、违法侵权造假诉讼怎样赔偿违法侵权造假诉讼是违法行为，严重的可能涉及刑事责任，一般赔偿如下：侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。《民法典》第一千一百八十四条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千一百八十五条故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。二、被起诉外观侵权怎样赔偿被起诉外观侵权的赔偿按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。《中华人民共和国专利法》第七十一条第一款，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使

2024-01-11

482人看过