北京市外销商品房买卖契约(样式二)
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 17:36:49 163 人看过

卖方(以下简称甲方):______________________

买方(以下简称乙方):______________________

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市_____区(县)__________地块的国有土地使用权,土地面积为_____平方米,土地使用年限___年,自___年___月__日至____年__月__日止,国有土地使用证号为________。甲方在上述地块上建设的_____________现已竣工,取得房屋所有权证(证号为______),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第______号。

乙方自愿购买甲方的______房屋,房屋用途为______。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。

第一条

_____________房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______平方米(包括套内建筑面积_____平方米,分摊的共有共用建筑面积____平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_______平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至____年__月__日止。

上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。

第二条

双方同意上述房屋售价为每建筑平方米____币____元,价款合计为(大写)___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写____元)。乙方预付的定金____元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条

乙方同意____年__月__日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。

甲方指定银行:___________________

银行帐号:_____________________

第四条

甲方同意在____年__月__日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:____________________。

甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条

乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第六条

双方同意在签订本契约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市房屋土地管理局办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。

办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。

第七条

本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价金额的万分之___(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按_______利率计算。

第八条

本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房价款的万分之____(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过___日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条

本契约自双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十条

本契约的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,双方凡因履行本契约引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第____种(大写数字)方式解决纠纷。

(一)提交_____仲裁委员会仲裁。

(二)任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条

本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本___份,房地产交易管理部门壹份,_______。

甲主(签字):

乙方(签字):

法定代表人

法定代表人:

身份证号码:

身份证号码:

地址:

地址:

联系电话:

联系电话:

邮政编码:

邮政编码:

代理人:

代理人:

联系电话:

联系电话:

签约地点:__________________

签约时间:__________________

附件一(略)

附件二(略)

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月15日 01:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房买卖相关文章
  • 南京市房地产买卖契约怎么写
    乙方(买方):_________________________中介机构:_____________________________甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商一致,就下列房屋买卖事项订立本契约。第一条甲方自愿将其法官物出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下(一)坐落于南京市_________区_________路_________号_________室,建筑面积_________平方米;(二)出售房屋的所有权权证号为_________字第_________号,丘号为_________;(三)房屋平面图及其四至范围见附件一;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。第三条乙方在______年_____月_____日前付给甲方定金(币种_______)(大写)_____________元,(小写)
    2024-04-11
    184人看过
  • 北京限价商品房买卖可以吗
    可以买卖,但是有一些限制,从本质来说还是商品房,是可以进行上市交易的,但是,因为是低廉的限价房,所以国家对于限价房的买卖也进行了相应的限制。北京市规定,限价房购房人在取得房屋所有权证或契税完税证明未满5年的,不得出售,确需出售的政府折旧后回购。满5年的,购房人应按同地段普通商品住房和限价房价格之差的35%上交土地收益金,上交后可以转让。北京市有限价房预售合同,建议跟开发协商,签订限价房预售合同,该合同在市工商行政管理局网站上有模版。限价房,又称限房价、限地价的“两限”商品房。是一种限价格限套型(面积)的商品房,主要解决中低收入家庭的住房困难,是目前限制高房价的一种临时性举措,并不是经济适用房。限价商品房按照“以房价定地价”的思路,采用政府组织监管、市场化运作的模式。与一般商品房不同的是,限价房在土地挂牌出让时就已被限定房屋价格、建设标准和销售对象,政府对开发商的开发成本和合理利润进行测算后
    2023-03-16
    60人看过
  • 二手房房屋买卖契约(一)
    二手房房屋买卖契约范本甲方(出卖人):立契人:乙方(承买人):根据国家房地产法律法规和政策规定,并经双方商妥,就下列房地产买卖事项自愿订立契约,共同遵守。一、甲方将座落在______区___________的房地产(房屋建筑面积(大写)_________平方米,附着物______;土地使用面积_____(平方米)出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币(大写______,¥____元。乙方于契约签章后向甲方预付定金(大写)______元,经房地产交易管理机关审查批准成交后,剩余价款由乙方如数付清给甲方。付款式:____________。三、双方同意于_____年______月_______日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。四、甲方将上述房屋及其附属物移交给乙方时,该房屋及其附属物所占用的土地使用权一并转移给乙方。
    2023-05-04
    324人看过
  • 二手房买卖契约和合同一样吗
    购房合同和房屋买卖合同不是一个东西。房屋买卖合同作为一种特殊的买卖合同,它是指出卖人将房屋交付并转移所有权与买受人,买受人支付价款的合同。房屋买卖合同的法律特征既有买卖合同的一般特征,也有其自身固有的特征。购房合同是根据相关法律、法规之规定,买受人和房地产开发企业,在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。一、房屋买卖催告函房屋买卖合同作为一种特殊的买卖合同,它是指出卖人将房屋交付并转移所有权与买受人,买受人支付价款的合同。房屋买卖合同的法律特征既有买卖合同的一般特征,也有其自身固有的特征。这主要表现为:(1)出卖人将所出卖的房屋所有权转移给买受人,买受人支付相应的价款2)房屋买卖合同是诺成、双务、有偿合同3)房屋买卖合同的标的物为不动产,其所有权转移必须办理登记手续4)房屋买卖合同属于法律规定的要式法律行为。房屋买卖合同是一方转移房屋所有权于另一方,另一方支付价款的合同。转移
    2023-03-04
    299人看过
  • 深圳商品房买卖的契税
    土地、房屋权属转移,除国家规定减免外,必须缴纳契税。普通商品房权属转移,包括普通商品房权属的买卖、赠与和交换,暂按1、5%的税率缴纳契税,全部由承受权属的单位和个人负担。土地权属转移,包括国有土地使用权出让(含协议出让、招标出让和拍卖出让)和土地使用权转让(含出售、赠与和交换),以及别墅、度假村等高档住宅权属转移(包括买卖、赠与和交换),契税税率为3%。土地、房屋权属以下列方式转移的,视同土地使用权转让、房屋买卖或房屋赠与行为,同样照章征收契税:1.以土地、房屋权属作价投资入股的;2、以土地、房屋权属抵债的;3、以获奖方式承受土地、房屋权属的;4、以补偿征地款方式承受土地、房屋权属的;5、以预购方式或者预付集资房款方式承受土地、房屋权属的。
    2023-05-01
    195人看过
  • 北京市工业品买卖合同(BF
    出卖人:_______________________________签订地点:_______________________________买受人:_______________________________签订时间:_______________________________第一条标的物(注:空格如不够用,可以另接)标的物名称商标规格型号生间厂家计量单位数量价款单价金额合计人民币金额(大写)第二条质量要求:_________________________________________________。第三条包装标准、包装物的提供与回收:_____________________________。第四条随附必备品、配件、工具的数量及提供办法:______________________________。第五条合理损耗标准及计算方法:________________________
    2023-04-23
    184人看过
  • 新商品房买卖契约合同范本将出台
    新的商品房买卖契约合同范本将于近期出台,新范本在旧范本上有很大的改动。据透露,在经过多次修改讨论后,新的购房合同范本即将定稿,房管部门近期有望公布实施。据了解,现行《南京市商品房买卖契约》是由南京市政府部门统一制定,于2001年开始颁布使用,共计26页。听说新合同范本在很多地方有改动,更加体现合同双方公平原则,市民穆先生表示,对即将买房的自己来说无疑是一个重大的好消息。据介绍,现行的老合同范本争议条款较多,与购房者切身利益相关的主要有:现行范本中交付后多少天内甲乙双方办理产权过户,开发商可自己填写,部分开发商故意将办证日期填长,造成购房者损失;期房的约定面积和实际交付面积出现误差时购房者如何处理没有具体约定;精装修房精装修费用被计入总房款,购房者需多付税;房屋交付后风险由谁承担合同没有约定等等。新的购房合同范本修改幅度很大,涉及多个方面。相关人士表示。但是具体合同范本变动哪些内容,要等房管
    2023-04-23
    363人看过
  • 北京商品房买卖中购房办理的手续是怎样的?
    北京商品房买卖中购房办理的手续如下:(1)签订认购书,并向房地产开发商交纳一定数额的定金或预付款。(2)签订正式的房屋买卖契约。(3)到房地产管理部门办理房屋买卖登记。外省市户口的购房者需同时办理在京购房申请。(4)按房屋买卖契约中的约定交纳房价款。需办理购房贷款的,与贷款人签订贷款协议,办理商业性贷款或住房公积金贷款。(5)验收房屋,办理入住手续,与物业管理公司签订物业管理合同。(6)按房屋买卖契约的约定办理房屋产权过户手续,领取房屋所有权证书。北京购房资格在哪里办理?一、在北京连续满五年纳税证明(指个人所得税)或者在北京连续满五年的社会保险证明;二、有北京合法有效的暂住证;三、购房人在北京没有房屋,如果已经结婚,夫妻双方在在北京没有房屋;四、身份证、结婚证和户口本;五、如果在北京以外的地方贷款买过一套房,符合以上条件在北京再贷款买房,首付款要百分之六十以上,包括百分之六十,贷款利率上浮
    2023-08-10
    228人看过
  • 北京市商品房现房买卖合同应当包括哪些条款?
    北京市商品房现房买卖合同应当包括以下条款:其一、合同当事人的基本信息;其二、商品房基本状况;其三、商品房价款;其四、商品房交付条件和交付手续;其五、商品房质量和保修责任;其六、不动产登记;其七、物业管理;其八、其他事项。一、买房契约怎么写?买房契约要写明以下内容:当事人名称或者姓名和住所;商品房基本状况;商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;交付使用条件及日期;办理产权登记有关事宜;解决争议的方法;违约责任;双方约定的其他事项。根据《商品房销售管理办法》第十六条第二款第一至五项规定,商品房买卖合同应当明确以下主要内容:(一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期。二、房屋买卖合同有哪些内容?商品房买卖合同应当明确以下主要内容:1.当事人名称和姓名住所;2.商品房基本
    2023-03-11
    393人看过
  • 北京市商品房现房买卖合同的基本内容有哪些
    (一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期;(六)装饰、设备标准承诺;(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;(八)公共配套建筑的产权归属;(九)面积差异的处理方式;(十)办理产权登记有关事宜;(十一)解决争议的方法;(十二)违约责任;(十三)双方约定的其他事项。一、商品房买卖合同的违约金标准是多少?《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减
    2023-02-18
    318人看过
  • 商品房买卖契税收费标准
    商品房契税是按成交价格计算。成交价格经双方敲定,形成合同,税务机关以此为据,直接计税。当购买的首套商品房面积不超过90平米时,契税税率为1%,大于90平米的契税为1.5%,大于144平米的契税为1.5%。一、商品房契税在什么时候交(一)一般情况下,契税的顺序是购房,然后交首付,接着办理贷款,然后贷款审批,接下来是审批合格,最后就可以进入交房流程了。大致就是贷款批下来之后,开发商应该会打电话让你去交房,这时候就需要去审批核心缴纳契税了。如果不是个人购房的话,那么还需要缴纳印花税,一般在贷款批下来后,就可以交房了,这时候房主一般会把钥匙交给你,这些工作一定要在一个月之内办妥。(二)商品房的契税需要在备案日期后90日内缴纳契税,如果过期的话,还要收日的万分之五的违约金。维修基金还需要购房者按照购房者与售房单位应当签定有关房屋维修基金及时交缴。一般要按照购房款的2-3%的比例向售房单位交纳房屋的维
    2023-02-10
    259人看过
  • 北京二手房买卖业务指南
    一、办理流程:购房资格核验(住宅类)网签合同地税部门核定契税网上预约到房屋登记大厅提交申请受理领证。二、提交的材料:1.必须提交的材料:(1)登记申请书原件;(2)申请人身份证明;(详见第三条)(3)房屋所有权证原件;(4)网上签约的北京市存量房屋买卖合同原件;(5)双方提交当事人约定通过专用账户划转交易结算资金的,应提交存量房交易结算资金托管凭证原件;买卖双方当事人约定自行划转交易结算资金的,应提交存量房交易结算资金自行划转声明原件;(6)契税完税或减免税凭证原件;(7)房屋所有权证上的房产平面图和将遮盖产权人名字的房屋登记表复印2份。如买方有共有人的,加印相应的份数。2.属于下列情况的,还应提交的材料:(8)住宅类房屋买卖的,买方提交购房资格审核时申报家庭成员的身份证明、结婚证明、户籍证明及其他材料原件;(9)央产已购公有住房转移的,提交《在京中央单位已购公房变更通知单》原件;(10)
    2023-06-05
    317人看过
  • 北京买房卖家违约怎么办
    在涉及购房交易过程中,若卖方发生违约行为,买方可根据具体情况选择行使两种救济途径:要求卖方继续履行购房协议并如期交付房产;亦或通过法律手段,请求卖方承担相应的违约责任,赔偿因违约行为所带来的经济损失。若双方曾就违约金事项作出明确约定,则应严格依照约定进行赔偿;若未有相关约定,则需依据买方实际遭受的经济损失予以赔偿。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
    2024-08-17
    224人看过
  • 北京商品房买卖合同新版有哪些变动
    此次北京市商品房买卖合同的全新版本中,主要的变更内容如下所述:首先,在该版本中新增了关于“预售资金监管”的详细条款,详细阐述了房地产开发商在使用预售资金方面的各项细则以及相应的程序步骤;其次,是增设了一项名为“共有权益”的条款,其具体含义为规范共有权益的实际分配与相应的使用权运作方式;除此之外,还附带有一项关于“物业服务”的条款,用以明示潜在购房者今后将享受到的物业服务的具体内容及相关标准。最后,为了确保房屋交付过程的顺利进行,我们还特别添加了一条关于“房屋交付”的条款,以明确规定房屋交付的各项标准及其必要条件。《中华人民共和国民法典》第二百一十五条当事人订立的买卖合同,自合同成立时生效。但是,法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
    2024-05-20
    168人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖是指一手房买卖,即房地产开发商将新开发建设的商品房出售给购房者其法律关系主要由买卖双方当事人签订的房屋预售合同或者现房销售合同所确定。在商品房买卖法律关系中,购房者要按照房屋买卖合同约定支付房款,而开发商则要按照合同约定交付房屋,... 更多>

    #商品房买卖
    相关咨询
    • 如何签商品房买卖契约?
      湖南在线咨询 2023-06-11
      建设部1998年2月发布《关于加强商品房销售管理的通知》中明确指出:商品房销售应当签订书面合同,开发商不得使用强制性的格式合同,购房者有权对合同内容提出变更和修改。据此,购房者完全可以根据自己对商品房的要求及开发商的承诺修改格式合同,修改的内容作为原格式合同的补充协议,与原格式合同具有同等的合同效力。 签合同时第二个注意的事项是商品房的质量条款。据调查资料显示,商品房质量纠纷中主要质量问题是屋面、
    • 市内销商品房预售契约能办吗
      香港在线咨询 2022-11-01
      1、只有五证齐全且小区通过综合竣工验收合格后的房子才可以办理房产证的,而新房通常三个月拿到房产证,二手房过户以后,一个月左右拿到房产证。2、根据《商品房销售管理办法》的规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起90日内,将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。3、由于开发商的原因造成购房者
    • 北京市商品房买卖合同纠纷怎样申请仲裁
      浙江在线咨询 2022-08-11
      申请人:山东XXXX有限公司 法定代表人:XXX 住址:山东省XX市XX区XX路XXX号XXX室 被申请人:XXX,身份证号:3728321974100XXXXX,住山东省XXX县XXX路XX号XX号楼XX单元XXX室 请求事项: 1、裁决被申请人协助申请人办理房屋过户登记手续 2、仲裁费用由被申请人承担 事实和理由: 申请人与被申请人于201X年XX月XX日签订《房屋买卖合同》,约定被申请人将其
    • 如何申请办理商品房买卖手续,商品房买卖契约如何办理
      贵州在线咨询 2022-10-30
      一、如何申请办理商品房买卖手续商品房在中国兴起于80年代,它是指在市场经济条件下,具有经营资格的房地产开发公司(包括外商投资企业)通过出让方式取得土地使用权后经营的住宅,均按市场价出售。其价格由成本、税金、利润、代收费用以及地段、层次、朝向、质量、材料差价等组成。另外,从法律角度来分析,商品房是指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易,不受政府政策限制的各类商品房屋,包括新建商品房、二手房(存量
    • 商品房买卖合同预售登记手续哪些房屋买卖契约
      广西在线咨询 2021-07-30
      商品房买卖契约的预售登记手续的办理方式如下: 1、商品房的预售行为是一种房地产开发商将正在建设的商品房预先出售给买受人并支付定金或者房价款的行为。而商品房买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,而没有经过登记的契约在法律上的效力是属于无效的,合同中所约定的权利和义务对当事人就没有约束力。 2、办理预售登记手续的时间应该在签订契约之日的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售或者预