工程中标后不开工如何索赔,工程中标后多久开工-法师兄

工程中标后不开工如何索赔,工程中标后多久开工

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 18:52:37 485 人看过

一、工程中标后不开工如何索赔

按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。

二、工程中标后多久开工

确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对此法律并无详细规定。

中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在3O个工作日之内签订合同。

中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

中标通知书发出后。

七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》第五十六条规定：

“评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。

”第六十二条规定：

“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多中标相关文章

仲裁机构
政府工程开工后又取消如何索赔

1、政府工程开工后又取消的，是属于合同违约的情形，承包人可以与政府协商赔偿问题，如果协商不成的，可以向法院起诉索要赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、违约损失赔偿金额怎么确定违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。其中，实际利益损失比较直观，相对容易计算，具体把握以下三个要点：1、合同中没有约定违约金条款，但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法的，可按照这个计算方法进行计算。

2023-03-22

164人看过
中标
工程中标后2年未开工怎么处理

工程中标后2年未开工的,首先要根据招标方和中标方签订的书面合同进行处理,违反合同约定条款的,可以起诉违约一方承担违约责任,如果没有相关约定的,可以协商,协商不成的,可以履行合同解除权。一、中标人不签合同如何办根据《招标投标法》第四十五条的规定：中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。第六十条规定：中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照

2023-03-15

366人看过
中标
项目中标后规定多久必须开工

一、项目中标后规定多久必须开工1、项目中标后规定至少30天内必须开工。具体如下：（1）投标人应在投标有效期内完成评标、定标和发出中标通知书，在发出中标通知书后30日内签订合同，签订合同后工程即可开工；（2）依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。2、法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。二、项目中标后签合同的流程是什么1、签约准备阶段，签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义；2、签约协商阶段，协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过

2023-08-10

425人看过
中标
中标后业主放弃工程怎么索赔

一、中标后业主放弃工程怎么索赔中标后业主放弃工程的，会被处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。《中华人民共和国招标投标法》第四十五条中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《中华人民共和国招标投标法》第五十九条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。二、中标人不履行与招标人订立的合同怎么办根据招标投标法规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，不退还履约保证金，并赔偿超过部分的损失。《中华人民共和国招标投标法》第六十条中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的

2023-06-17

127人看过

建筑工程索赔
工程停工后如何索赔？赔偿多少钱

一、工程停工后如何索赔？（一）建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。因为发包方的原因造成工程停工，会给承包方带来经济损失。所以一定要及时申请。（二）工程停工，分临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。1、临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。2、中途停工索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。（三）工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程

2023-06-07

434人看过
中标
中标工程取消怎么索赔

中标人中标后，招标人取消工程招标，不和中标人签订合同的，中标人有权主张赔偿，一般是依据实际造成的损失赔偿，就赔偿问题协商不成的，中标人可向法院起诉主张赔偿。《中华人民共和国招标投标法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。第五十九条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。一、中标人放弃中标，招标人可以要求赔偿吗中标人弃标招标人可要求赔偿。根据

2023-02-24

446人看过
中标
中标的工程合同已签工程未开工合同过期将如何解决

可以通过协商进行补充协议。施工合同施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。简介施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。法律特征1.签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。2.承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资

2023-06-15

192人看过
工程招标
建设工程招标终止后多长时间开工

1、工程什么时候开工和招标终止没有关系的，工程建设项目应当在取得施工许可证后3个月内施工。2、法律依据：《中华人民共和国建筑法》（1）第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。（2）第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。一、中标后，中标人可以拒签工程合同吗1、中标后不可拒签建筑工程合同。2、事实上，中标人在中标后不与招标人签建筑工程合同的，实则就是弃标，但是根据《招标投标法》的规定，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的

2023-02-20

472人看过

中标
在中标后是否可以开工？

中标后未签合同先开工是不可以的。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。中标后放弃中标怎么办处罚标准是什么在中标人放弃中标项目后，招标人可以根据实际情况选择向第二中标人发出中标通知书，或者选择重新招标，解决标的项目的事宜。招标人可追究弃标的中标人的法律责任。但需要注意的是，当中标人由于不可抗力因素等正当理由弃标的，不承担相应的赔偿责任。所以，实践中，在中标通知书发出去后，中标人弃标的，要看实际情况来定，不同情况，采取不同的处理方式，灵活应对，妥善处理。无理由放弃中标资格，会受到相应的惩罚。中标单位在中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的。处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。中标人不履行与招标人订立的

2023-08-13

471人看过
中标
中标后一直不让开工怎么办

一、中标后一直不让开工怎么办可以按协议约定进行协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。施工单位要按照审批的开工报告时间进场开工。如果施工单位原因延迟开工，经监理催促依然不进场开工，建设单位有权申请索赔或者撤换施工单位。评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。二、工程中标后多久开工1、确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对此法律并无详细规定。2、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。3、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十

2023-04-19

452人看过
中标
如何处理工程质量中标后异议

在回答这个问题之前，需要明确中标候选人公示与中标结果公示的区别。投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；回复前，应暂停招标活动。但是，如果对中标结果的公示有异议，由于上述中标候选人的公示环节已经充分公布了中标候选人的信息，保障了投标人或者其他利害关系人提出异议的权利，所以中标结果的公示性质只是一种通知性公示，只是向社会公布中标结果。因此，投标人或其他利害关系人只能在知道或应当知道招标活动不符合法律、行政法规之日起十日内向有关行政监督部门投诉。建筑工程质量纠纷应如何处理1、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。2、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、

2023-08-16

85人看过
中标
公开招标的工程中标不公示违法吗

依法必须进行招标的项目，招标人不公示中标候选人的，将导致重新招标或者评标。一、公开招标的一般特征有哪些公开招标因为投标人较多、竞争充分，且不容易串标、围标，有利于招标人从广泛的竞争者中选择合适的中标人并获得最佳的竞争效益。依法必须进行招标的项目采用公开招标，应当按照法律规定在国家发展改革委和其他有关部门指定媒介发布资格预审公告或招标公告，符合招标项目规定资格条件的潜在投标人不受所在地区、行业限制，均可申请参加投标。二、采购公示期是几天？采购中标公示期分情况：1、如果是依法必须公开招标的工程建设项目，那么其公示期应不少于3日；2、如果是依法必须公开招标的政府采购项目的，应当是长期公示，但中标公告发布7个工作日内属于质疑期；3、如果是依法必须公开招标的机电产品国际招标项目的，那么公示期不得少于3日。三、中标不签合同什么后果根据《中华人民共和国招标投标法》第四十五条中标人确定后，招标人应当向中标

2023-03-26

273人看过

工程反索赔
工程中工程反索赔法是什么？

工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规，因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准，或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务，承包人应承担违约责任，赔偿因违约给发包人造成的损失。在实践中，工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。工程质量反索赔包括要求承包人修复有缺陷的产品；承包人要求返工不能通过验收的产品；要求承包商在规定时间内修复有质量问题的项目。工期延误反索赔是指工期延误属于承包人责任时，发包人向承包人索赔，即承包人支付延期竣工违约金。工程保修反索赔是指承包人在保修期内未完成修复工作，发包人有权雇佣他人完成工作，发生的费用由承包人承担。其他事项的反索赔是指承包人因不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为，或者承包人的行为给业主造成损失时，发包人可以提出索赔。工程中

2023-08-08

283人看过
中标
工程招标后如何查询自己是否中标

一、工程招标后如何查询自己是否中标一般政府官方发布渠道，全国公共资源交易平台，地级市很多。政府指定网络媒介，发布有关招投标法律法规规章及规范性文件、行政许可、行政处理决定、市场监管和服务的相关信息等。如果平时使用比较少要查询信息不多，可以在地区级网站查看。再有就是去一些招标信息网站上查，比如中国招标网、多多中标这些网站。基本上各行各业的标讯都覆盖到了，比如多多中标每天大概能更新十万条最新的标讯，还是很全的。二、工程招标后怎么判断工程中标真伪直接登录工程招标网站即可查看，辨别中标通知书真伪的方式如下：如果是非投标人需要辨认中标通知书真伪，可根据中标通知书信息，与招标单位联系，确认工程项目中标通知书是否真实。如果是公开招标的，一般会发布中标公告，招标人发布的中标公告有明确的中标人信息。如果是投标单位需要辨认中标通知书真伪，公开招标的，会发布中标公告，在拿到中标通知书后，可与中标公告核对确认；如

2023-06-16

237人看过