交通事故责任认定迟迟不出的原因有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-05 11:02:40 131 人看过

交通事故认定迟迟不出的原因通常有如下几种:

一、事故重大复杂,需要反复做检验、鉴定、询问、调查等;

二、事故认定办案交警已经作出,但秘而不宣,其目的是责任认定一旦宣布,将不利于机动车一方对受害人垫赔,推迟事故认定的宣布有利于稳定受害人家属情绪,缓解社会矛盾;

三、按新交法调解必须由事故双方当事人自愿申请,交警调解不是事故赔偿的必经程序,某些办案人员依旧法习惯先主持赔偿调解后认定责任;

四、有些公安机关交通管理部门警力不足,压案现象严重,忙不过来;

五、有些案件办案交警争议较大,向上级事故处理部门或法制部门请示备案需要一个过程。

一、交通事故责任认定书撤销后怎么处理

交通事故责任认定书撤销,一般是公安机关需要重新调查制作新的事故认定责任书,行为人只需要等新的交通事故认定书出来即可。我国法律规定,上一级公安机关交通管理部门作出责令重新调查、认定的复核结论后,原办案单位应当在十日内依照本规定重新调查,重新作出道路交通事故认定,撤销原道路交通事故认定书或者原道路交通事故证明。重新调查需要检验、鉴定的,原办案单位应当在检验报告、鉴定意见确定之日起五日内,重新作出道路交通事故认定。重新作出道路交通事故认定的,原办案单位应当送达各方当事人,并报上一级公安机关交通管理部门备案。

二、交通事故的处理时限怎么算

交通事故的发生无疑是不幸的,但是已经发生了的话就需要冷静处理,事故双方也不应做过多的争执,尽量快速解决,但是处理总归是有时限的,那么,交通事故处理时限是怎么规定的呢交通事故处理时限的规定具体如下:对扣留车辆的处理时限公安机关交通管理部门扣留机动力、非机动车,应当当场出具凭证,并告知当事人在规定的期限内(30日内提供被扣留机动车的合法证明)到公安机关交通管理部门接受处理。逾期不来接受处理,并且经公告三个月仍不来接受处理的,对扣留的车辆依法处理(拍卖,非法拼装的拆除,达到报废标准的报废,涉及其它违法犯罪行为的,移交有关部门处理)。事后报警的时限当事人未在交通事故现场报警,事后请求公安机关交通管理部门处理的,公安机关交通管理部门应当予以记录,并在三日内作出是否受理的决定。当事人应当在提出请求后十日内向公安机关交通管理部门提供交通事故证据。作出事故认定书的时限公安机关交通管理部门对于未造成人员伤亡,事实清楚的道路交通事故,交通警察可以适用简易程序处理,并当场出具事故认定书。并可当场对损害赔偿争议进行调解。对于复杂的交通事故:(1)对经过勘验、检查现场的交通事故应当自勘查现场之日起十日内制作交通事故认定书。(2)交通肇事逃逸的,在查获交通肇事逃逸人和车辆后十日内制作交通事故认定书。(3)对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定或者重新检验、鉴定结果确定后五日内制作交通事故认定书。(4)未查获交通肇事逃逸人和车辆,交通事故损害赔偿当事人要求出具交通事故认定书的,公安机关交通管理部门可以在接到交通事故损害赔偿当事人的书面申请后十日内制作交通事故认定书,载明交通事故发生的时间、地点、受害人情况及调查得到的事实,并送达交通事故损害赔偿当事人。对无法查证交通事故事实的,公安机关交通管理部门制作交通事故证明,载明交通事故发生的时间、地点、当事人情况及调查得到的事实,分别送达当事人。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 11:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多交通事故责任认定相关文章
  • 交通事故警察迟迟不来
    交通事故责任认定
    交通事故交警拖着不处理,可向处理事故的上一级公安机关反映。按交通法规定,交警必须在事故发生后十日内出具事故责任认定书;如果需要检验、鉴定的,必须在鉴定结果出来五日后出具事故责任认定书。一、交通事故后交警多久出责任认定书交通事故后交警一般是十天出责任认定书,如果需要检验的,则不确定。根据我国道路交通安全法的相关规定,公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作交通事故责任认定书,并将交通事故责任认定书送达当事人。接到交通事故责任认定书后对责任有异议的,15日内向上一级交警部门申请复议。无异议的,10日内向交警部门提出书面调解申请。不申请调解的,交通事故当事人双方可以参照交通事故责任认定书的责任和相关赔偿标准进行协商并达成协议,最后凭签有交通事故当事人双方名字的协议书由交警部门制作交通事故结案书进行结案。如果不能达成协议的,应当提起交通事故诉讼。二、交通事故事故处理期限交通事故处理中,几
    2023-03-21
    266人看过
  • 责任认定书迟迟不下发对谁有利
    双方都不利,交警不下达责任认定书的目的是想在交警队事故处理科协调解决。只有协商不成才下达责任认定书,拖久了对双方都不利,不利于解决纠纷。公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。交通事故交警队迟迟不给责任认定书怎么办交警对已经发生的交通事故拒不作出道路交通事故认定书的,当事人可以向法院起诉,判令交警部门履行职责。交警部门在明知已经发生了交通事故,且在有关当事人再三请求下,拒不作出道理交通事故认定书的行为,属于违法不履行职责的行政不作为。属于行政诉讼的受案范围。交警部门一般是在进行现场调查的10日内作出事故认定,但是需要进行检验、鉴定的,则是在检验或鉴定结论确定之日起的5日内制作事故认定。如果交通肇事逃逸的,
    2023-08-02
    215人看过
  • 交通事故责任确认的最迟时间是多久
    交通事故责任认定的最晚时间是什么时候?1。公安机关交通管理部门应当自调查现场之日起10日内作出交通事故认定。造成交通事故逃逸的,应当自发现造成交通事故逃逸的人、车之日起10日内,作出交通事故的书面确认。需要进行检查、鉴定的,应当自检查、鉴定结果确认之日起五日内作出交通事故书面确认。公安机关交通管理部门在接到当事人提出的交通事故损害赔偿书面申请后10日内,可以制作交通事故确认书,载明交通事故发生的时间、地点、受害人情况和调查结果事实上,有证据证明被害人有过错的,应当确定被害人的责任;没有证据证明被害人有过错的,应当确定被害人的责任。送达交通事故损害赔偿当事人。(3)交通事故事实不能核实的,公安机关交通管理部门应当作出交通事故书面确认,说明交通事故发生的时间、地点、当事人的情况和调查掌握的事实,并分别送交当事人。4交通管理部门不作出决定,依照行政诉讼法的有关规定申请行政机关履行保护人身权利和财
    2023-05-31
    180人看过
  • 交通事故责任认定书最迟多少个工作日
    一般做交通事故认定书要多久,要根据案情的复杂程度来确定。根据《道路交通安全法实施条例》第九十三条之规定,公安机关交通管理部门对经过勘验、检查现场的交通事故应当在勘查现场之日起10日内制作交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定结果确定之日起5日内制作交通事故认定书。也就是说,如果是轻微事故,当场可以下达事故认定书。一般事故在现场调查结束后十个工作日内可下达事故认定书,如果需要通过检验鉴定才能分清事故责任的,在检验鉴定结束后五个工作日内出具事故认定书,检验鉴定时限是二十个工作日,最长经批准不能超过六十个工作日。如果是逃逸案件,在案件侦破找到当事人后才能下达认定书。一、交通事故责任认定书包含的内容道路交通事故认定书应当载明以下内容:(一)道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况;(二)道路交通事故发生经过;(三)道路交通事故证据及事故形成原因的分析;(四)当事人导致道
    2023-02-24
    396人看过
  • 交通事故对方迟迟不肯来交费
    1,对方全责,你可以要求对方司机、车主和所在保险公司承担全部赔偿责任,包括你修理车辆的费用等2,可以要求对方进行民事赔偿,要求赔偿医药费、误工费、营养费、护理费、财产损失等,如果构成伤残,还可以要求对方赔偿伤残赔偿金。费用金额可以参考以下标准。(1),医药费。医药费是根据医院诊断证明、正规医疗发票确定数额。包括你为治疗而支付的挂号费、检查费、手术费、医药费、住院费、整形整容费和后续治疗等费用;(2),营养费。营养费是按照医生开具的营养需求诊断证明和相关费用支出证明确定数额。是指为辅助治疗身体疾病或使身体尽快康复而购买的日常饮食以外的营养品所支出的费用。(3),误工费、护理费。误工费、护理费是根据受害人或护理人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相
    2023-02-11
    129人看过
  • 《交通事故认定书》延迟做出怎么办?
    首先我们先来了解法律规定的《交通事故责任认定书》做出的时间。根据《道路交通事故处理程序规定》相关规定,总结如下:1、交警应当在现场调查之日起10日内制作道路交通事故责任书;2、对于交通肇事逃逸案件的,在查获肇事车辆和驾驶人后10日内作出;3、对于需要进行检验、鉴定的,应当得出结论之日起五日内作出。接下来主页君来说下《交通事故责任认定书》可能延迟做出的情形~由上文规定的时间可了解,一般类型的交通事故责任认定书会在10日内可作出,特殊情况:1、侵权车辆和侵权者身份不明,即无法查获肇事车辆和驾驶人。这种情况下责任认定书只能待肇事案侦破后10日内制作,但受害人及其家属享有向交警咨询案件侦办情况的权利,交警部门应当配合告知;2、案件需要检验或者鉴定的,据法律相关规定检验或鉴定在现场调查结束之日起三日内,一般期限为20日,超过的需经上一级部门批准,最长不得超过60日。3、综上所述,除了因逃逸交通事故尚
    2023-06-08
    80人看过
  • 交通事故后,对方迟迟不出面,如何解决?
    交通事故对方不来处理可以找负责这起交通事故的交警处理,不愿意处理的,可以要起诉到法院。1、先找交警,让他们出交警事故事及相关证明(你说要到法院告)。2、到法院进行民事起诉。你要提供对方就医的证明,你给对方及交警的收据。再就是交警提供的资料。3、如果他收到传票不上法院,那是他输,你可以要求在规定时间强制执行,法院会根据他的身份证号控制他的银行帐号,可以全部冻结。交通事故当事人不出面能划分责任吗一、交通事故当事人不出面能划分责任吗1、交通事故当事人不出面能划分责任。交警根据对事故现场的勘察可以做出责任划分。一般情况下,公安机关交管部门应当自现场调查之日起10内制作交通事故认定书。2、法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论,及时制作交通事故认定书,作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故
    2023-07-14
    247人看过
  • 交通事故责任认定书的出具时间是否会因为当事人的异议而推迟?
    交通事故一般十日内出责任认定书。根据《道路交通事故处理程序规定》规定,公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通事故逃逸案件应当在查获交通事故车辆和驾驶员后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检鉴定的,应当自检验报告、鉴定意见确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。有条件的地方公安机关交通管理部门可以试行在互联网上公布道路交通事故认定书,但应当对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私保密。交通事故责任认定书多久出来1、一般的交通事故,如果事实简单,责任清楚,负责处理的交警当天或者第二天,就可以开出交通事故责任认定书。2、如果事故中造成人员受伤、死亡等一些后果,需要勘查现场,进行相关的技术鉴定,这种情况下,十五个工作日之内,交警部门可以出具事故责任认定书。3、要是发生特别重大、复杂的交通事故,需要勘查、走访、鉴定等技术手段比较多,也比较复杂,出具具体事故责任
    2023-07-02
    203人看过
  • 迟迟不还钱的刑事责任有什么
    “什么是老赖”欠了别人钱而迟迟不还的就是老赖法律意义上的“老赖”,一般是指在民商领域中的一类债务人,其拥有偿还到期债务的能力,但是基于某种原因拒不偿还全部或部分债务。主观上,“老赖”有故意拖延履行债务的恶意;客观上拒不履行到期债务。一能否追究老赖的刑事责任根据《刑法》第三百一十三条的规定“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下、或者;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。“也就是说老赖对法院判决拒不执行情节严重的,就会构成《刑法》上的“”,需要负刑事责任。但是并不是说老赖所有拒绝履行、逃避债务的行为都会构成犯罪构成“拒不执行判决、裁定罪”需要具备如下的条件(一)存在人民法院的生效裁判要使老赖承担刑事责任的前提就是,债权人已经拿到了法院要求老赖履行还款义
    2023-05-31
    348人看过
  • 交警队迟迟不下责任认定书我该怎么办
    一、交警队迟迟不下责任认定书我该怎么办交通事故交警拖着不处理,可向处理事故的上一级公安机关反映。按交通法,交警必须在事故发生后十日内出具事故责任认定书;如果需要检验、鉴定的,必须在鉴定结果出来五日后出具事故责任认定书。如果一直拖着不出具事故责任认定书,可以投至上一级公安机关。《交通事故处理程序规定》第六十二条公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。二、已经50天了,交警已要我们把赔偿款打到交警自己的账户上,50天了责任认定书迟迟不下就这样拖着该怎么办?对于交通事故处理,首先,事故划分问题。事故责任由交警根据双方的过错以及原因力比例来综合认定。应在出院后申请伤残鉴定,依法计算赔偿金额。赔偿的主要项目是:残疾赔偿金、护理费、误工费、医疗费、伙食补助费、被抚养人生活费、精神赔偿金,交通费等!残疾的赔偿主要看伤者的年纪和户口类别!城镇居民和农村居民有比较大的区别!就赔
    2023-04-04
    230人看过
  • 工期延迟的原因有哪些
    一、工期延迟的原因有哪些工期延迟的原因有下列几项:1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。4.设计变更和工程量增加的。5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6.发生不可抗力。7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。二、工期逾期违约金标准工期逾期违约金标准需要当事人自行约定,当事人可以约定具体数额,也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一般来说,过分高于造成的损失是指违约金的数额超过实际损失百分之三十的。既有违约金又有逾期利息可以同时主张,违约金的规定强调了违约
    2023-06-05
    154人看过
  • 交通事故对方全责,但是对方迟迟不赔付
    1,对方全责,应当赔偿。2,可以要求对方进行民事赔偿,要求赔偿医药费、误工费、营养费、护理费、财产损失等,如果构成伤残,还可以要求对方赔偿伤残赔偿金。费用金额可以参考以下标准。(1),医药费。医药费是根据医院诊断证明、正规医疗发票确定数额。包括你为治疗而支付的挂号费、检查费、手术费、医药费、住院费、整形整容费和后续治疗等费用;(2),营养费。营养费是按照医生开具的营养需求诊断证明和相关费用支出证明确定数额。是指为辅助治疗身体疾病或使身体尽快康复而购买的日常饮食以外的营养品所支出的费用。(3),误工费、护理费。误工费、护理费是根据受害人或护理人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。主张误工费时出示收入证明即
    2023-02-19
    108人看过
  • 开发商推迟交房的原因有哪些?
    一、开发商推迟交房的原因有哪些?1、房子在验收过程中发现问题,没有合格,大部分原因都是房子的质量出现严重的问题而未验收合格以及没有达到《消防法》要求,没通过验收;2、工程没有在指定的时间内完成,又或是遇到困难和非常严重的技术性问题,不能及时得到解决;3、市政方面的配套工程没有得到批准或是许多建筑材料安装拖延;4、没有办理好贷款;5、开发商出现资金短缺等问题,例如:拖欠工人工资导致工人罢工、闹事等;6、小区里的内部道路以及绿化工程的建设没有完善;7、由于政府规划的原因对小区外围道路的实行规划以及市政配套设施有了改变,从而小区内部建设得不到完善;8、由于很多原因开发商想要重新规划小区内的房屋设计导致无法按时交房;9、发生开发商捂盘的状况,很多开发商等着房子涨价导致延迟交房;10、不可抗力,如洪水、地震、火灾、罢工、骚乱等。二、开发商延期交房怎么办?1、耐心等待如果我们真的不幸遭遇了开发商延期交
    2023-04-16
    470人看过
  • 有哪些不承担责任的延迟交货情况,延迟交货免责条款
    (1)开发商未取得商品房预售许可证。主要是开发商未按合同约定的交付日期取得商品房预售许可证,致使该房屋无法开工建设;或者该房屋是违法建设的,但由于无法提供相关文件,无法交付给买方。开发商拒绝入住,因为买方不付款。主要是指开发商因买受人未缴纳公共管理维修基金、契税、房产证代理费等由买受人代收代付的费用而拒绝让买受人在约定的交房时间入住。(3)开发商出售或购买多套房屋,致使无法在合同规定的交付时间内将房屋交付给买方。(4)开发商本可以在合同约定的时间内交付房屋,但由于工作失误,延误了通知购房人接收房屋的时间。(5)购房者认为房子有质量问题而拒绝入住。主要是指购房人在收到房屋时,认为房屋存在质量问题,或者认为房屋不符合合同约定的质量要求或者装修标准,在合同约定的时间内拒绝接受房屋的现象,进而要求开发商承担逾期交房的违约责任。(1)不可抗力。不可抗力是指不可预见、不可避免和不可能发生的客观情况。不
    2023-05-08
    156人看过
换一批
#交通事故认定
北京
律师推荐
    展开

    交通事故责任认定是指公安机关在查明交通事故原因后,根据当事人的违章行为与交通事故之间的因果关系,以及违章行为在交通事故中的作用,对当事人的交通事故责任加以认定的行为。 交通事故责任的认定主要看三点: 一是当事人是否有违章行为; 二是违章行为... 更多>

    • 迟迟没有做出交通事故责任认定怎么办呢?
      广西在线咨询 2022-11-09
      交通管理部门迟迟未作出决定,根据《行政诉讼法》的有关规定,申请行政单位履行保护人身权、财产权的法定职责,行政单位拒绝履行或者不予答复的,公民、法人和其他组织可以向作出具体行政行为的行政单位所在地的人民法院提起行政诉讼。
    • 交通事故责任认定书下来后,有哪些原因?
      广西在线咨询 2022-03-31
      发生交通事故,要及时报警报险,交警部门根据现场情况做出交通事故认定书,对当事人的交通事故责任进行认定划分(交通事故责任有三种情形,即同等责任、主次责任、一方全责另一方无责),如果一方对事故责任认定书不服,可以在三日内向上级交警部门申请复核,逾期不申请复核该责任认定书就生效了;交通事故认定书下发后交警队会建议双方当事人进行调解解决,如果交警队调解不成,请尽快向法院起诉,超过法律规定的一年诉讼时效就丧
    • 交通事故责任认定,对方迟迟不给钱怎么办
      河南在线咨询 2022-07-22
      1、根据《交通安全法》的有关规定,交通事故责任认定怎么办如下,当事人对道路交通事故责任认定有异议的,可以自《道路交通事故认定书》送达之日起3日内,向上一级交警部门提出书面复核申请。复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。当事人书写复核申请时,一定要指出《道路交通事故认定书》划分责任不当的错误所在,并抓住有关证据不放,力争复核机关认可自己的意见。 2、上一级交通管理部门收到复核申请后5日内,会作
    • 有哪些情形,《交通事故责任认定书》可能延迟做出的情形有哪些?
      内蒙古在线咨询 2022-05-07
      交通责任,认定《交通事故责任认定书》可能延迟做出的情形 1、侵权车辆和侵权者身份不明,即无法查获肇事车辆和驾驶人。这种情况下责任认定书只能待肇事案侦破后10日内制作,但受害人及其家属享有向交警咨询案件侦办情况的权利,交警部门应当配合告知; 2、案件需要检验或者鉴定的,据法律相关规定检验或鉴定在现场调查结束之日起三日内,一般期限为20日,超过的需经上一级部门批准,最长不得超过60日。 3、除了因逃逸
    • 交通事故认定书迟迟不出具怎么办?
      香港在线咨询 2022-03-23
      公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起10日内制作道路交通事故认定书。需要进行检验、鉴定的,应当在勘查现场之日起5日内指派或者委托专业技术人员、鉴定机构进行检验、鉴定。检验、鉴定应当在20日内(特殊的可以经批准延长)完成。在检验、鉴定结果确定之日起5日内制作交通事故认定。若交通事故认定书迟迟不出具是因为肇事方逃逸,可以向公安机关交通管理部门申请,记住,申请要书面申请,要向其正式提交申请书。若是公