软件购买合同
来源:互联网 时间: 2023-04-23 16:10:16 219 人看过

甲方:_________

乙方:_________

甲乙双方经过友好协商,依据《_________》,本着相互信任,真诚合作的原则,就乙方向甲方提供证券营业部_________系统达成以下协议,双方共同遵守。

第一章合同标的

一、乙方负责向甲方提供以下产品

_________系统,开发费为_________元,大写:_________元整。

第二章双方责任

一、甲方责任

1、按乙方要求提供合同所规定的软件产品所需的硬件设备及硬件环境,并有责任为乙方提供便利的工作条件。

2、有责任为乙方的实施工作进行内部各部门、各营业部的协调,调动相关资源,配合乙方按进度完成项目实施。有责任按乙方要求与相关第三方沟通。

3、按乙方所提供的相关软件的操作手册进行操作,以确保系统运行安全可靠。

4、按具体合同所规定的付款方式进行付款及按期交纳技术支持费用。

5、按照合同的约定履行收货义务并按照约定的验收标准及程序切实履行验收义务。

二、乙方责任

1、按合同规定的内容提供相关软件产品及相应的技术文档。

2、有责任对甲方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。

3、若有需要,有责任协助甲方与相关第三方沟通。

4、若有需要,有责任协助甲方完成与项目有关的各种设备和系统软件的准备工作。

5、负责对甲方长期的技术支持及售后服务。

第三章付款方式

一、付款方式

本合同涉及的软件产品及服务实施完毕,一次申购业务完成一周后的三日内,营业部一次性支付合同的全部金额即_________元整给乙方。

第四章逾期责任

一、甲方应按合同约定支付价款,逾期支付超过10天的,甲方应按迟延付款金额的万分之四,每日向乙方支付违约金。

二、如因乙方的原因造成不能按合同期限完成实施,超过10天的,乙方按迟延一日支付合同金额万分之四向甲方支付违约金,但承担额不超过合同金额的5%。

第五章版权

一、对乙方提供的技术资料,甲方应负责保密并保证以本合同约定的方式使用,甲方的此项责任并不因本合同的终止及无效而解除。

二、乙方对合同涉及的软件产品及相关文档拥有独立版权。甲方不得许可第三方使用或作他用,并不得向第三方公开及转让。

三、甲方不得自行复制、仿制相关软件产品,并不得使用于本合同未涉及的其它地点。

四、甲方不得对软件自行修改,对修改后软件的使用效果乙方不作质量保证,并且甲方亦不得向任何第三方提供修改后的版本。

第六章验收

一、甲方应在系统实施完毕后一周内进行验收。若甲方届时未提出拒绝验收的合理理由,则视为甲方已验收合格。

二、验收标准:验收的内容及功能以乙方提供的手册为准。

第七章售后服务和技术支持

一、乙方承诺对甲方提供24小时不间断电话技术支持服务。

二、当出现电话技术支持及远程维护所不能解决的交易系统重大事故时,乙方相应技术支持人员应当在最短时间内进行现场处理。

三、若甲方将来改用或增用第三方产品,乙方应提供必要的支持。甲方改用第三方产品时,本合同即终止。

四、如因证券主管机关或交易所变更交易规则或数据接口,在甲方按时支付合同价款及维护费的情况下,乙方应保证在规定的最后期限前完成对乙方软件产品的修改。

五、对于甲方在使用乙方相关软件产品过程中产生的个性化需求及由此产生的定制化开发要求,甲方应向乙方售后服务机构提出。乙方应及时给以评估和答复,必要时另行立项开发。

六、从合同涉及的软件产品投入使用之日起,相关服务及维护溶于柜台系统,但因甲方自身原因造成系统不能正常运行,要求乙方提供服务,乙方所产生的费用由甲方承担。

第八章其它事项

一、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖公章之日起生效。

二、本合同的修改、变更应通过书面形式,并经协议双方代表人签字并加盖公章后生效。

三、本合同一式四份,双方各持两份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_________代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 13:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 购买软件著作权是否构成侵权?
    计算机软件的侵权行为,一般有两种形式:一是复制程序的基本要素或结构,这一点是较容易证实的,因为复制即表明是完全的翻版,只要完全一样就构成侵权。二是按一定的规则、顺序只复制部分软件代码。在第二种情况下,法院在判定时通常要审查被告是否窃取了足够多的软件程序表达形式。实际操作中,这个问题就比较复杂、比较难判断,因为计算机软件产品究竟要被复制多少比例,才能确定发生了抄袭的侵权行为,并没有固定数量限定。当然,复制的数量越大,就越易于取得证明其是侵权行为的证据,但是被复制的数量达到什么程度就可以认定为侵权,司法实践中也不是很好确定的事情。软件著作权登记费是多少?软件著作权登记费算版权吗?软件著作权只有到相关部门登记后才可以拥有。如果开发一项软件,没有及时申请软件著作权,这一期间发生侵权行为,对方也不会受到法律制裁。因此为了保障自身权益不受侵害,需要及时申请软件著作权。那么软件著作权登记费是多少软件著作
    2023-07-15
    368人看过
  • 【合同转让】软件转让合同书
    甲方:北京大学计算中心乙方:XXX大学合同号:2001-01北京大学计算中心(以下简称甲方)和沈阳师范大学(以下简称乙方)本着真诚合作、平等自愿的原则,经双方友好协商,依据中华人民共和国有关法律、规则就甲方向乙方转让《基于目录服务的校园网用户管理系统》一事,对各自承担的责任达成如下协议。一、甲方责任1.甲方按附件一的内容向乙方提供《基于目录服务的校园网用户管理系统》的相关软件产品一套,并提供系统集成服务。2.甲方在本合同生效二年内,如相关各子系统有升级版本,免费向乙方提供。3.甲方向乙方免费提供《软件技术及使用说明书》一份。4.甲方在合同签字后二周内负责为乙方现场或远程安装、调试系统,直到正常运行。5.甲方在系统正常运行后为乙方提供三个月的临时License供系统试运行使用。甲方在乙方支付全部软件转让费后为乙方提供永久License。6.甲方负责为乙方培训技术人员。二、乙方责任1.乙方负责
    2023-06-08
    229人看过
  • 明知是盗版软件而购买属于侵权吗?
    明知是盗版软件而购买构成侵权,但一般不需要承担侵权责任,但是应当停止使用、传播并销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的,复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。侵权盗版软件的认定对计算机软件侵权行为的认定,实际是指对发生争议的某一计算机程序与比照物(权利明确的正版计算机程序)的对比和鉴别。一般来说,识别侵权盗版软件有以下方法和步骤:1、对被识别的软件与正版软件直接进行软盘内容对比或者目录、文件名对比。如果这两者完全一致,就可以认定没有手续而拥有该软件并进行使用或销售者为软件侵权者;如果并非完全一致,而只是大部分一致,就要在这个基础上进行下面的步骤。在比较过程中,要注意三英寸盘与五英寸般的区别,碰到这样的情况时,最好将比较的内容列于纸上,更方便识别。2、安装过程对比。对两套软件同时或先后进行安装,不管其安装使用的文件是不是相同,只需看其
    2023-07-31
    231人看过
  • 软件合同登记是怎样
    1、申请人的身份证2、合同登记表以及合同复印件3、著作权登记证书的原件或者其他能鉴别该软件的材料。除了上述应该带的材料以外,还需要注意软件著作的申请手续:网上填写申请表:申请表的填写需要包括:软件名字的全称以及简称、版本号、何时开发完成的、以及是独立开发、合作开发还是委托开发;还需要填写好软件的用途以及权力范围;软件的特点、编程语言、价格;软件著作权的拥有人。填写完申请表之后,就开始准备相关的材料:软件开发的源代码(三千行,可以截取开头以及结尾的部分,如果源代码没有那么多行的,则需要提供全部的源代码);软件的用户使用手册、说明书等等;需要提供软件开发者的身份证明,如果开发者有工作单位的,则应该提交非职务软件开发的证明;如果软件开发者为单位的,则需要提供企业的营业执照,以及单位法人的身份证明提供证明:如果是委托开发的,则需要提供委托书,委托人以及受委托人的身份证明;准备好以上资料之后就应该将
    2023-04-03
    480人看过
  • 软件销售及服务合同
    合同编号:____________甲方:_______________乙方:_______________甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买_________软件产品及相关服务的事项,达成以下协议。一、甲方向乙方购买的_________软件产品及其服务项目如下:产品类别版本单价数量合计备注____软件普及版元/套套元每套软件限在1个网点(总部或分店或售楼部)使用标准版元/套套元专业版元/套套元____软件标准版元/套套元专业版元/套套元合计金额小写:人民币____元整大写:人民币____万____千____佰____拾____元整二、乙方为甲方提供的软件产品以及服务分三个阶段实施:第一阶段:系统准备阶段甲方工作1.准备服务器电脑,安装Windows2000Server;保证局域网各电脑连通;2.指定一位具备电脑基础知识的专职人员作为电脑管理员,配合乙方进行组织机构、物业参数等数据初始化,
    2023-04-23
    99人看过
  • 广州软件著作权律师软件合同纠纷
    案情简述原告聚吧科技公司诉称:2006年8月1日,原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》,依照合同规定,原告向被告同志广告公司提供软件及设备,合同总金额5.5万元;结算方式:被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元,其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后,于2006年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备,并安装调试正常,但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整(按借款利息一年6%、办理贷款手续费3%来计算,从2006年10月1日至2007年4月2日,以后另算),被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称:两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因,导致从交付时始一直没有调试正常,即没有
    2023-05-02
    420人看过
  • 合同签订指南:软件开发合同篇
    1、合同因当事人双方全面履行而消灭;2、合同因情势发生变化,双方在不损害国家利益或社会公共利益的条件下达成协议,终止合同;3、合同因当事人一方或双方死亡而消灭;4、合同因提存而消灭;5、合同因混同而消灭;6、合同因法院判决或仲裁裁决而终止;7、合同由于抵销而终止。解除合同也是合同终止的一种方式。合同的权利义务终止后,有时当事人还负有后合同义务,应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。软件开发合同可以转包吗?软件开发合同不可以转包,合同另有约定的除外。因为委托开发人与研究开发人订立软件开发合同本身就是因为对方具备委托开发人要求的资质,如果研究开发人随意转包合同,会使委托开发人的合同目的不能实现,因此,软件开发合同一般不得转包。根据2021年实施的《民法典》第八百五十三条规定,委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定的实施研究开发计划,合理使用研究开发经费,按期完成研究开
    2023-07-07
    232人看过
  • 软件技术合同的格式
    地址:联系人:电话:传真:乙方:设计公司(设计人)一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对项目进行设计工作。二、设计工作内容:1、产品的外观设计2、产品的结构设计3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机三、乙方在委托合同生效后:1、在天内完成设计草案,提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;2、在评审意见基础上,乙方在天内完成正式设计方案,提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);3、在正式方案完成后,乙方在天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;4、每阶段设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。四、设计要求。乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商
    2023-06-14
    250人看过
  • 2023最新软件代理合同
    甲方:_____________________乙方:_____________________甲方为“_______________”软件的开发者和版权所有者。甲乙双方经友好协商,现就乙方以代理商买断方式成为甲方的销售代理达成如下协议。第一条合作方式1.“_______________”产品为**奥远软件有限公司研发。2.乙方代理商买断代理期限从______年______月______日至______年______月______日3.乙方在本协议签订之日起向甲方一次性支付代理商买断费用______________________。4.甲方在收到乙方预付款后三日内进行发货。5.乙方所销售的“__________”产品必须严格执行_______________价格体系。6.乙方所销售的“__________”产品销售范围:__________________________________。
    2023-04-22
    276人看过
  • 应用软件技术服务合同
    甲方:_____________________法定代表人或负责人:_______?乙方:_____________________法定代表人或负责人:_______为了保证纳税人网上电子报税和网上认证的正常使用,处理计算机操作过程中遇到的问题,甲方委托乙方为税务相关应用软件的技术服务方,为此甲乙双方签定技术服务合同如下:第一条项目名称网上电子报税、网上认证运行维护。第二条具体内容纳税人的网上电子报税、网上认证、个人所得税软盘申报、四小票采集、出口退税申报、出口退税网上预申报、企业所得税汇算清缴的软盘申报等应用项目。第三条服务对象甲方指定乙方承担的税务(分)局及其管辖范围内的纳税人。具体包括如下税务(分)局:1._____________________________________________________________________________2.___________
    2023-04-23
    239人看过
  • 签订软件销售合同算技术合同吗
    算的,销售合同和技术合同的区别主要在于概念不同,法律特征不一样。买卖合同的标的物是很多的,但技术合同的标的物仅限于人类智力活动成果,在技术合同中,技术合同的标的应该跟相关领域内的专业技术有一定关系,就像是专利权转让合同就属于技术合同。最新版软件销售合同<p>甲方(需方):</p><p>乙方(供方):</p><p>一、产品清单及价格</p><p>单位:人民币(元)</p><p>二、发货和付款方式:乙方在收到甲方货款后立即发货并附发票。</p><p>三、售后服务工作:乙方为甲方免费培训一名操作员、协助甲方进行初始化工作。同时自合同签订之日起,乙方为甲方提供壹年的升级服务和技术咨询。</p><p>四、本合同一式两份,甲方持一份,乙方持一份,经双方签字盖章后即开始生效。</p><p>五、解决纠纷方式:双方当事人在履行本合同中出现分歧时,应本着互谅互让的原则,相互协调解决。若协商不成功,任何一方可将
    2023-08-10
    352人看过
  • 安置房购买合同,购买合同受法律保护吗?
    安置房买卖协议能否受到法律的保护这要视情况而定,如果已经取的房产证的安置房法律允许其上市交易,双方签订的合同当然受到法律的保护。未取得的产权的安置房是不能进行交易的,双方签订的合同会被认定为无效合同。一、开发商卖安置房违法吗?开发商卖未满五年的安置房违法,卖已满五年依法取得房产证的安置房合法。安置房是对被拆迁人做出安置的房屋,安置的对象一般是城市居民被拆迁户和征迁房屋的农户。对安置房上市交易的条件有严格的规定,安置房在五年之内不能进行买卖。二、安置房没有房产证可以进行买卖吗安置房有的是具有所有权的,就可以买卖,如果只有使用权交易的话是不受法律保护的,也不存在过户的说法。拆迁安置房若属于小产权房,即土地属于集体土地(或国有划拨土地),在政府允许之前,该类房产是不允许上市交易的。三、安置房买卖有法律效力吗?安置房买卖依照法定程序进行受法律保护。安置房是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目
    2023-03-17
    458人看过
  • 购买设备的合同条件有哪些?
    成立购买设备合同的法定条件是:1、具有两方以上当事人,当事人就购买设备合同的主要事项达成一致;2、当事人采用合同书形式订立合同的,应当均签名、盖章或者按指印;3、一方已经履行主要义务,对方接受的。一、合同成立与否怎么认定合同是否成立要看当事人是否就合同内容达成一致意见,达成一致的,合同成立。根据《民法典》第四百八十三条规定,承诺生效时合同成立,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第四百九十条规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。二、怎么签合同?签合同的步骤如下:1、当事人就合同内容进行协商;2、协商一致后由一方或者双方拟定合同;3、双方确
    2023-06-24
    318人看过
  • 买房合同购房合同原件被收走怎么办
    购房合同原件被收走,如果是为了办理商品房预售合同的登记备案等手续,则是正常的,开发企业需要自签约之日起的30日内,向房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理商品房预售合同的登记备案手续。在备案手续办理完成后,开发企业会通知购房者领取合同。被中介骗签订买房合同应该怎么办被中介骗签订买房合同可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。买家可以到中介公司所在地的工商局或工商所以及房管部门进行投诉,工商局应当在7个工作日内进行协调并通知结果;投诉协商未能解决纠纷的,买家可以直接提起仲裁或向辖区人民法院提起诉讼。《城市商品房预售管理办法》第十条商品房预售,开发企业应当与承购人签订商品房预售合同。开发企业应当自签约之日起30日内,向房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理商品房预售合同登记备案手续。第十二条预售的商品房交付使用之日起90日内,承购人应当依法到房地产管理部门和市、县人民政府土地
    2023-07-27
    52人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 软件公司购买软件合同要交印花税吗
      江西在线咨询 2022-07-06
      按合同金额的万分之三,计算印花税,然后去税所购买印花税,贴到合同的空白处,贴实,然后划销。在印花税的上面画贯穿的线。要画出边缘。印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。
    • 购销合同管理软件怎样写合同?
      广东在线咨询 2022-07-30
      对于合同的管理,很多公司都是用Excel表格来管理,合同数量少的情况下可以,如果合同量多,这样就很容易出错了。合同是企业的有效凭证,如果管理不到位,后果不堪设想。所以建议用合同管理软件来管理,目前国内做得比较专业的算恒润基合同管理系统,你可以试一下。
    • 买房合同主要看什么软件
      云南在线咨询 2022-08-21
      开发商开发多个楼盘时,有的买受人可能是以相抵较高的价格买得是位置较好的某号楼,但是交房时该楼号有可能就变成了相同结构位置不好的楼层。 对策: 1、在合同附件一中,附上小区的平面图并标明楼号; 2、开发商应在此附图中盖章确认。
    • 购买用友软件的销售合同应该如何交印花税
      广西在线咨询 2022-06-24
      1、按合同金额的万分之三,计算印花税,然后去税所购买印花税,贴到合同的空白处,贴实,然后划销。在印花税的上面画贯穿的线。要画出边缘。 2、印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人
    • 个人软件购买被发现是盗版软件算不算侵权?
      甘肃在线咨询 2022-04-16
      根据法律规定,持有盗版软件的人只有不知道也没有合理理由知道该软件是盗版的,才不用承担赔偿责任,但也要停止并销毁该盗版软件,如果销毁软件将给使用人造成重大损失的,使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。所以明知是盗版软件而购买构成侵权。《计算机软件保护条例》第三十条软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的,不承担赔偿责任;但是,应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果