索赔费用的组成
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-17 11:52:52 486 人看过

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

(6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。

(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。

交通事故索赔费用包括哪些

交通事故索赔费用包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 16:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多交通事故索赔相关文章
  • 索赔受伤后的费用规定
    受伤后可以主张误工费、护理费、医药费、营养费、住院伙食补助费、交通费构成伤残还能索要残疾赔偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金等。1、误工费按照受伤前六个月平均工资计算,一般未成年人和退休人员没有误工费。2、护理费按照护理人员工资收入计算,如果难以证明可以参照上一年度服务行业平均工资计算。3、医药费按照医院发票计算。4、营养费各地实践不一,一般再20-100元之间主张。5、住院伙食补助各地实践不一,一般再30-100元之间主张。6、交通费按照交通费票据计算,没有票据一般一天10-20元。7、残疾赔偿金,一般按照当地上一年度农村或城镇人均可支配收入计算(但国家目前正在改革试点,好几个省份已经不区分农村或城镇)8、被抚养人生活费,一般根据伤残系数乘以当地上一年度农村或城镇人均可支配支出乘以抚养年份计算,但多个扶养人的抚养费总和一般不超过上一年度人均可支配支出之和。9、精神抚慰金,一般根据伤残,构成
    2023-07-20
    136人看过
  • 工程索赔费用是怎样的?
    1、索赔费用的组成。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间
    2023-02-18
    196人看过
  • 谈正确处理工程索赔及索赔费用的确定
    1.在实际工作中如何正确处理工程索赔1.1索赔概念索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。1.2索赔的处理原则1.2.1索赔必须以合同为依据。遇到索赔事件时,工程师必须以完全独立的身份,站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性,必须对合同条件、协议条款等有详细的了解,以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。由于合同文件的内容相当广泛,包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许多来往函件和变更通知,有时会形成自相矛盾,或作不同解释,导致合同纠纷。根据我国有失规定,合同文件能互相解释、互为说明,除合同另有约定
    2023-03-17
    161人看过
  • 工程索赔报告由哪些内容组成?
    在施工过程中,会因气候、环境、价格等各种原因造成工程延误,给承包商带来损失。在这种情况下,承包商可以向对方提交书面的工程索赔报告进行经济补偿。那么,工程索赔报告的组成部分包括哪些内容呢?(1)总论部分包括以下具体内容:序言;索赔事项概述;具体索赔要求:工期延长天数或索赔金额;报告编制和审核员。(2)合同引证部分索赔报告的关键部分之一是索赔成立的基础。一般包括以下内容:概述索赔事项的处理过程;发出索赔通知的时间;引用索赔要求的合同条款;指出附带的证据。(3)索赔金额计算部分索赔报告的主要部分也是经济索赔报告的第三部分。索赔计算的主要组成部分是人工费、材料费、设备费、现场管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等。每项费用应附有相应的证据或单据。通过详细的论证和计算,业主和工程师可以充分了解索赔的合理性,这对于快速解决索赔要求非常重要。(4)延长工期的论证部分。工期索赔报告的第三部分。在索赔报
    2023-08-16
    363人看过
  • 索赔程序有哪几个步骤组成,索赔申请书填写方法
    一、索赔程序有哪几个步骤组成,索赔申请书填写方法索赔程序通常包括以下几个步骤:1、收集证据:收集与索赔相关的证据,例如医疗记录、证人证言、照片和报告等。2、确定责任方:确定对索赔负有责任的人或组织。3、编写索赔申请书:在索赔申请书中详细说明索赔的原因、索赔金额和索赔所依据的法律依据等。4、提交索赔申请:将索赔申请书提交给责任方或保险公司。5、等待决定:等待责任方或保险公司作出决定,或与责任方或保险公司协商解决。索赔申请书填写方法如下:在索赔申请书的标题处,写明索赔的类型和申请人的姓名。在索赔申请书的开头部分,列出索赔的原因和索赔的详细描述,包括索赔的金额和索赔所依据的法律依据。在索赔申请书中提供证据,例如医疗记录、证人证言、照片和报告等。在索赔申请书中,提供索赔人的联系信息和其他有关信息,例如联系电话、地址和电子邮件地址。在索赔申请书的结尾处,索赔人应该签名并注明日期。《中华人民共和国消费
    2023-11-29
    336人看过
  • 反索赔费用汇总表
    提起反诉的,法院应当根据反诉金额和案件性质提起诉讼。在一些地区,法院一般按照简易程序的收费标准来收集案件,即在立案时默认简易程序,将收费减半。然而,这并非不可避免。所有地区都有地区法院,它们对案件是否适合简易程序有一定的标准。如果你的案件比较复杂,不适用简易程序,他们会转向普通程序来立案。根据《诉讼费用缴纳办法》规定的收费标准,根据《诉讼费用缴纳办法》第十三条的规定,对《诉讼费用缴纳办法》规定的案件受理费减半征收,案件受理费按照下列标准支付:(一)财产案件按照诉讼请求的金额或价值按下列比例累计支付:1不超过1万元的,每件50元。2。超过1万元至10万元的部分,支付2.5%3。超过10万元至20万元的部分,按2%支付。超过20万元至50万元的部分,支付1.5%5。超过50万元至100万元的部分,按1%支付。超过100万元至200万元的部分为0.9%7。超过200万元至500万元的部分为0.8
    2023-05-07
    399人看过
  • 工程费用索赔内容
    一、工程费用索赔内容一个完整的索赔报告单应包括如下内容:总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键,主要包括以下内容:索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料)、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分)前言叙述这个事件发生的经过以及为什么提出工程索赔,并提出索赔要求,例如人工费、材料费、工期费等等;索赔根据部分写工程索赔的具体程序,工程索赔的具体程序,工程索赔的具体程序,工程索赔的具体程序;接下来是计算部分,包括索赔总额以及各单项的计算,并出现各个单项计算数据的依据以及对证据的情况说明。二、工程费用索赔申请书工程名称:致:(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_________________________
    2023-04-23
    378人看过
  • 被人打成轻伤可以索赔赔偿多少费用
    被他人打伤可以索赔哪些依据具体情况而定,赔偿的项目包括医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。车祸可以索赔的赔偿范围有哪些当事人若遭遇车祸,受到损害的,可以要求财产损害赔偿以及包括医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等在内的人身损害赔偿。《民法典》规定,造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
    2023-08-14
    272人看过
  • 工程索赔程序有哪几个步骤组成
    一、工程索赔程序有哪几个步骤组成工程索赔程序有3个步骤组成,具体如下:1.索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2.发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效为三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、工程索赔的分类有哪些工
    2022-10-22
    161人看过
  • 工程索赔报告的组成部分包括哪些内容?
    (1)总论部分。包括以下具体内容:①序言;②索赔事项概述;③具体索赔要求:工期延长天数或索赔款额;④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括以下内容:①概述索赔事项的处理过程;②发出索赔通知书的时间;③引证索赔要求的合同条款;④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分,也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是:由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支,应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算,使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解,这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法,主要有:①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报告中,应该对工期延
    2023-06-26
    95人看过
  • 交通事故造成人伤如何索赔费用
    索赔方式如下:1.保持冷静,记录肇事车辆信息。发生事故后,受害人应保持冷静并立即采取自救措施,确认交通肇事者及肇事车辆,并记录肇事车辆号牌、车型、颜色等,防止肇事车辆逃逸。2.造成严重伤情的,应该要求交警部门做伤残评定。在交警调解不成功的话,应该及时到法院起诉,尽快理赔,不要超过了诉讼时效。3.保存好己方受损失的相关证据。无论是人身伤害还是财产损失,在要求赔偿时都必须提供确实、充分的证据。不然,到了理赔的时候是不被支持的。一、如何进行交通事故车辆保全交通事故车辆保全的流程:1、交警部门对肇事车辆采取保全措施必须根据受害人的申请,而不能依职权采取财产保全措施。2、肇事车辆毕竟是肇事方的生产经营或生活工具,如果对肇事车辆采取财产保全措施会影响肇事方的生产经营或生活时,或者肇事方要求取回肇事车辆的,可责令肇事方提供担保,肇事方提供有效担保后,方可对肇事车辆予以放行。3、受害人向法院提起诉讼以后,
    2023-02-10
    215人看过
  • 如何索赔因交通事故而造成的误工费用?
    没有工作,但只要受害人能够证明自己因事故的发生存在误工收入或误工时间,就可以主张误工费的赔偿。没有固定收入按照其最近3年的平均收入计算;如果受害人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的,也可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。交通事故受伤方如何索赔一、交通事故受伤方如何要求索赔1、发生交通事故后进行索赔的方式如下:(1)起诉时申请财产保全,可以保证判决能够得到更好的执行;(2)申请先予执行,交通事故造成人身损害,住院治疗期间的医疗费用可以在诉讼中申请先予执行;(3)选择管辖法院;(4)保存相关证据,证据是诉讼的关键。2、法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第七十四条对交通事故损害赔偿的争议,当事人可以请求公安机关交通管理部门调解,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。经公安机关交通管理部门调解,当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的,当事人可以向人民法院提起
    2023-07-02
    221人看过
  • 费用索赔报审表范文
    一、费用索赔报审表范文xx货运有限责任公司:200x年x月xx日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人xx(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失。上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆,1300.00元;温室:合页部分及四个边角破裂,1900.00元;横梁:中间部分压损,800.00元;电机上罩:50.00元;包装箱:450.00元;修理设备运输费:400.00元;设备修理人工费:1200.00元;费用合计:6100.00元。以上是我公司的最低要求
    2023-06-07
    109人看过
  • 工程索赔费用是多少
    成本索赔:成本索赔的原则是赔偿实际损失,对雇主没有惩罚性。实际损失包括直接损失和间接损失。因此,应对干扰事件造成的所有损失以及这些损失的计算提供详细和具体的证据,这些证据应在索赔报告中提供。律师提醒你:没有证据,索赔就无法成立。1。索赔费用的构成。(1)人工成本。索赔成本中的人工成本部分包括:人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本;非施工单位因工作效率降低而增加的人工成本。非施工单位责任工程延误造成的法定人工成本增加、人员闲置成本和工资上涨。(2)材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括:由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本;由于客观原因导致材料价格大幅上涨;因非施工单位责任工程延误,材料价格上涨,材料储存费用超期。(3)施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括:因完成额外工作而增加的机械使用费;因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费;因发包
    2023-05-07
    482人看过
换一批
#交通事故赔偿
北京
律师推荐
    展开

    交通事故索赔项目包括以下几项: 1、医疗费用:包括抢救、住院、治疗费用等。 2、误工费用:受害人因交通事故而减少的收入。 3、护理费用:受害人因交通事故需要护理而支出的费用。 4、交通费用:受害人及其必要的陪护人员因就医或转院治疗所实际发生... 更多>

    #交通事故索赔
    相关咨询
    • 索赔费用如何组成,怎样计算,如何计算
      山东在线咨询 2022-07-10
      《劳动法》对工伤索赔如何计算有如下标准的规定: (一)医疗费 1、要求:治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。
    • 工伤赔偿组成有什么具体是哪些费用组成的?
      广东在线咨询 2022-06-13
      1.工伤的赔偿标准是依据《工伤保险条例》以及各地市出台贯彻实施《工伤保险条例》实施办法的相关规定确定的。 2.根据《工伤保险条例》的相关规定,如受伤被认定为工伤,可享受如下工伤待遇: (1)医药费由用人单位全额垫付; (2)停工留薪期内(工伤治疗、康复期间)工资按原待遇发放; (3)停工留薪期内需要护理的由单位负责; (4)住院期间伙食补助费按由工伤职工所在地标准发放; (5)如经劳动能力鉴定为1
    • 工程索赔报告的组成部,怎么规定的
      湖南在线咨询 2023-09-20
      工程索赔报告的组成部分包括序言;索赔事项概述;具体索赔要求;报告书编写及审核人员;索赔事项的处理过程;发出索赔通知书的时间;引证索赔要求的合同条款;指明所附的证据资料;索赔额计算部分;工期延长论证部分;证据部分。
    • 车祸赔偿费用组成包括有哪些的?
      内蒙古在线咨询 2022-07-01
      车祸赔偿费用组成包括有:医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金
    • 工期索赔和费用索赔是怎样的
      山东在线咨询 2023-05-26
      一、拖延工期如何索赔 1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的