工程进度款拖欠原因有哪些-法师兄

工程进度款拖欠原因有哪些

来源：互联网时间： 2023-02-17 09:50:28 189 人看过

首先，监理工程师方面的问题。

施工单位要想得到业主的工程进度款，必须先得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但是有些监理工程师素质不高，将业主赋予的权力看作是获取私利的工具，只有施工单位满足了监理工程师的私欲后，才能得到本该得到的工程进度款。

其次，施工单位的问题。

施工单位项目经理责任心不强，对工程进度的统计工作不够重视，少报、漏报的现象时有发生，造成报表不准确。

此外，业主方面的问题。

有些工程的业主是由政府或集体单位，该项目的主管将手中的权利看作是谋取私利的工具，当施工企业没有满足主管的不合理要求时，就无法得到本该得到的工程进度款。

一、工程进度款包括哪些内容

（一）预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％。

（二）进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70％，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按照已完工程量分期间支付；三是按照阶段及期间混合支付。

（三）结算款。结算款，即竣工结算款，指工程竣工结算后发包人应该支付给承包人的除质保金外的剩余工程价款。竣工结算款等于竣工结算价减去质保金和已付款后的金额。竣工结算款支付的前提条件是工程竣工验收合格。

法律依据：

《建设工程价款结算暂行办法》第十三条

工程进度款结算与支付应当符合下列规定：

（一）工程进度款结算方式

1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。

2、分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多预付款相关文章

鉴定结论
拖欠工程款的原因及存在的问题

由于建设工程合同本身的复杂性，导致相当多的工程款纠纷案件会遇到各种各样的疑难、复杂的法律问题，许多案件成为久拖不决，久拖难决的积案、悬案。由于我国整个建设工程的立法框架对工程款问题的调控办法相对薄弱，法律、法规层面的立法严重缺乏操作性条款，以致出现两大障碍性难题。首先，法官判案难以援引有针对性的法条。2001年，最高院下判了24个有关建设工程的二审案件，竟没有一个案件援引《建筑法》下判。第二，法官的自由裁量权太大。相同的、相类似的案件，各地、各级人民法院判法各不相同，同样是垫资承建工程，有的法院判有效，有的则判无效。在工程案件审理中的司法严重不统一已构成色彩斑斓的司法奇观，这不仅是律师办案难解的迷惘，也是法的天平失衡和当事人的合法权益难以得到公平保护的建设领域中的司法难题。拖欠工程款的原因主要是非政府性投资项目拖欠工程款的原因。最高院《关于审理建设工程合同施工纠纷案件适用法律若干问题的解释

2023-06-07

190人看过
欠款
工程款拖欠的主要原因，如何收回工程债务

拖欠工程款的主要原因，如何收回拖欠工程款是拖欠工程款和长期拖欠工程款的主要原因（1）建筑市场供需不平衡是产生拖欠工程款的基础并在大规模的经济建设中容纳了大量的员工。随着二元经济结构的整合，在城乡劳动力市场一体化的过程中，农村建筑队伍异军突起，全国建筑劳动力队伍迅速壮大，扩张严重，产业规模过度发展，组织结构不合理，导致生产能力明显过剩。此外，改革开放以来，大规模建设的投资主体、资金来源、投资方式和融资渠道都发生了根本性变化。在固定资产投资规模上，国家财政由原来的主体地位下降到10%以下。但是，人们对开发的要求远远高于现有的投资能力，这使得资金不足的问题更加突出，特别是对于房地产开发企业来说，普遍缺乏自有资金，其项目投资的70%来自银行贷款，而绝大多数的项目投资都来自银行贷款资金无法到达指定位置。施工队伍的增长远远大于建设项目数量的增长，建设投资远远落后于建设项目数量的发展，导致建筑市场的激烈

2023-05-07

383人看过
工程监理
如何处理施工方拖欠进度款

咨询：施工方拖欠进度款如何处理？我公司承揽工程时，合同约定甲方按月支付进度款。由于甲方集团财务危机，在主体结构出地面后，甲方开始延迟支付进度款。我们公司该怎么办？律师回答：如果合同中没有特别规定，根据最高人民法院的解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催促甲方付款。如果甲方有诚意并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，明确延期付款的期限、利息和担保；其次，如果甲方既不付款也不希望达成延期付款协议，贵公司可以停止施工并书面通知甲方，同时保留停工期间的工资、材料、机械租赁费等凭证；第三，停工56天后，甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同。同时，你方应与甲方及监理确认已完工程的范围，并与甲方就已完工程的费用及甲方应赔偿的损失进行协商。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第十二条建筑施工企业、勘察单位，从事建设活动的设计单位、工程监理单位应当具备下列条件：

2023-05-07

426人看过
中国人民银行
导致工程款拖欠的主要原因是什么？

工程拖欠款的主要原因包括工程方面的原因和市场原因。工程方面的原因包括政府审批、建设单位、建设单位的原因；市场原因是指业主和施工企业已经失去了应有的平等地位，一些业主经常在合同中增加一些不平等的条款。导致工程拖欠款的主要原因包括:1.工程方面的原因。在项目建设中，从政府审批到施工单位承包，从勘察、设计、施工单位承包到施工单位验收，形成连接链，任何环节发生事故，都可能导致项目资金拖欠。包括政府审批、建设单位、建设单位的原因；2、市场原因。业主和施工企业已经失去了应有的平等地位，一些业主经常在合同中增加一些不平等的条款。导致工程拖欠款的主要原因有哪些？工程拖欠款是一种常见的问题，对于承包商来说，这可能会导致很大的财务压力。如果工程方拖欠工程款，您可以采取以下措施：1. 催促对方按照合同约定支付工程款。如果对方迟迟不支付，您可以考虑寻求法律途径来解决问题。2. 如

2023-09-28

474人看过

工程造价
工程进度款怎么支付,工程进度款支付给谁

为了保证工程施工的正常进行，发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是

2023-06-15

313人看过
证人证言
因工程款拖欠上诉流程

1立案当事人不服一审法院判决或裁定，在法定期限内向一审法院或上级人民法院提出上诉;二审法院审查一审法院移送的上诉材料及卷宗，符合条件，予以立案。证据交换;上诉的裁定或者判决，又告诉庭审查后直接进行裁决。2开庭(案件事实基本清楚，可以不开庭审理,但必须与双方当事人进行谈话)提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日公告;移送审判庭开庭审理。【1】宣布开庭，核对当事人身份，宣布合议庭成员，告知当事人权利义务，询问是否申请回避;【2】法庭调查：当事人陈述案件事实;【3】举证质证：告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言，出示书证、物证和视听资料;双方当事人就证据材料发表意见;【4】法庭辩论：各方当事人就有争议的事实和法律问题，进行辩驳和论证;【5】法庭调解：在法庭主持下，双方当事人协议解决纠纷;【6】合议庭合议作出裁决;维持原判，或者改判，或者发回重审。【7】宣判

2023-04-21

297人看过