怎么解决工程欠款纠纷
来源:互联网 时间: 2023-03-30 16:11:34 441 人看过

解决工程欠款纠纷的方法:首先应双方协商,协商不成的通过诉讼活仲裁解决。

一、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。

二、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收。

三、合理合法顺延公司促使工程款支付。

四、工程垫资应当做好约定确保合法化。

五、处理好政府工程的审计报告价格与合同价格矛盾。

一、如何避免工期拖延的违约责任

第一、约定好开竣工日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工,就会带来一些问题,也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款,而要求你在什么时候工程要竣工,当然被动。因此,最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工,如果对方延期付款,除承担相关违约责任外,工期顺延。

第二、约定好工期拖延的免责条款。考虑到实践中工期拖延往往成为发包方克扣工程款及要求承包方支付违约金的重要理由,应当在签订施工合同时明确凡非因承包人因素造成的工期拖延(包括人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等)均应顺延工期,同时发包方还应给予一定的费用补偿。

二、甲方拖欠工程款怎么办

承包方可以依法向人民法院提起民事诉讼或根据合同约定的争议解决方式向仲裁委申请仲裁,收到生效的民事判决或仲裁裁决书后,甲方仍不履行的,承包方可向人民法院申请强制执行。甲方拖欠工程款,是建筑开发商未按约定支付工程款的一种违约行为。面对被拖欠工程款,承包方可以采取以下措施维护自身合法权益:首先,工程竣工后,承包方应当将涉案工程的全部资料搜集并汇总,尤其是认质认价清单,变更签证等影响工程价款的书面材料,绘制竣工图纸,编制结算书,按照合同约定及时向甲方递交竣工结算报告。甲方收到结算报告后,既不提出异议也不支付工程款的,承包方可以向其书面致函或委托律师出具律师函,催告其在合理的期限内支付工程款。甲方逾期仍不支付的,承包方可以申请人民法院将该工程依法拍卖,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

三、没有合同工程款一直拖欠怎么能要回来

出现拖欠工程款的纠纷时,有以下几个解决方案:

1、协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中,一般协商都是比较困难的,因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话,也不会等到协商解决。

2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式,因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的,判决生效以后,当事人不履行给付义务,另一方当事人可以申请法院进行强制执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月05日 14:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多欠款相关文章
  • 欠款纠纷没有欠条怎么解决?
    欠钱没有欠条起诉方式如下:1、债权人可以携带身份证、起诉状、能够证明双方存在债权债务关系的证据,向被告住所地的基层法院立案;2、符合起诉条件的,法院会在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,在七日内作出裁定书,不予受理;3、法院在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。欠款关系没有欠条,依然可以起诉。起诉是指公民、法人或者其他组织因自己的民事权益发生争议,而向人民法院提出诉讼请求,要求人民法院行使国家审判权予以保护的诉讼行为。因此只要符合起诉相关条件,与有无欠条无关。如何起诉欠钱不还的人对方欠钱不还你可以写一份起诉书准备对方不还钱的证据直接向被告住所地人民法院起诉即可。根据《民事诉讼法》第二十一条一般地域管辖对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,
    2023-07-18
    440人看过
  • 发生欠款纠纷如何处理,怎么解决欠款纠纷
    一、发生欠款纠纷如何处理欠款纠纷的解决方式很多,如协商、调解、仲裁和诉讼等。但是欠款纠纷中一些债权人常常为了不伤和气,协商阶段的时间拖得太长,从而坐失了很多收回欠款的良机。申请支付令是收回欠款的有效途径之一。根据我国《民事诉讼法》第189条:债权人请求债务人给付金钱、有价证券,符合下列条件的,可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令:1、债权人与债务人没有其他债务纠纷的。2、支付令能够送达债务人的。3、申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。债权人命令债务人自收到支付令之日起15日内清偿债务、或者向人民法院提出书面异议。债务人在15日内不提出异议又不履行支付令的,人民法院即可根据债权人的申请强制执行。可见,向人民法院申请支付令以收回欠款的最大好处就是时间短、见效快。当然若债务方在法定时间内向人民法院提出了书面异议,则必须通过诉讼程序处理。这就可以很好的保护债务纠纷中
    2023-06-01
    88人看过
  • 打官司解决欠款纠纷的流程
    债务纠纷诉讼程序:一是当事人提交起诉书,并根据对方当事人的编号提交相应的副本。当事人是公民的,应当写明双方的姓名、住址;当事人是单位的,应当写明姓名、法定代表人或者负责人。起诉书的主体应当写明请求事项和起诉的事实、理由,尾部应当签名或者加盖公章。根据谁主张谁举证的原则,原告应当向法院提交下列材料,原告主体资格的材料如居民身份证、结婚证等原件和复印件,立案程序应当在七日内办理。企业怎样处理欠款纠纷企业欠款纠纷处理如下:1、梳理现有证据是否能证实欠款事实,如不能证实,必须补充调查新证据;2、通过互抵债务、放弃违约责任、接受对方生产要素、证券、个人物品等方式促进协商调解;3、债务人人到楼空时可能涉嫌合同诈骗,应当及时报案并提出民事赔偿要求;4、通过对公司的专业调查,了解债务人的人员、资金、财产等情况,为诉讼奠定基础;5、向律师寻求对策,其合理化建议有利于债务清偿,必要时可代理提起诉讼。《中华人民
    2023-07-01
    458人看过
  • 装修到一半加工程款纠纷怎么解决
    1、业主:装修公司不按合同办事据翟先生介绍,去年下半年,他在南山雅苑购买了一套商品房。新房装修前,他找到盛丰装饰工程有限公司。因为觉得装修公司举办的活动优惠力度较大,他当场便交了5000元押金,并在今年的3月份签订了装修协议,协议内容标明装修期为90天。4月21日,装修公司开始进场施工,然而,翟先生的烦恼也随之而来。合同规定,装修公司提供的材料进场时,业主应到现场验收,并在验收单上签字确认,但装修公司从来没有通知我去签字验收,而且他们更换了合同上的材料也没有事先通知我。翟先生说,有一天他到现场查看时才发现,原本合同上注明衣柜和书桌等家具用的板材被换了。除此之外,翟先生告诉媒体,原本总价9万元的装修款也被要求提高,其中,仅水电方面就增加了2000多元。在做水电时我们就因增加的钱和装修公司闹过矛盾,当时装修公司停工了七八天,而担心后期还要再增加其他费用,我和装修公司重新协商后达成共识,总工程的
    2023-06-07
    318人看过
  • 劳动局是否能够解决工程款拖欠纠纷?
    劳动局不负责拖欠工程款,属于民事纠纷,可以向当地人民法院起诉。建议直接向人民法院提起诉讼,提交起诉状。起诉状应包含双方基本身份信息,案件的事实和理由。恶意拖欠工程款,不属于劳动局的管辖案件,不能找劳动局。工程款的拖欠属于民事纠纷,可以向当地人民法院起诉,等待人民法院审理;劳动局是处理劳动争议的政府机关,不受理工程款拖欠案件。建议直接向人民法院提起诉讼。起诉需要提交起诉状,起诉状应该写明双方的基本身份信息,案件的事实和理由。劳动局管违法分包吗进行工程违法分包的,劳动局不会管,劳务局只会管劳动问题,如用人单位违法、劳动争议等。违法分包工程由建设行政主管部门处理。《中华人民共和国建筑法》第六条国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资
    2023-06-30
    336人看过
  • 发生欠款纠纷能怎样解决
    1、发生欠款纠纷后,债权人可以通过以下途径解决欠款纠纷:(1)、协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上,通过友好协商、互谅互让达成和解协议,进而解决纠纷。(2)、调解解决。在有关组织(如人民调解委员会)或中间人的主持下,在平等、自愿、合法的基础上分清是非、明确责任,并通过摆事实、讲道理,促使双方当事人自主达成协议,从而解决纠纷。(3)、仲裁解决。纠纷当事人根据纠纷前或者后达成的仲裁协议或合同中仲裁条款向仲裁机构提出申请,由仲裁机构依法审理,作出裁决,并通过当事人对裁决的自觉履行或由一方向人民法院申请强制执行而使纠纷得以解决。(4)、诉讼解决。当事人通过上述途径解决不成的情况下,可以向人民法院提起诉讼,由人民法院进行判决。(5)申请支付令。债权人可以写申请书和准备相关证据,向有管辖权法院申请支付令,要求债务人偿还借款。2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第二百二十一条;《中华人
    2023-03-29
    459人看过
  • 欠款纠纷诉讼应该怎么来解决
    欠款纠纷的解决途径主要分两大类,即正常途径和特殊途径。特殊途径包括:协商、调解、仲裁、判决。正常途径是债务人依据约定履行债务时所采用的方法。如企业到期足额以现金或银行存款还银行贷款、支付供货厂商的应付货款;用合质合量的产品或劳务偿付预收货款等。特殊途径是由于债务企业暂时的偿债能力或约定条件的变更等原因,不能履行其债务时所采用的方法。依具体情况的不同,采用协商、调解、仲裁、判决的方式。1、协商它是因债务人的原因到期不能履行债务,经与债权人协商,由债权人做出让步,同意延期偿还并免除债务人违约责任的一种方法。在我国法律中,比较鼓励这一和解纠纷的方式。因为:有利于债权债务企业之间保持良好的业务关系;又可避免采取其他方式所花费的开支。但这一方法只有在债权人对债务人有同情或乐观预期时才使用。2、调解因债务人的原因不能约期履行债务而又不能与债权人协商一致时,经由中间人调停,促成双方当事人谅解,达成新的协
    2023-04-17
    360人看过
  • 发包人分包人施工人工程款纠纷怎么解决
    发包人分包人施工人工程款纠纷可以通过诉讼或者是通过协商的方式来进行解决,实际施工人以转包人违法分包,人为被告起诉的人民法院应当依法受理,实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。一、建设工程施工合同纠纷的注意事项是什么?实际施工人可以发包人为被告主张权利,发包人在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。在实际施工人起诉发包人要求结算工程款的诉讼中应注意:(1)原告必须是实际施工人,其范围如前所述。不属实际施工人范畴的其他主体均不得适用法律规定向发包人主张权利。(2)人民法院在诉讼过程中可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,实际施工人亦可以直接以发包人、承包人(其上家)为共同被告主张权利。(3)发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。如果发包人与承包人(其上家)已完成工程价款结算,实际
    2023-02-06
    407人看过
  • 证据缺失导致拖欠工程款纠纷难以解决
    在建设过程,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程款,而承包方又拖欠分包商等一系列债务。拖欠工程款也会造成许多的危害,影响建筑企业的生存与发展,第二,影响整个建筑市场不能正常运行;给工程质量和安全留下了隐患;影响社会的稳定,给社会带来不良的影响。房屋产权纠纷打官司需要什么证据1、法人应提交下列资料:(1)建房计划批文;(2)土地使用权证或合法用地文件;(3)建设工程规划定点通知书;(4)建设工程规划许可证;(5)建设工程开工报告;(6)建设工程(质量)竣工验收证明;(7)房屋坐落平面图;(8)房屋分层分户平面图;(9)房屋分户平面图;(10)房屋产权登记申请审批书。2、个人应提交下列资料:(1)土地使用权证或合法用地文件;(2)建设工程规划许可证;(3)建设工程规划定点;(4)房屋坐落平面图;(5)房屋产权登记申请审批书;(6)需要代办的,出具公证委托书和经办人身份证复印件
    2023-06-30
    184人看过
  • 工程款欠款纠纷官司怎么打赢
    工程款欠款纠纷官司,不能确保一定会打赢,为增加赢得官司的概率,可以做到:1、准确选择被告。在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人,包括一人或几人作为被告或共同被告均可,选择的首要标准或前提条件是具有“支付能力”。2、证据资料必须充分。3、准确合理的诉讼请求。承揽合同工程款欠款纠纷案1997年2月18日被告委托原告定作常州中行中银大厦钢架,原告按约完工,同年4月27日经原、被告对帐,被告以广州南大装饰公司经办人名义签署了欠条;后经原告催要,被告支付了部分款项并重新以其个人名义出具了欠条和还款计划,但之后被告分文未付,协调无果后原告委托寿坚荣律师维护其合法权益。寿坚荣律师接案后,进行了仔细分析,发现(1)被告共出具过三份欠条,第一份被告以广州南大装饰公司经办人名义签署;后两份都以其本人名义签署,三份欠条都书写在同一张南大装饰公司的稿纸上;(2)被告系福建人,但在浦东
    2023-08-03
    291人看过
  • 支付工程欠款化解四年纠纷
    导言:乙公司承建甲公司开发的某工程项目,甲公司在工程验收合格并支付了部分工程款后,以工程存在重大质量问题为由,拒绝支付剩余的工程款。宝安区人民法院民三庭庭长洪胜元在审理此案过程中,反复做当事人的思想工作,以法为据,以理服人,最终促使双方达成调解协议,了结了一宗历时4年之久的纠纷。拖欠工程款双方上法庭乙公司与甲公司于2004年2月10日签订《施工合同》,约定由乙公司承建甲公司开发的某工程项目。2005年11月25日,涉案工程经验收合格并交付甲公司。2006年6月2日,双方签订《补充协议》,确认工程结算价为2亿元,并对工程款的支付方式和期限进行了约定。甲公司董事长陈某自愿以个人全部资产作担保,与甲公司向乙公司承担连带清偿责任。2006年6月至2009年6月期间,甲公司陆续向乙公司支付了工程款1.89亿元。2009年9月,乙公司将甲公司及陈某起诉至宝安区人民法院,要求甲公司支付其剩余工程款本金1
    2023-06-07
    293人看过
  • 村民纠纷引起施工纠纷怎么解决
    先进行调解,不能成功再进行起诉。农村纠纷调解程序:1、向县级以上人民政府土地管理部门或者乡级人民政府提出书面申请;2、双方当事人出示举证的材料和依据;3、工作人员现场调查材料和取证;4、组织双方当事人进行调解,制作书面调解书;5、调解未达成协议的,或者调节书送达前一方或者双方反悔的,土地管理部门及时提出处理意见,报人民政府错处处理决定。一、农村的宅基地施工纠纷怎样解决?根据规定,宅基地纠纷的解决办法,主要有三种:(1)协商解决”土地所有权和使用权争议,由当事人协商解决。“据此规定,公民之间发生的宅基地纠纷,应当先通过协商的方式加以解决。(2)行政解决”个人之间,个人与单位之间争议,由乡级人民政府或者县级以上人民政府处理。“该法还规定,侵犯土地的所有权或者使用权争议,由县级以上地方人民政府土地管理部门责令停止侵犯、赔偿损失。(3)司法解决”当事人对有关人民政府的处理决定不服的,可以在接到处理
    2023-03-17
    410人看过
  • 个人欠工程款是否可以通过起诉解决纠纷?
    只要符合起诉条件,就可以向法院起诉。能否胜诉取决于证据。起诉是指当事人因民事纠纷向人民法院提起诉讼,请求人民法院按照法定程序进行审理的行为。即请求法院通过审理,使被告承担一定的法律责任和义务。公诉人必须有明确的被告人、具体的诉讼请求和事实依据,也属于法院管辖。法院的判决都是证据,可以收集证据证明与项目方建立了劳动关系。个人欠款被起诉的后果欠别人钱,被起诉,在法院判决生效之前还谈不上后果,如果在法院判决生效后拒不履行的,需要承担相应的法律后果。原告起诉后,应当积极应诉,争取对自己有利的判决。如果法院判决对自己不利,在有履行能力的情况下尽快履行。法院判决生效后,原告可以申请法院强制执照,法院会依法查封、冻结被执行的财产。如果被执行人有履行能力而拒不履行的,法院可以将被执行人列入失信人员名单,将影响被执行人的日常生活,比如不能乘坐高铁等。最后,被执行人可能因为拒不履行生效判决文书而被判处刑罚。《
    2023-07-01
    428人看过
  • 工程结算纠纷还是拖欠工程款纠纷
    1998年9月22日,原告作为承包人与作为发包人的被告,就深圳星通花园熙龙阁(又称卧龙阁)工程签订了《建设工程施工合同》(下称合同)和《建设工程施工合同补充协议书》(下称协议)。1999年3月5日工程开工,2000年3月28日提前通过竣工验收。在合同与协议履行过程中,被告多次逾期支付工程进度款,且在合同规定的2000年4月28日前一直不办理全部结算手续。无奈,原告于2001年5月22日向深圳仲裁委员会提出仲裁申请。争议焦点被告辩称:原告在未取得承建资格证书的前提下与被告签订的施工合同及协议无效,因自身过错应承担相应法律后果。原告投入的材料与人工费,应按无等级类标准对其已完工程量进行造价审计后由被告折价返还。且本案的性质为工程结算纠纷,而非拖欠工程款纠纷,原告尚不具备请求给付工程款的条件。原告认为:自身不存在主体资格不合法的问题,合同和协议合法有效,本案的性质是工程款拖欠纠纷,被告为达长期拖
    2023-04-23
    220人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开
    #欠款
    词条

    债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>

    #欠款
    相关咨询
    • 拖欠工程款怎么处理,如何解决拖欠工程款纠纷
      青海在线咨询 2022-10-11
      (一)工程款被拖欠解决方法一:行政措施 1、资金审查 政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查,尤其是投资能力的审查,严格执行先落实资金,后上项目的原则,严格审查上报项目的资金落实情况。因主管部门审查不详,导致不良后果的,也要追究主管部门和主办人员的行政责任。 2、项目审批 政府有关部门对建设单位拟建项目的可行性研究报告,一定要严格遵守审批、审核程序,并委托在关咨询公司进行评估、审计,然后按
    • 工程欠款如何解决建筑工程欠款纠纷法律
      湖北在线咨询 2023-10-23
      建筑工程欠款纠纷的解决:拖欠工程款应找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可根据《民事诉讼法》的规定,向法院提起民事诉讼。
    • 工程欠款纠纷去找哪些部门解决?
      辽宁在线咨询 2022-08-26
      部门。工程款拖欠属于建筑的范畴,专业性很强,一般都是适用变通程序审理,故一审的审限为六个月。
    • 拖欠工程款纠纷需要怎么解决?办法是什么?
      内蒙古在线咨询 2022-06-29
      下面为大家解答拖欠工程款纠纷:当事人诉讼主体资格的证据 本类证据大致是双方的工商登记资料,如营业执照或工商查询资料,若涉及起诉时双方企业名称与原签订合同时不一致的,还应提交证明双方名称变更的证据。
    • 工程欠款有哪些对策,如何解决工程欠款问题,如何处理工程欠款纠纷
      甘肃在线咨询 2022-03-14
      一、解决工程欠款有哪些对策政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查,尤其是投资能力的审查,严格执行先落实资金,后上项目的原则,严格审查上报项目的资金落实情况。资金不落实不审批,对抽逃资金的要追究法律责任,审批后增加概算扩大工程规模的责令补充资金或停止扩大规模。因主管部门审查不详,导致不良后果的,也要追究主管部门和主办人员的行政责任。二、工程款纠纷问题的司法应对自2004年开始三年内解决全国范