一般工程合同违约金百之几作为补偿-法师兄

一般工程合同违约金百之几作为补偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-14 10:20:49 91 人看过

建筑工程合同违约金的约定应结合合同标的额大小及违约成本违约风险违约可能造成的损失综合确定，最好不要超过合同价款的30％，实践中建议参照可能造成的损失金额违约成本等因素来确定违约金的比例，同时应注意违约金不同于损失，可以同时在合同中进行约定，争纠纷时可以一并主张。

当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。

一、建筑工程合同发包人的违约责任有哪些

如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。

如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，施工人可以停建、缓建，及时通知发包人并向发包人索赔损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。

综上所述，双方在订立工程建设合同的时候，会约定好各自的违约责任，这个条款很重要。如果约定违约金，则通常不能超过合同总金额的30％，具体比例双方协商，不能过低也不能太高。如果一方中途违约，导致工程建设进入僵局，按照合同规定条款执行赔偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同违约金相关文章

仲裁机构
工程合同违约损失量百之七十如何赔偿？

一般约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。违约金有法定违约金与约定违约金之分，约定违约金具有如下特征：（1）违约金的数额是双方预先确定的；违约金是—种违约后的补救措施；违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之，只要当事人无特别约定，支付违约金的行为不能替代履行合同，当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。1、违约金适用的一般原则性规定。合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。2、逾期付款违约金的计算，应注意不同时期的计算参考依据。一、当事人可以对违约金进行约定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增

2023-03-18

207人看过
预付款
工程垫资一般是合同金额的百分之多少

一、工程垫资一般是合同金额的百分之多少1、投标保证金额：一般情况招标概算的2％左右，如果投标1000万的工程，那么投标保证金额度就将近20万左右。此资金一般自招标开标，自保证金额退还在45日至60日左右。2、履约保证金：一般按照合同金额5％左右计算，国家规定最高不超过10％，如果还是按照上述1000万工程计算，收到投标保证金同时需要提交50万履约保证金，履约保证金垫资时间比较长，一般分比例退还，持续到工程刚完工，基本上15个月左右吧。履约保证金比例分摊：质量占30％，工期占30％，劳务队伍及机械设备到位占15％，检测验收协调及按期验收通过占15％、竣工资料及时提交且符合要求履约保证金占10％。3、前期投入阶段，现在程基本没有预付款，按照工程进度支付款项，综合下来，施工单位垫资额度始终维持在30％——50％左右。4、考虑一个5％质保金问题，一般质保金是2年后返还。5、一般甲方支付款项，流程比

2023-04-23

341人看过
法律综合知识
工程合同违约损失量百之七十可以获得多少违约金？

一、工程合同违约损失量百之七十可以获得多少违约金？工程合同违约损失量百之七十可以获得的违约金数额可以由合同当事人协商确定，协商的时候需要考虑守约方造成的实际损失。相关法律规定：《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、施工合同定金的违约金还可以获得吗？1、施工合同收取了定金的守约方不一定可以向违约方要求支付违约金，具体是否可以获得，与守约方是否将收取的定金返还给违约方有关。相关法律规定：《民法典》第五百八十八条【违约金与定金竞合时的责任】当事人既约定违约

2024-01-27

159人看过
工资
试用期工资一般不得低于合同约定的百分之几

试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。一、试用期与转正工资一样是否是合法的试用期与转正工资一样是否合法视情况而定。法律规定劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。因此，试用期工资与劳动合同约定工资一样的，试用期后工资一样就合法，如果试用期工资是80%，过了试用期后一样的，就是违法。二、试用期员工应该注意什么？约定员工试用期时应该注意下列事项：同一用人单位与同一员工只能约定一次试用期；劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立；试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准；其他。三、入职试用期工资是如何计算的入职试用期工资不

2023-04-02

353人看过

违约金
合同约定百分之十违约金是否合理

合同约定百分之十违约金是否合理一般是合理的，按法律的规定，违约金最高限额应该是实际损失的30%《民法典》（2021.1.1生效）第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第五百八十六条【定金担保】当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十七条【定金罚则】债务人履行债务的

2023-06-17

126人看过
违约金
合同违约一般违约金标准为2倍吗

合同单方违约支付违约金不是2倍，违约金是根据双方合同约定进行确认的。并且约定的违约金数额最高不得超过实际损失的百分之三十，否则违约方可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一、违约金的计算标准及违约金的计算标准的规定是：1、根据《民法典》的规定，当事人有约定的，其约定的计算标准计算；2、无约定的，当事人可以根据实际损失协商确定，但一般不得超过实际损失的百分之三十。根据2021年实施的《民法典》第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。应当履行债务。二、违约金违法吗？违约金按天算合法。通常情况来说，合同的违约金最高一般是不允许超过当事人

2023-06-22

134人看过
违约金
百分之一违约金怎么算

本金如果是一万元，百分之一的违约金，就是一百元。违约金是双方自己约定的，只要是真实的意思表示，就是合法的。违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效，又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果，因此有的国家将其作为合同担保的措施之一，有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。国家退房违约金怎么算国家规定退房违约金的数额及支付方式等内容，依法应由双方当事人在房屋买卖合同中进行约定。但约定的违约金不得超过实际损失的百分之三十，否则超过百分之三十的部分，法院不予认可，即违约方在超过的部分不承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方

2023-07-21

302人看过
违约金
一般装修合同违约施工怎么补偿

装修合同违约施工怎么补偿还需要看违约的情形。以下是对不同违约情形作出的具体说明：1、如果装修公司没有与业主商议，便私自拆改了房屋，这时候就需要装修公司赔偿所造成的全部损失。2、如果装修的工程质量与所签合同要求不符，那么装修公司需要在一定时间内无偿对其修理，必要的时候则需要进行返工处理。如果是因为装修公司的原因而致使工程交付逾期，装修公司还应承担工程逾期交付的违约赔偿责任。3、因装修公司单方面原因致使工程逾期的，装修公司须按照逾期的天数，给业主赔付相应的违约金（该金额在事先签订的合同中已有约定）。对于逾期若干天数时间（时间在合同中已有注明），但依旧未完工的，此时业主有权利终止该份装修合同，并要求装修公司赔偿相应损失。4、装修公司所提供的装修材料属假冒伪劣产品，经发现，业主有权对其要求赔偿相应损失。情节严重者，甚至可以终止合同。5、出于装修公司单方面原因而造成室内空气检测超标的，装修公司需负责

2023-02-25

212人看过

违约金
车位违约金一般是千分之几

需要看合同中的违约金是怎么约定的。一、买房人违约了违约金怎么算违约金的设立其实是为了保障双方的合法利益而设定的。如果购房时已经签订了购房合同，买房人违反合同中的相关条例，购房合同上也对违约金进行了约定，那么，买卖双方可以按照购房合同中的违约金进行计算并支付。如果是买方违约，卖方没收买方全部的定金，并按照合同约定的违约条款来承担相应的违约责任。卖方违约，卖方需支付买方2倍的定金，并按照合同约定的违约条款来承担相应的违约责任。二、合同中违约金能不能写成罚款合同中的违约金不能写成罚款。二者区别如下：1、罚款的主体是行政执法机关，是我国行政处罚的一种；2、违约金是指一方违约，应当按照合同当事人的约定或者法律直接向另一方支付的金钱。违约金的标的物是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物是金钱以外的其他财产，约定违约金是一种合同关系，有的称为违约金合同，违约金种类繁多，违约金合同可分为概括性和具体性。

2023-03-31

195人看过
工资
试用期一般工资不低于劳动合同金额百分之几

试用期不得低于劳动合同工资百分之八十。一、试用期不得低于合同的试用期间工资不能低于劳动合同的80%，并且不能低于用人单位所在地的最低工资标准。根据劳动合同法的规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。二、如何约定试用期工资？劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。劳动合同期限满三个月不满一年的，试用期不得超过一个月。劳动合同期限满一年不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。三、试用期7天内离职能有工资吗试用期7天内离职有工资，用人单位应在解

2023-06-20

239人看过
法律综合知识
一般工程合同逾期如何扣违约金？

一、一般工程合同逾期如何扣违约金？一般工程合同逾期扣违约金应根据是否有约定，分为不同的处理方式。双方对逾期付款违约金有约定的，按合同里约定的计算方式执行。当事人对逾期付款违约金没有约定的，当事人没有主张的不予支持；若当事人主张的，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算违约金。（一）：双方对逾期付款违约金有约定。根据合同自治原则，双方当事人在合同中约定了违约金的计算方式，该约定不违反法律规定的，一般从其约定。但是若该约定过高或过低，应如何处理，也存在着不同意见。就一般案件而言，逾期付款的损失主要是利息损失，有的法官主张若双方约定的违约金不超过中国人民银行同期同类贷款利率的四倍一般不认为是过高，不予调整，超过中国人民银行同期同类贷款利率的四倍的，调整为中国人民银行同期同类贷款利率的四倍，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利

2024-01-28

279人看过
格式条款
开发商违约赔偿金要百分之几来赔

一、开发商违约赔偿金要百分之几来赔应当是根据双方当事人审所约定的内容来进行确定。（一）《民法典》第585条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。（二）《民法典》第585条第2款规定：1、约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加。2、约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。3、但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算，与违约后守约方的实际损失不可能完全相符;故此可交由法官自由裁量。法律规定预定违约金，除了给当事人施加心理压力外，也避免了违约后损失计算的麻烦和当事人证明损失大小的麻烦，使当事人

2023-05-06

75人看过

法律综合知识
私人欠条违约金写百分之几

关于当事人之间的赔偿责任，双方可依据具体情况自行协商、约定总金额的违约金。然而，就如同在生活中的任何其他方面一样，违约方所负担的总体违约责任应与其行为所引发的实质性损害相匹配并且具合理性。若协商结果的违约金设定远远低于违约方因自身过错而给对方带来的实际经济损失，相关成员会得到法律或仲裁机构的支持，有权要求违约方缴纳更高额度的违约金。若双方议定的违约金超出违约方应承担的赔偿责任太多，法律或仲裁机构也会通过具体裁决的形式进行适当的调整。对于私人欠条形式的协议而言，违约金的具体数字是否合理及是偏高还是偏低，都会对司法机构及仲裁机构处理该问题的最终结果产生深远影响。因此，在制定个人间合同或债务合同的条款时，需要慎重考虑违约金设定的具体数额，既要合理补偿违约方自身的利益，又必须能有效地发挥一定的惩罚功能，防止类似问题再次发生。在具体实践中，当事人应该基于自身的实际状况以及预计可能遭受的损失来商讨达成

2024-08-09

484人看过
违约金
劳务合同期间违约金部分按照百分之几交

劳务合同的违约金不是以百分之几来界定，而是设置上限。劳务合同中只有两处可以约定违约金:1、在培训服务期约定中可以约定违约金。2、在竞业限制约定中可以约定违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。劳动者违反竞业限制约定的，应当向用人单位支付违约金，其数额不得超过用人单位向劳动者支付的竞业限制经济补偿的三倍。一、劳动合同可以约定违约责任么？劳动合同中可以约定违约责任，可以约定违约责任的两种情形是：1、用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。用人单位与劳动者约定服务期的，不影响按照正

2023-03-12

390人看过