设备工程合同索赔依据-法师兄

设备工程合同索赔依据

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 10:22:16 81 人看过

(1)索赔依据的含义、特征

设备工程合同是索赔方要求和获得赔偿的基本根据。索赔依据具有以下特征：

①索赔依据具有合法性。索赔依据的内容必须符合法律的有关规定，或不违反法律基本原

则，尤其是当事人约定的索赔依据内容，其索赔主张须得到法律支持。

②索赔依据具有真实性。索赔依据无论是内容依据还是形式依据，都必须真实有效，反映客观真实情况。对于虚假索赔依据，不仅得不到赔偿，当事人还要承担相应的法律责任。

③索赔依据具有完备性。首先，各种索赔依据应协调一致，并能够针对和证明特定的索赔事由;其次，索赔依据应满足必要的形式要求，如口头形式即不产生依据效力;再次，索赔依据必须准确、及时，内容不明或事后填补的依据，即使真实，也往往无效。

(2)索赔产生的文件依据

①设备工程合同协议书;

②设备工程合同条件;

③设备工程合同洽商、变更协议;

④招标文件、投标书、中标函;

⑤批准的设备工程进度计划;

⑥工程设计制造、安装图纸、技术规范、质量标准、操作规程;

⑦相关法律规范性文件。

(3)索赔求偿的证明依据

①业主或设备监理工程师代表指令、通知、确认函;

②业主或设备监理工程师代表签证的票据;

③现场设备工程施工、安装记录;中华考试网

④材料、设备验收检验报告;

⑤设备工程中间、竣工、试车验收报告;

⑥设备工程分项结算凭证;

⑦意外事件及应对措施记录。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多意外事件相关文章

施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4

2023-04-15

445人看过
罚款
建设工程罚款依据

建设工程是一项建设性的事业，在要求上也是高要求的。所以在管理上自然是较为的严格，为规范行为，如果出现一些违规的情况自然会有规定与惩罚。一、超合同价10% 的相关规定工程竣工结算总额可以超过合同价的10%以上。竣工结算书是一种动态的计算，是按照工程实际发生的量与额来计算的。经审查的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目竣工验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。工程竣工结算总额超过合同价的10%以上处理后果：经审计后工程结算金额超合同价10%以上的，严格界定勘察、设计、造价、施工、监理、采购和业主等各方责任，按责任大小分摊超10%以上的工程价款，涉及违规违法行为的移送监察或司法机关核查处理。项目业主以任何方式规避招标或规避比选的，由项目审批部门责令限期整改和给予处罚，有关部门在实施行政处罚时不得“以罚代法”，应分情况给予相应处罚，对情节严重的移送监察或司法机关核查处理。二

2023-03-31

475人看过
仲裁机构
建设工程合同签订后损失责任依据

《民法典》第七百九十三条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。第五百六十五条【合同解除程序】当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式

2023-03-07

442人看过
强制执行
建设工程合同承包人何时可索赔

一、建设工程合同承包人何时可索赔时间不能确定。目前我国合同的管理还存在很多缺陷，例如合同约定不细，指代不清，发生纠纷后就建筑工程合同索赔事项条款都未作出详细说明。在维权阶段遇到了重重困难。这需要我们在合同起草签订时不可马虎，最好聘请专业人士进行指导，对合同管理制度进一步建立健全。1、合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展，业主对项目的要求也越来越高，使设计、施工难度不断增大，而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美，完全不出错是不可能的，往往在施工过程中需要进行设计变更，有时候根据现场情况，工程师也会指示变更施工方法，这就会导致施工费用和工期的变化。2、合同文件(包括技术规范)缺陷有时合同进入实施阶段，才发现合同本身有难以弥补的缺陷，或者语言含糊，或者存在漏洞或矛盾，造成双方理解不一致。这就会造成争议，导致索赔。3、发包人或工程师违约发包人违约主要表现在不按规定提供

2023-04-14

96人看过

工程发包
认识索赔依据

承包方依法可以提出签证索赔要求的常见情由包括：一是设计方面。发包人是否按照约定时间和要求，提供设计图纸、组织设计交底，对承包方提交的需要发包方确认的事项比如深化设计图纸、材料设备的品牌、规格型号、颜色外观等方面的确认要及时。二是场地方面。场地移交是否及时，是否有其他构筑物、建筑物（包括没有及时动迁的电线杆、坟场、周边影响施工的管线等），招标时未能向承包方明示的暗浜的处理、勘察时未能发现的异常地质情况和地下障碍物（比如影响基础施工的石块、岩基、此前建筑物遗留的桩或基础等），总承包方未能及时提供场地给分包单位亦可作为分包单位索赔的理由。三是资金方面。发包人是否依约支付预付款、进度款及其他应由发包方承担的费用变更签证价款依照一般法理，亦应与进度款同步支付。四是进度方面。发包方是否要求停建、缓建是否要求承包方赶工以提前完工如发包方要求停建、缓建，则承包方可以索赔停工、窝工、人员进出场、机械设备调迁

2023-08-17

251人看过
业主
项目索赔依据

工程索赔的主要依据是什么？1。必须妥善保管现场例会（现场）的会议记录和有关工程的来往函件，直至合同完全履行，所有索赔事项全部结清。2。各种施工进度计划，包括业主代表和分包商编制的进度计划。3。在施工备忘录（日记）中，及时记录影响工期和索赔的事项。根据月、年、日的序列号归档，方便查找。做好建筑师、工程师口头指示的记录，及时书面报告建筑师认可。将书面指示按时间顺序编号归档。5。项目照片由专人管理。照片上应该标明拍摄日期。最好买一台有日期的相机。根据项目进度安排照片。收集和记录每日气象报告和实际气候情况。组织保存职工工资、薪金文件、物资采购文件，按年度日期归档。完整的工程会计信息，包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目和相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等。所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划的工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清

2023-05-07

63人看过
合同形式
如何设立建设工程设备合同

目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如

2023-02-09

158人看过
继续履行
工厂设备受损索赔要求

一般是需要赔偿的。因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。发EMS樱桃损坏怎么要求索赔发EMS樱桃损坏，若保价的，樱桃丢失或者全部损毁的，按照保价额赔偿，部分损毁或者内件短少的，按照保价额与樱桃全部价值的比例对樱桃的实际损失予以赔偿。若未保价的，樱桃丢失、损毁或者内件短少的，按照实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-07

217人看过

业主
提出工程索赔的依据有哪几方面

提出索赔的依据主要有以下几方面：1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5.国家有关法律法令政策性文件。6.发包人或者工程师签认的签证。7.工程核算资料,财务报告,财务凭证等。8.各种验收报告和技术鉴定。9.工程有关的图片片和录象。10.备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。11.投标前发包人提供的现场资料和参考资料。12.其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。

2023-06-15

390人看过
业主
工程索赔的主要依据的处理分类

1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展

2023-02-25

147人看过
工程施工合同
确定无效建设工程施工合同中工程价款的依据

建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的，应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的，应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的，不予支持。建设工程价款优先权的主张方式《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（以下简称建设工程案件解释）第三十五条至四十条，以及四十二条对建设工程价款优先受偿权有相关规定。首先，法律规定了能提出建设工程价款优先受偿权主张的主体，包括与发包人订立建设工程施工合同的承包人，装饰装修工程的承包人，以及因发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权而受到损害的实际施工人（可提起代位权诉讼）。其次，根据法律规定，前述主体提出优先受偿权的前提，是在催告（法条使用可以催告的表述，意味着催告并不是必须）发包人

2023-08-05

71人看过
业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过

保全
工程设备大中修合同

甲方：乙方：订立设备大中修合同、经双方协议、达成下列条款甲方要求1、设备大中修由设备部负责、在安排检修计划时、并规定交接日期、履行交接手续（按规程接车），确保生产正常进行。2、设备部在大修中规定试运转期内、造成检修返工、一切费用应由设备部负责。3、计划改变、车间提出检修计划、设备部应予以协作。4、设备部检修完毕、做到废旧机件分类、集中指定地点并清理场地卫生。5、设备部检修计划有变动、应提前三天通知车间、否则应负经济责任。6、在生产过程中、造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障（经分析原因确定责任实属设备部）应负责直接损失的赔偿责任。乙方要求1、维护保养和注油短毛车间负责、明确检修界限、搞好协作、共同为生产服务。2、设备检修计划如有变动、应提前三天通知设备部、否则应负经济责任。3、按规程交付检修设备、车间应说明设备运转、缺欠情况、并保持机件完整、卫生良好（特别要清除油污）.4、凡因维护保养

2023-04-23

467人看过
法定代表人
劳动合同备案依据

首先，用人单位进行劳动用工备案要提供的信息应当包括：用人单位名称、法定代表人、经济类型、组织机构代码，招用职工的人数、姓名、性别、公民身份号码，与职工签订劳动合同的起止时间，终止或解除劳动合同的人数、职工姓名、时间等。其次，用人单位新招用职工或与职工续订劳动合同的，应自招用或续订劳动合同之日起30日内进行劳动用工备案。用人单位与职工终止或解除劳动合同的，应在终止或解除劳动合同后7日内进行劳动用工备案。用人单位名称、法定代表人、经济类型、组织机构代码发生变更后，应在30日内办理劳动用工备案变更手续。用人单位注销后，应在7日内办理劳动用工备案注销手续。一、解除劳动合同多久解除劳动备案解除劳动合同备案正常的话5个工作日就行，备案不是必须的，这是用工方的责任和义务，如果不备案，也不影响合法劳动合同的效力，产生不利后果由用工方承担。当然，如果你是一个由责任心的劳动者，最好及时提醒用工方尽快备案。用人

2023-03-06

86人看过