变更合同价款的调整方法
来源:互联网 时间: 2023-03-22 08:50:43 174 人看过

(一)合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;

(二)合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款;

(三)合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。

《民法典》(2021年1月1日起实施)第四百八十八条??承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。

第四百八十九条??承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准。

一、变更后合同价款的确定

(一)程序设计变更发生后,承包人在工程设计变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款,承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项设计变更不涉及合同价款的变更。工程师收到变更工程价款报告之日起7天内,予以确认。工程师无正当理由不确认时,自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。

(二)方法变更合同价款按照下列方法进行:

1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;

2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。

二、变更合同价款的程序

确定变更合同价款的程序是:

变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经工程师确认后调整合同价;

若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;

工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后该报告自动生效;

当出现了必须变更的情况,应当尽快变更;工程变更后,应尽快落实变更,并对工程变更的影响作进一步分析。《建设工程施工合同(示范文本)》条件下,变更后合同价款的确定程序按照下列方法进行:

合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;

合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;

合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。因此,变更后合同价款的确定,首先应考虑适用合同中已有的、能够适用或者能够参照适用的,原因在于合同中已经订立的价格一般是通过招标投标确立的,是较为公平合理的,应尽量适用。由承包人提出的变更价格,由工程师确认,工程师不确认,则应提出新的价格,由双方协商。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 00:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多要约相关文章
  • 工程合同价款调整分类
    发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项,大致包括五大类:1、法规变化类:主要包括法律法规变化事件。2、工程变更类:主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。3、物价变化类:主要包括物价波动、暂估价事件。4、工程索赔类:主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件。5、其他类:主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。一、针对同一工程签订两种合同如何纳税在现实生活中,双方当事人在合同中不止约定了制造事项,还有安装等事项,那么在合同中约定的款项就不止工程款。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第五条,一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。除本细则第六条的规定外,从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个
    2023-03-16
    293人看过
  • 怎么进行合同价款调整?
    1、合同价款的调整。合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定;进行合同价款的调整。2、合同价款应当调整的事项(1)法律法规变化;(2)工程变更;(3)项目特征不符;(4)工程量清单缺项;(5)工程量偏差;(6)计日工;(7)物价变化;(8)暂估价;(9)不可抗力;(10)提前竣工(赶工补偿);(11)误期赔偿;(12)索赔;(13)现场签证;(14)暂列金额;(15)承发包双方约定的其他调整事项。3、合同价款调整的程序(1)出现合同价款调增事项后的14天内,承包人向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料;承包人在14天内未提交合同价款调增报告的,视为承包人对该事项不存在调整价款请求。(2)出现合同价款调减事项后的14天内,发包人向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料;发包人在14天内未提交合同价款调减报告的,视为发包人对该事项不存在调整价款请求。(3)发(承)包人应在收到承(
    2023-06-08
    253人看过
  •  针对设计变更,施工方应该如何调整工程价款?
    在施工过程中,若发生设计变更,则涉及工程价款的调整。承包人需在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。发包人审核同意后,才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认。在施工过程中,若发生设计变更,则涉及工程价款的调整。在此情况下,承包人需要在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。经过发包人的审核同意后,才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认。1. 【设计变更】工程价款调整流程是怎样的?根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程变更应按照合同约定的程序进行。在工程变更前,承包人应按照合同约定提交工程变更方案,并提供有关资料,经发包人审核认可后,由发包人按照合同约定支付工程变更费用。工程变更实施后,承包人应按照变更后的
    2023-08-19
    363人看过
  • 税率调整了合同要变更吗
    这需要当事人双方协商,一般来说如果标的大那么税率调整以后,合同总金额就会发生变化,而这个总金额就是合同里最重要的规定,如果出现误差就要赶紧根据情况做出调整,签变更合同。一、税率调整后合同金额怎么变更(一)运行中的业务对于正在运行中的业务合同,确定合同中相关的规定,在2019年4月1日前发生纳税义务的,务必要求对方开具原税率的发票,才属于合规发票.因为合同金额已签订,如果不能变更合同金额的,应当尽量促进业务的执行,使增值税纳税义务发生的时间尽可能落在2019年4月1日前.对于正在执行中的销售业务合同,更要准确的判断纳税义务发生时间,如果发生在2019年4月1日前了,一定要按原税率申报纳税.否则后期纳税,需要补滞纳金.最后如果纳税义务发生在调整税率前的适用原税率;发生在税率调整后的,适用新税率.(二)合同签订中的业务一般情况下我们签合同时,协商价款都是实际交付的金额,这个金额其实是由两部分组成
    2023-06-25
    77人看过
  • 在工程合同中变更合同价款的方法有哪些?
    一、变更合同价款的方法有哪些(一)变更合同价款的分类1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”;2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”;3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”;4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前竣工(赶工补偿)”、“误期赔偿”、“索赔”;5、其他类。主要包括“现场签证”,又可分为工程变更类签证和索赔类签证。索赔方式解决合同价款,解决过程承发包双方耗时耗力在可调价格合同中,合同价款的调整因素包括:1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2、工程造价管理部门公布的价格调整;3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;4、双方约定的其他因素。(二)合同价款及调整条款方法1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一
    2023-06-04
    212人看过
  • 变更可调价合同是什么
    可调价合同的变更如下:由于通货膨胀、设计变更、工程量变化和其他工程条件变化等原因,而使工、料成本增加时,当事人可以按照合同约定对施工合同的总价进行适当地调整。一、工程索赔内容包括哪些工程索赔内容:1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔;2、发包人违约引起的索赔,发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件;3、合同错误引起的索赔,如合同规定不全、错误、矛盾等设计图纸、技术规范错误等;4、合同变更引起的索赔,由于发包人提出工程延期、加速或终止工程的合同条件发生变化,承包人的利益受到损害,向发包人提出索赔。根据相关规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。二、合同终止的原因有哪些?合同权利义务的终止,使合同关系不复存在,同时使合同的担保及其他权利义务也归
    2023-03-14
    461人看过
  • 合同价款调整该如何书写
    (1)法律法规变化;(2)工程变更;(3)项目特征描述不符;(4)工程量清单缺项;(5)工程量偏差;(6)计日工;(7)现场签证;(8)物价变化;(9)暂估价;(10)不可抗力;(11)提前竣工(赶工补偿);(12)误期赔偿;(13)施工索赔;(14)暂列金额;(15)发承包双方约定的其他调整事项;(16)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造成价管理机构据此发布的规定调整合同价款。(17)因承人原因导致工期延误,且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的。一、工程预付款的扣回时间和方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。折回或折抵的方式与比例应在合同中明
    2023-03-19
    128人看过
  • 工程发生设计变更后仍需调整工程价款
    固定总价合同是目前建设市场常见的一种施工承包合同形式。固定总价合同,俗称一口价合同、包死价合同。所谓固定,是指合同价格一经约定,除双方合同约定因素发生变化外,其他情况不予调整;所谓总价,是指整个合同的价格。在固定总价合同的履行中,如果一方以工程设计变更为由要求调整工程价款,应按以下方式处理:1、建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算。在实际履行过程中,由于工程设计变更等原因,实际工程量增减,当事人要求调整工程价款。合同约定工程价款调整的,按照约定处理。2、没有约定或者约定不明确的,可以参照合同约定的标准单独结算工程量的增减。不能参照约定准结算的,可以参照施工现场建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。主张工程价款调整的当事人应当对合同约定的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。工程设计变更价款调整(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件
    2023-08-08
    304人看过
  • 固定总价合同价款变更的情况
    一、固定总价合同价款变更的情况具体看合同如何约定和定义遵循合同自治的原则下,对于合同是否采用固定总价政府部门只有指导性的意见而无强制性的意见,合同当事人有自由协商的权利。可以向法院起诉要求撤销或者变更。二、固定单价合同和总价合同有什么区别固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,工程任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,合同单价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定总价合同是指针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定总价,当施工过程中发生设计变更,还是要按照规定予以增减造价的。《民法典》第七百八十八条建设工程合同定义和种类建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同的形式建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条【建设工程招投标活动的原则】建设工程的招标投
    2023-05-06
    315人看过
  • 合同价款的调整是以什么为依据
    法规变化类合同价款调整1、确定基准日实行招标:一般以施工招标文件中规定的提交投标文件截止时间的前28天作为基准日。不实行招标:一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。2、合同价款的调整方法基准日之后的法律、法规、规章、政策变化,依规定调整合同价款。(如有关价格变化包含在物价波动调价公式中,则不再考虑调整)。一、工程变更类合同价款调整1、工程变更(1)确定变更范围,不同合同文本中工程变更范围不同。(2)工程变更调整:分部分项工程费、措施项目费、删减工程或工作补偿。2、项目特征不符发包人提供设计图纸及招标工程量清单,如项目特征描述不符,切引起造价增减变化的,可重新确定综合单价,调整合同价款。3、工程量清单缺项(1)确定清单缺项漏项责任,谁提供谁负责。(2)调整:分部分项工程费、措施项目费。4、工程量偏差(1)完成合同工程项目工程量与招标工程量清单项目列出的工程量之间出现量差。(2)调
    2023-03-28
    454人看过
  • 变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?
    一、变更合同价款按哪些方法进行?1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;、2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。二、工程变更的程序是什么?1.设计变更的程序(1)发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利,这是合同赋予发包人的一项权利。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。(2)承包人原因对原设计进行变更。承包人应当严格按照图纸施工,不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备
    2023-06-04
    404人看过
  • 总价固定合同变更是否调差
    一、总价固定合同变更是否调差固定单价合同是指在合同中确定了价格的合同,一般情况下是不能调价的,除非出现了情势变更的情形。固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,工程任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,合同单价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定单价合同常见于承包合同中,在这类合同中,承包商承担价格的风险,发包方承担量的风险。承包合同在工程承包里固定单价合同是指根据单位工程量的固定价格与实际完成的工程量计算合同的实际总价的工程承包合同。合同所确定的固定单价为完成合同清单项目所需的全部费用,包括人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费用及合同包含的所有风险责任等。清单综合单价在合同有效期内固定不变。二、固定总价合同包括变更
    2023-05-06
    497人看过
  • 工作岗位调整、工资调整是否属于劳动合同变更
    工作地点差价调整和工资调整是否属于劳动合同变更。因此,很多企业自然认为企业有权随时调整员工的岗位和工资,因为所谓的生产经营需要并不是一个很严格、很容易界定的概念,企业可以灵活运用。员工认为岗位调整数、工资调整数属于劳动合同变更,双方协商一致。企业无权单方面决定。企业与员工之间的差异导致了实践中大量的工作地点差价调整和工资调整争议。目前,司法机关的态度是:一是承认和保护企业的用人自主权,即允许企业根据生产经营需要调整职工的岗位和工资;二是在承认和保护的同时,最后,为了防止这一权利的滥用,企业应当为其调职和调薪行为提供证据,证明其完全合理。由此可以看出,企业有权调整员工的岗位和工资,但这种权利并不是无限的,企业应该谨慎。在变更劳动合同时,根据有关劳动法律法规,应注意以下几点:。在劳动合同有效期内变更劳动合同;2。坚持平等自愿、协商一致的原则。不能违反法律、行政法规的规定。双方只能在法律允许的范
    2023-05-02
    471人看过
  • 税率调整后合同金额怎么变更
    1、执行中的业务:对于正在执行中的采购业务合同,确定合同中收付款和开票相关的规定,在2019年4月1日前发生纳税义务的,务必要求对方开具原税率的发票,才属于合规发票。因为合同金额已签订,如果不能变更合同金额的,应当尽量促进业务的执行,使增值税纳税义务发生的时间尽可能落在2019年4月1日前。为什么要这么做,你懂的。对于正在执行中的销售业务合同,更要准确的判断纳税义务发生时间,如果发生在2019年4月1日前了,无论是否开具发票,都一定要按原税率申报纳税。否则后期客户以纳税义务发生时间为理由要求您开原税率的发票时,补滞纳金是妥妥的.另外强调一下,同一合同下的业务,可以分别适用不同税率的:纳税义务发生在调整税率前的适用原税率;发生在税率调整后的,适用新税率。2、合同签订中的业务:对于即将开始的业务,在合同商谈中应当注意些哪些事项一般情况下签合同时,协商价款时都是实际交付的金额,这个金额其实是由两
    2023-03-31
    442人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #要约
    词条

    要约是一方当事人以缔结合同为目的,向对方当事人提出合同条件,希望对方当事人接受而订立合同的意思表示。 一个意思表示只有符合以下条件才构成一个要约,一是要约的内容必须具体确定,具备合同的必要条款;二是必须具有明确的订立合同的意图,并表明经对方... 更多>

    #要约
    相关咨询
    • 变更合同价款的限制中的调整和方式是什么,确认方式是什么
      宁夏在线咨询 2022-10-27
      根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三十五条当事人约定所有权保留,在标的物所有权转移前,买受人有下列情形之一,对出卖人造成损害,出卖人主张取回标的物的,人民法院应予支持:(一)未按约定支付价款的;(二)未按约定完成特定条件的;(三)将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分的。取回的标的物价值显著减少,出卖人要求买受人赔偿损失的,人民法院应予支持。第三十六条买受人已经支付标
    • 2022年工程设计变更价款如何调整
      台湾在线咨询 2022-11-24
      一、在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行: 1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款; 2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款; 3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行。如双方不能达成一致的,
    • 变更合同的价款变更合同还能有效吗
      辽宁在线咨询 2022-11-22
      承诺的内容应当与要约的内容一致。如果受要约人在承诺时对要约的内容作了修改变动,则需要看所修改的内容是什么,判断是否有效。民法典合同编明确规定,受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约;承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准。
    • 变更合同价款用什么方式算的
      安徽在线咨询 2022-11-11
      (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
    • 合同价款调整方法的规定是什么,是怎么回事的
      香港在线咨询 2023-03-24
      (1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。 (2)因承包人原因导致工期延误的,按上述规定的调整时间,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。 (3)如果承发包双方在商议有关