房屋装修延期终止起诉多久判决-法师兄

房屋装修延期终止起诉多久判决

来源：互联网时间： 2023-04-21 08:21:03 92 人看过

一、房屋装修延期终止起诉多久判决

3-6个月。

民事案件纠纷自立案之日起三到六个月内审结。

《民事诉讼法》第一百四十九条

人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。

第一百六十一条

人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。

二、发生装修延误工期怎么办

装修如果没有正当理由延误工期，可以先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，如果有，就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;如果装修合同中没有关于延误工期的赔偿，而延误工期给你实际造成了一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话，你可以按实际损失主张赔偿，或者你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然，主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多房屋装修相关文章

业主
房屋未装修空鼓保质期多久

房屋未装修空鼓保质期多久?看购房合同。虽然房屋空鼓不属于房屋主体的质量问题，但如果空鼓过多会影响后期的装修。墙面空鼓，墙面刮腻子后做乳胶漆，会导致墙面开裂的现象，严重的话乳胶漆会脱落。地面空鼓，铺实木地板的要有木龙骨，空鼓的地方是很难固定木龙骨的，它固定不好，地板就会活动。若是铺地砖，由于地面是空的，地下要经常踩踏，时间长了，地砖会松动脱落。常见的房屋质量问题，大致可以分为三类。第一，如果是一些小的质量瑕疵问题，例如比较小范围的空鼓、门窗缺少配件密封不到位、开启不灵活等，这些问题业主可以直接报修物业或者开发商进行处理，物业或者开发商会安排专门的施工人员，来进行问题之处的维修工作。第二类问题就是一些比较大型的质量问题，直接导致业主无法完成入住的。例如房屋漏水等。如果业主尚未完成收房手续，那么业主在这时可以依法请求拒绝收房，在开发商整改完所有的质量问题之后，再办理入住手续。另外，也可以根据合同

2023-03-04

137人看过
定金条款
装修逾期如何终止协议

一、装修逾期如何终止协议一般要按照合同约定办理。看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任。先协商，协商不成可起诉。根据《民法典》第五百八十八条：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。二、装修合同注意事项都有哪些（一）选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。（二）对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图。预算报价，客户应该严格审定，如有可能找相关专家咨询。如果委托装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会提供预选的材料样品，客户应该保存以便日后检查对照。（三）详细注明施工工期、几次验收程序（包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等）、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期

2023-06-05

324人看过
欠款
公司终止合同起诉多久宣判

民事案件一审审限一般6个月。人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。一、公司解除劳动合同如何赔偿根据解除的原因不同，赔偿的方式是不一样的。1、如果双方协商一致解除合同，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。这里所称的月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资，按应发工资计算。2、如果单位没有正当合法理由单方辞退，需要按上面标准支付双倍的赔偿金。二、异地欠款怎么起诉流程需要向被告所在地人民法院提起诉讼，需要递交起诉状，提

2023-06-28

214人看过
不可抗力
装修合同逾期会终止吗

一、装修合同逾期会终止吗《中华人民共和国民法典》五百六十二条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。”《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。”综合上述法律规定可知，出现上述情形之一时，双方当事人可以依法对合同进行解除，但需要根据具体情况对解除后的事项进行约定、协商或者赔偿。但是合同的解除依旧要先考虑双方当事人的

2023-05-03

87人看过

房屋装修
房屋装修延期责任如何界定

因装修人的原因造成房屋装修延期的，由装修人承担违约的责任，如果是业主原因造成的，由业主承担责任，如果因不可抗力原因造成的，双方不承担责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、延期交付房屋是否要赔偿延期交付房屋，且由开发商自身原因导致延期交房，需要按照合同约定赔偿。根据根据《商品房销售管理办法》第三十条的规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付

2023-03-20

431人看过
不可抗力
房屋维修导致装修延期需要赔偿吗

不需要。装修工程延期应该如何索赔首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍

2023-05-05

196人看过
业主
装修房子纠纷起诉时间是多久

《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。《民法典》规定：【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。【分期履行债务的诉讼时效】当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之

2023-04-05

340人看过
仲裁机构
装修纠纷起诉多长时间法院判决

民事案件自立案之日起到判决通常情况下在三到六个月内审结。《民事诉讼法》第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。一、装修合同主要条款（一）双方当事人的姓名、联系地址、电话此项条款中最好附上工程承揽人的身份证复印件、营业执照副本复印件或包工头的家乡单位出具的外出施工证明，经核实后作为附件，防备日后一旦发现严重的工程质量问题，能够找到承担责任者。（二）装修工程的地点、面积和施工项目该条款应对照施工图力求详尽。施工过程中如果需要修改合同设计，必须签订书面修改协议。（三）承揽方式通常承揽方式有包工包料、包工不包料或包工包辅料等方式。业主可以选择一种方式并约定是否允许转包、分包。（四）费用及支付办法、期限和数额装修费的支付可采用一次性付清或分期按进度支付。多数居室装修工程都采用

2023-02-21

310人看过

房屋装修
装修公司逾期未完成房屋装修，如何解决？

合同违约是指合同一方或双方违反合同中约定的义务、法律直接规定的义务和法律原则和精神所要求的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。装修公司要什么资质注册（一）一般小的装饰装修公司是不需要办理什么资质的。但是，如果你要承接大型的工装项目，那是需要办理资质的。（二）比如你承接了一个五星级酒店的装修，要求你必须要有一级资质。你要有资格才能帮甲方装修。甲方有明确的要求。装修公司的专业资质在哪儿办呢到建委、建设厅和建设部。办理相应室内装饰工程的一、二、三级施工或者承包资质。或者办理室内装饰工程的甲级、乙级、丙级设计资质。《中华人民共和国民法典》第五百八十八条当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适

2023-07-15

328人看过
证人证言
装修延期起诉需要哪些证据

装修合同、开工时间等。面对装修工程逾期，业主在起诉赔偿之前要保存哪些材料业主应该保存的材料包括：1、双方当事人的身份证明文件；2、双方签订的装修合同及补充协议等合同资料；3、关于能去确定竣工日期的材料。如竣工报告；4、证人证言；5、起诉状。收集好这些材料之后，接下来你可以采取找对方协商解决的办法，毕竟比较节省时间和精力，要是协商解决不下的话，那么还可以将这些材料带上，去法院提起诉讼。你要就这个纠纷起诉的，那么就得按照下面的步骤进行：1、先准备一份起诉状，然后去那个人户籍所在地的人民法院起诉，法院在审核你材料受理后，就会给发应诉通知书。2、你需要的材料有，起诉书、你本人的身份材料、证据。关于证据这些，就按照上面说的材料拿。3、受理费用为50元。如果说事实证据充分，那你很容易胜诉。拿到判决书后15天内，如果被告还不履行判决的，比如说你请求了损害赔偿的，那你可以接着去申请法院强制执行。装修延期，

2023-06-15

450人看过
不可抗力
装修公司拖延工期多久算毁约

1、私自拆改装修公司未经业主同意以任何理由拆改房屋的，都应该赔偿给业主因此造成的全部损失。2、工程质量不符协定工程质量如果不符合合同所写规定，业主有权要求装修公司在合理的限制时间内无偿修理或返工，并承担工程逾期交付的赔偿责任。3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工没有通过业主验收认可的水电工程、地板／墙面／吊顶基层处理等隐蔽项目，装修公司不应继续施工，否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。4、逾期未完工装修公司超过约定期限不能完成工程的话，装修公司应按照逾期天数赔付违约金（具体数额看双方事前协商），逾期若干天（事先协定）仍不能完工，业主可以要求终止合同并索赔。5、拿伪劣材料以次充好提供假冒伪劣材料、因装修公司引起室内空气污染监测超出约定标准的，均由装修公司赔偿损失和负责治理。一、装修逾期多久算终止合同一般都不算终止合同，装修延期严重的，可以要求解除合同，另请施工队进行装修。也可以要求对

2023-04-01

446人看过
房屋装修
房屋装修延期违约金的计算，最迟是多少

装修合同延期违约金由双方协商确定。双方在合同中没有约定的，按实际损失赔偿。约定违约金低于造成损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求增加；约定违约金过高造成损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求适当减少。房屋装修延期纠纷如何处理房屋装修延期纠纷处理如下：双方可以先行私下协商要求对方按照合同约定履行并承担违约责任；协商不成时可以根据当事人之间的装修协议，交由指定机构进行仲裁；仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼，依法保护自己的合法权益。《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支

2023-08-08

265人看过

房屋装修
房屋装修有保修期吗

建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六章第三十二条中就有相关规定：“在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年；有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”2013年9月，我国首部《家居行业经营服务规范》也明确要求，装修公司必须向顾客明示地板、门窗、吊顶、瓷砖、水电系统、墙壁、橱柜等的具体保修时间和保修范围。住宅装修工程竣工后，装修人应当按照工程设计合同约定的相应的质量标准进行验收。验收合格后，装修公司应当出具住宅室内装饰装修质量保修书，保修期自验收合格之日起计算。消费者在装修工程验收合格之后，应该向装修公司索要工程保修单，利于出现问题后有效维权。消费者在和装修公司签订装修合同时，最好在合同里加上保修基金的条款，即明确装修工程在验收合格后，业主有权留取相当于装修工程总款5%左右的保修基金，竣工验收合格后的保修期之内没

2023-02-28

319人看过
仲裁机构
终止装修合同的途径

装修合同问题可以参考下述解决途径：1.与装修公司协商；2.寻求法律途径解决；3.找第三方调解；4.寻求仲裁解决；5.向消费者协会调解；6.向有关行政部门申诉；7.根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；8.向人民法院提出诉讼。无论选择哪种方式，都应该保持透明和公正，详细了解合同内容。解决装修合同问题,可以参考下述途径:1.与装修公司进行协商。协商解决是最省时省力的方法。如果双方能够达成一致,应该尽量协商,各自让一步。2.通过法律途径解决。如果协商不成,可以考虑寻求法律帮助。可以通过律师或第三方机构解决合同纠纷。3.找第三方调解。如果对协商或法律途径都不感兴趣,可以考虑找第三方调解。请确保第三方是公正的,并能够客观地评估双方的立场。4.寻求仲裁解决。如果对调解也不感兴趣,可以考虑寻求仲裁解决。仲裁是一种独立的裁决方式,可以保证裁决的公正性。无论选择哪种方式,都应该尽可能详细地了解合同内

2023-09-04

497人看过