商品房楼上没做防水,怎么写协议书,他负责修补漏水后
来源:互联网 时间: 2023-05-02 19:21:42 279 人看过

1、示范协议

甲方:

乙方:

(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就甲方房屋渗水问题达成如下维修协议:

乙方负责甲方房屋的维修因甲方商品房在使用过程中存在渗水问题,经协商,协议如下:

1。维修时间:年月日至年月日。

2。维修地点:

3。维修责任单位:

4。维修计划需经甲方确认,乙方在维修前需征得甲方同意。

5。维修保养质量监督:所有涉及房屋渗水的部位必须进行维修。在维修期间,甲方必须派人定期到现场监督质量和协助部分工作。

6。房屋装修修复(所有涉及硬装修部分裂缝的装修部分修复):由于甲方装修使用后,房屋逐渐开始出现渗水现象,部分损坏了房屋装修,房屋修缮后,乙方必须负责维护,甲方的装修必须恢复原状,由此产生的费用由甲方承担。甲方不愿意承担费用的,乙方不承担赔偿责任。

7。家用电器的保管及毁损、灭失的赔偿:修理前,甲乙双方对甲方家中的大件物品(家具、家用电器)进行检查并签字,修理期间甲方的家具、家用电器已安装到位。在施工方的施工期间,施工方对施工人员的安全负责,同时避免在施工过程中对甲方的家具和家用电器造成不必要的损坏(另外,对于甲方的地板,施工时尽量铺厚料,以免施工期间损坏地面)。保养期结束后,再次确认大件物品。在维修期内,因乙方施工造成乙方物品损坏或丢失的,乙方必须按原价赔偿。房屋维修期间的注意事项:甲方有义务协助乙方做好施工前的准备工作,包括协助邻居和社区内的其他事情(如垃圾材料的堆放)。

9。维修后房屋质量验收审核:双方事先约定(主要解决渗漏)或相关行业标准作为验收标准。

10。维修期间,甲方负责监督水电费用,由施工方承担。

11。如果维修未能达到预期的维修效果,再次发生渗水,乙方必须重新承担维修责任,不得因超过房屋保修期而拒绝维修,乙方应重新承担维修费用。

12。经双方协商,双方采用以下方法进行修补:

1)所有材料由甲方负责,施工由乙方负责,但因甲方采购材料质量问题造成的质量问题,乙方不承担责任,第二次交工的费用及工期延误由甲方负责。因乙方施工技术失误或其他原因造成的质量问题,所有材料费用由乙方负责,甲方不向乙方支付任何额外费用,工期不延长;

2)主要材料由甲方负责,部分材料由乙方负责,施工由乙方负责,其余由双方协商;

3)所有材料由乙方负责,施工由乙方负责,由此产生的问题由乙方全权负责。

13。本工程维修总费用为人民币元(大写),费用的支付方式:无论上述任何一种合作方式,乙方进场后甲方支付维修费的50%,维修结束后支付45%,剩余的5%在质保期满后由甲方支付。

14。本协议一式两份,双方各执一份。采取其他相关措施。其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方公章

经办人(签字)

乙方:

日期

(二)

1屋面防水作业施工合同

甲方:

乙方:

乙方负责本工程屋面防水作业的施工经双方协商确定的财产。具体约定如下:

I.工期:2010年5月1日至2010年5月15日。逾期付款,每天罚款1000.00元。如因甲方原因下雨或停工,经双方确认签字后,工期顺延。二、施工方法:乙方承包人工、材料。三、结算方式:乙方进场后,甲方根据乙方施工进度分期预付工程款。工程竣工后,甲方按验收合格后乙方实际施工的平方数支付全部工程款。4质量责任:屋面防水工程完工后,因乙方材料质量、施工质量等原因发生漏水的,由乙方负责免费维修。如因漏水造成室内墙面损坏,乙方应负责免费维修和油漆。5甲方责任:非因乙方施工原因,甲方配合乙方进行施工协调工作。6乙方责任:

1。乙方施工人员必须持证上岗。

2。因乙方施工不当造成返工造成的材料浪费或误工损失由乙方负责。非乙方原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方积极协商解决。

3。因乙方在施工现场发生安全事故或违章作业造成的一切后果和损失由乙方承担。甲方不承担连带责任。7质量保证要求:乙方应保证所用材料(附产品材质证明)的质量真实。乙方应保证工程质量优良。8本合同未尽事宜由双方协商解决。9本合同一式两份,双方各执一份。11本合同自签订之日起生效。

甲方:

乙方:

负责人:

负责人:

负责人:

负责人:

负责人:

负责人:

负责人:

负责人:

负责人:

<负责人:

负责人:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月23日 04:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多房屋装修相关文章
  • 楼上自来水漏水谁负责
    住小区的业主,如果发生楼上漏水的现象,不但会造成损失,也会影响到楼下的居住发生楼上漏水,首先应明确状态。一是要证明不是自己人为的去损坏的,如果真是这样,那就由自己负责;二是在查明造成楼上漏水属于邻居的责任。如果对楼下有造成损伤,楼上住户也要负相应的赔偿责任。为了弄清情况,受损业主可请房屋质量检验部门对漏水原因及应如何修补作出鉴定。三是要看房子还是不是在质保期内,因为一般新购房子的防水质保为5年,管道质保为2年。如果房子漏水即非人为,又还在质保期内,开发商就得担起相应的责任。当然,如果超过了质保期。那么由漏水所在的区域是个人部分还是公共部分来具体分析。一、下水道反水谁来承担责任根据物业管理相关规定,既然熊女士支付了相关的物业费用,那么物业公司就应该按照合同约定,履行其对小区公共设施进行维修的责任和义务,不得找任何理由推脱。本案中,如果熊女士家下水道反水是由于楼外窨井下水管的主管道堵塞,因其属
    2023-02-13
    494人看过
  • 楼上下水管漏水谁负责
    楼上下水管漏水如果是因为楼上装修或者其他人为的原因造成的,由楼上的的住户负责;如果楼上下水管漏水是属于房屋本身质量问题,由房屋开发商承担负责。一、楼房防水没做好漏水是谁的责任具体分情况来确定责任方:(一)如果新装修的房屋重新做了防水,而因为防水问题导致漏水,开发商是不承担责任的,但如果是因为住宅的质量问题导致的漏水,需要开发商负责。(二)查清情况后,如果楼上漏水的原因实为楼上邻居的原因造成的话,受损业主可根据自己掌握的情况,向楼上或邻居讲清情况,提出修补要求及修补期间对自己造成损害的赔偿问题。二、房屋漏水维权途径有哪些?房屋漏水维权途径有:权利人可以先与开发商进行交涉,要求开发商出具存在质量问题的证明;开发商拒绝承认存在质量问题的应当及时委托专业的鉴定机构做出鉴定;不属于房屋质量问题的,可以酌情向楼上下户主请求索赔。三、顶楼漏水物业有义务维修吗房屋楼板漏水当然是找物业维修。1.楼板漏水,可
    2023-03-19
    426人看过
  • 楼上漏水怎么修
    证据收集
    网友提问:发生楼上漏水怎么办呢?解决这个问题最好采用什么方法呢?楼上漏水怎么修?律师解答:首先应查明漏水的原因,如果是新房质量不合格,在保修期内由开发商负责维修;如果是楼上由于装修不当等过错造成的,由楼上负责维修;如果已过房屋质保期,属于整楼公共部分,比如说是下水道主管道保养问题需要维修的,而收取了房屋公共维修基金的,由物业部门申请使用维修基金;如果没有收取公共维修基金,属于共有部分的应当由所有房主共同承担;如果是楼上专有部分出现问题的,按公平原则仍然由楼上承担费用。如果提起诉讼,可能需要作相应的鉴定,鉴定造成漏水的原因和损失的数额。注意保存《房屋质量保证书》,房屋公共维修基金的缴纳收据等证据。楼上漏水解决方法查清情况后,如果楼上漏水的原因实为楼上邻居的原因造成的话,受损业主可根据自己掌握的情况,向楼上或邻居讲清情况,提出修补要求及修补期间对自己造成损害的赔偿问题。如果楼上邻居不配合或不及
    2023-05-01
    308人看过
  • 楼上下水道漏水怎么修
    可以直接找楼上的业主反馈(一)首先,楼上的下水道漏水的话,我们是可以直接去找楼上的业务反馈一下这个问题的,对方在了解后一般都是会做一些处理的,毕竟和他们还是有很大的关系的。(二)找物业处理漏水问题。如果楼上的业主没有找到的话,我们也是可以反馈给物业的,物业一般都是有业主的电话的,之后业主知道后往往也就会给我们处理了。(三)找人修理下水道。业主了解后,往往会找人帮我们修理下水道的,一般如果找不到的话,也可以找物业找人过来修理下水道的,这个我们是需要知道的。(四)要求做防水。如果是楼上没有做防水导致的下水道漏水的话,我们需要要求楼上的业主必须要做防水,不然时间久了后,还是会漏水的,这个我们是需要知道的。(五)如果楼上业主不处理的话,我们最好和平解决。我们找到的楼上业主如果不处理的话,我们最好还是选择和平解决比较好,最好是通过物业,然后让物业从中协调处理,尽可能和平解决问题比较好。(六)如果是我
    2023-02-26
    464人看过
  • 楼上漏水做防水的钱怎么算法律
    受漏水损害的一方应首先请房屋质量检验部门对房屋漏水原因和如何补漏作出鉴定报告;鉴定出来后,如果是相邻方的原因,可凭报告要求相邻方立即或及时给予修补,并可向相邻方提出对修补期间造成的损害作出赔偿的要求。如果相邻方不配合,受损一方可将争议提交到法院。一、房屋质量出现纠纷时的解决方法第一,分清责任主体,房屋质量纠纷经常涉及三个主体:开发商、物业公司、建筑施工单位。简单地说,开发商对房屋承担质量保证责任;物业公司通常对小区内公共部位承担一般的维修、管理义务;而建筑施工单位基于施工合同向开发商承担质量保证责任。只有开发商基于商品房买卖合同向购房人承担质量保证责任。所以说,如果房屋质量出现问题应向开发商提出。第二,慎重要求退房,《商品房买卖合同解释》规定:因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经检验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。第13条规定:
    2023-04-03
    63人看过
  • 商品房漏水谁负责
    房地产开发
    《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:“在正常使用下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;(五)装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。由上可知,房地产开发公司对你房顶防渗漏的保修期应当为5年。如果你的房子尚在保修期内。你有权向房地产开发公司发出保修通知,如房地产开发公司我行我素,你可以向建设行政主管部门投诉或向法院提起诉讼。一、商品房漏水怎么办找开发商,看是否是房屋质量问题,需要鉴定机构出具鉴定报告。对于商品房,楼顶防水层的质保期是5年,因此,购买的楼盘顶层如果在防水保质期内漏水,那就是开发商的责任了,开发商有义务免费维修,一定要尽快跟开发商联系
    2023-02-19
    92人看过
换一批
#购房指南
北京
律师推荐
    展开

    房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。 房屋装修注意事项: 1、涂料油漆要注意防爆。油漆、涂料是易燃物品,需要存放在阴凉通风的地方,储存容器要有良好的密封性,并且... 更多>

    #房屋装修
    相关咨询
    • 商品房楼上漏水谁负责
      四川在线咨询 2022-11-11
      1、商品房漏水一般由开发商、楼上下住户或房屋所有权人来负责。 2、商品房漏水属于开发商工程质保的范围,超出保修期的由房屋所有人自行负责,不属于房屋质量问题由楼上下住户造成的可以要求楼上下住户负责。
    • 商品房楼上下水管漏水谁负责
      香港在线咨询 2021-12-27
      1、如果是因为业主自己的原因导致水管漏水,则由业主负责;2、如果是楼上的邻居导致漏水,并且影响到了楼下的人,那么则由楼上的住户负责;3、如果房子还在保质期里面,且房子漏水也不是人为导致的,那么责任人是开发商的。
    • 买商品房楼上漏水谁负责
      吉林省在线咨询 2021-03-03
      查清情况再做判断发生楼上漏水,首先应明确状态。交涉执行方法查清情况后,如果楼上漏水的原因实为楼上邻居的原因造成的话,受损业主可根据自己掌握的情况,向楼上或邻居讲清情况,提出修补要求及修补期间对自己造成损害的赔偿问题。
    • 商品房楼顶漏水谁负责
      河北在线咨询 2022-05-08
      对于商品房,如果楼顶超出质保期后漏水,由于楼顶是公摊公有的,那就是全体业主的责任了。如果漏水不严重,小修一下即可,那就全体业主商量一下维修费用分摊,意见一致后就收钱,找物业修补了事。如果漏水严重,例如楼顶严重开裂,那就需要进行大修了,先申请大修基金,要是申请下来,那就不用业主自己负担维修费用了;若是申请维修基金没能获批,那就只有楼宇的全体业主分摊维修费用了。
    • 商品楼楼顶露水楼顶漏水谁负责
      甘肃在线咨询 2023-01-12
      1、人为因素引起的漏水,由破坏者负责维修好。 2、在正常使用中出现的漏水,若还处于质保期内,可联系开发商维修。 3、过了保修期通常是由物业负责将楼顶漏水维修好,物业可根据规定申请维修基金支付维修费用。