工程质量索赔书范本怎么写
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 08:05:38 300 人看过

我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。

2、由于20xx年7月25日在Kxxxx0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx385~Kxx700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。

3、由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

4、以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:

(1)工期延误

(2)工程机械停滞费用

(3)有关施工人员和管理人员费用

工程索赔流程

1、提出索赔要求。当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2、报送索赔资料。在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

3、工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4、工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

5、持续索赔当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复,视为该项索赔成立。

6、发包人审批工程师的索赔处理证明。

7、承包人是否接受最终的索赔决定。

工程有质量问题也就是大家说的豆腐渣工程,是不可以进行使用的,有安全隐患。有问题,大家一定要第一时间找开发商,解决问题,即便开发商解决好了,也要让开发商重新检查一下其他的地方,以免休好这个坏那个的情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月12日 16:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 工程违约索赔单范本
    工程违约索赔
    一、工程违约索赔单范本工程名称:_____________致:(监理单位)____________根据施工合同条款___条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:____________索赔金额的计算:____________附:证明材料承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔要什么流程1、索赔的提出在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包商发现索赔机会,首先提出索赔意向,这是索赔工作程序的第一步。2、索赔资料的准备确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。3、索赔文件的提交提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的
    2023-06-07
    272人看过
  • 工程索赔意向书范文
    工程索赔意向书篇一致:_____项目管理有限责任公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有____月____日至____月____日,____月____日至____月____日,9____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员窝工补偿费、进出场费。2、设备窝工补偿费、进出场费。3、其他相关的企业管理费、现场经费。__________有限公司20____年____月____日工程索赔意向书篇二致:_____县经济开发区建设投资有限公司;________项目管理咨询有限公司由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏,导致大量水源及土方流入我标段基槽内,造成我标段基础内模板、铁件、支
    2023-05-10
    305人看过
  • 水利工程索赔意向书怎么写,索赔的程序是什么
    工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程,是关系到国际民生的工程项目,国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中,若发生意外事故,与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致:*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程,在xxxx年xx月xx日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人
    2023-05-01
    418人看过
  • 质量索赔函范文是什么?
    一、索赔函理由的书写①质量不符合合同标准。②数量短缺。③包装不完善。④运输拖欠。⑤违反合同规定并按合同约定可以索赔的其他事项。二、索赔函的格式索赔函是公文里的一种文体,索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。1、标题①标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔函》。②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。编号编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。受函者2、正文写受理索赔者的全称。①缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。②索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。③索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。附件为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。签署要写明索赔者所在地和全称及致
    2023-04-27
    215人看过
  • 工程停工索赔意向书应该怎么写?
    工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请施工方在工程建设过程中,应该精心施工,科学管理,高品质的完成项目。可是,当自然灾害发生时,工程会面临停工风险,这时,按照承包合同约定,施工方可以向业主提出索赔请求,要求承担部分损失。那么工程停工索赔意向书应该怎么写?下面我们通过一篇范文具体了解下。工程停工索赔意向书致:**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*
    2023-05-01
    107人看过
  • 工程质保协议书范本什么样?
    工程质保协议书范本甲方(全称):乙方(全称):甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签订工程质量保修书。1.工程保修概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.保修内容:1.4.工程保修金总额:保修金额按工程项目竣工验收合格后的结算总价5%计取。若施工合同中途解除,则为双方办妥结算确认手续后的结算总价的5%。1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为甲方客户服务部门,乙方应接受甲方及其客户服务部部的指令与管理。2.工程质量保修范围和期限2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过甲方及监理最终验收合格见并正式移交甲方之日起计算,保修期限为:3.质量保修责任3.1.乙方在工程竣工验收时,应会同甲方向用户进行必要的房屋使用说明,否则因使用不当造成质量问题的,由乙方负责保修
    2024-01-24
    95人看过
  • 工程质保金还申请书范本
    一、工程质保金还申请书范本XX房地产有限公司:我公司承建的XX商柱楼工程,按合同要求于2005年1月6日开工建设,已于XXX年5月18日竣工验收并交付使用。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金按实际结算工程款的3%,保修期X年,分X次返还,每次返还1%,最后一次满X年无质量问题退还1%。现质量保修期已满,本次为最后一次退还质量保证金金额为X元(壹拾贰万壹仟柒佰伍拾壹元)。特此申请施工单位(盖章):XXXX建筑工程有限公司项目负责人(签章):年月日二、工程质保金管理规定参见《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一
    2023-04-27
    154人看过
  • 超出质保期工程质量如何索赔
    在保修期后的质量问题,不是所有的损害都可以获得赔偿。若施工工程竣工验收合格,已超过工程质量保修期,法院倾向认定承包人对工程质量问题不承担维修义务。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定:“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。”《建筑法》第五十八条规定:“建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。”什么是工程质保期建设工程质量保修金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,用以维修工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。保修期是从竣/交工验收合格之后即日起计算。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期是指在正常使用条件下,建设工期的最低保修期限。国务院的《建设工程质量管理条例》第
    2023-08-16
    332人看过
  • 产品质量保证承诺书如何写,产品质量保证承诺书范本
    一、产品质量保证承诺书如何写,产品质量保证承诺书范本为营造良好的食品安全消费环境,本公司郑重承诺:严格执行粮油食品准入制度,严把食品质量关,认真处理消费投诉,树立诚实守信的社会形象和道德形象,确保群众粮油食品消费安全。1、进货验收备查制度(一)本公司严格按照《产品质量法》、《食品卫生法》等法律的规定,严把商品进货关,坚决杜绝三无商品进公司;(二)本公司及时收集经销食品的相关重要资料,并按商品类别分别建立进货台账;(三)进货台账记录商品品种、进货日期、供货单位、购销凭证编号、数量、保质期等信息,内容真实可靠、有据可查,并接受工商、粮食、及药品食品监督等部门检查。2、不合格产品下柜(下架)制度(一)本公司严把质量关,对过期变质食品,主动及时下柜(下架);(二)本公司对群众反映大、投诉集中的重要食品,先予下柜(下架),然后提交有关部门组织鉴定,经鉴定合格的食品重新上柜(上架)销售,鉴定为不合格的
    2023-06-06
    333人看过
  • 工程索赔函简单的怎么写及书写技巧
    工程索赔函简单的撰写应当包括标题、受函者、索赔函编号、正文、附件五个部分,其中正文部分的书写尤为重要,应当注意事实清晰,逻辑清楚。工程索赔函的书写技巧在于说理清楚明了,事实需要充分,证据需要确凿,因此要在书写索赔函之前收集好相关的证据和资料。一、工程索赔函简单的怎么写简单的工程索赔函书写至少应当包括标题、编号、受函者、正文、附件、签署六部分的内容。其中编号是为了联系与备查用,一般由年号、代字、顺序号组成。正文至少应当包括提出引起争议的合同及其争议的原因、索赔理由、索赔要求和意见。二、工程索赔函的书写技巧工程索赔函的书写技巧在于需要有在于充分的事实、确凿的证据。而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。关键在于用心收集、整理好,并辅之以相应的法律法规及合同条款,使之真正成为成功索赔的依据。学习招标文件、合同条款及相关的法律法规尤为重要,在工程开工前应搜集有关资料,包括工程地点的
    2022-05-27
    355人看过
  • 工伤一次性索赔协议书范本
    一、工伤一次性索赔协议书范本协议人:xxxxx厂(以下简称甲方)协议人:XXX(以下简称乙方)乙方于____年被甲方聘为该厂工人。____年____月____日____,乙方在工作的车间厂房盖瓦时,不慎从房顶上摔下致头部受伤。事发后,甲方将乙方送到医院进行治疗15日,并支付了全部医疗费用。____年____月____日,乙方再次到医院做后续医疗手术,现已痊愈。为解决乙方工伤事宜,甲、乙双方方本着平等协商、互谅互让的原则,依据《工伤保险条例》,经协商达成协议如下:1、由甲方一次性赔偿乙方后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助业、工伤期间工资、护理费、伙食费、交通费、经济补偿等各项费用共计肆万捌仟元整(48000.00元);2、乙方领取上述各项费用后,双方劳动关系立刻解除;3、乙方领取上述各项费用后,乙方自愿放弃赔偿差额权利;4、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利
    2023-04-30
    399人看过
  • 如何写工程索赔通知书
    如何写工程索赔通知到:这是我们建筑公司的工程。3月1日,当地大批村民进入施工现场,阻止我们建筑公司进行施工作业。随后,建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民,期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民,政府部门出面后,配合设计单位改变了地基的形式,当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意,我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度,停工期间,现场机械设备、周转材料全部停在施工现场,现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育,等待复工。在此停工期间,将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下:1。施工人员延误费用;2。项目管理人员的管理成本;3。机械设备闲置成本;4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序,向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位:日期:
    2023-05-02
    212人看过
  • 举报工程质量问题范本是什么?
    一、怎样举报工程质量问题县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内,负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。因此,工程质量违反国家强制标准,向地方人民政府建设行政主管部门投诉。二、如何投诉工程质量投诉是指公民、法人和其他组织通过信函、电话、来访等形式反映工程质量问题的活动。凡是新建、扩建、改建的各类建筑安装、市政、公用、装饰装修等建设工程,在保修期内和建设工程中发生的工程质量问题,均属投诉范围。对超过保修期,在使用过程中发生的工程质量问题,由产权单位或有关部门处理。举报建筑工程质量问题的途径很多,但不知是哪种质量问题。如果是已竣工建筑,首先应向物业公司反应举报,一些小问题物业公司都能解决,物业公司无法解决可向当时建设局工程处举报。如果是在建工程的质量问题,应先向监理公司或开发商举报,若起不
    2023-06-19
    168人看过
  • 工程安全质量承诺书范文
    一、工程质量承诺书范本工程质量承诺书范本:施工质量承诺书为确保xx工程施工质量我公司郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担职责,承诺基本资料如下:1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。2、建立质量职责制,对建筑工程的施工质量负责。要求项目负责人做好施工现场记录,将职责划分到人对各分部分项工程负责。其项目负责人承担连带职责。3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和推荐。4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验;未经检验或检验不合格的,不使用。5、建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料,在建设单位或工程监理单位见证下现场取样。并送具有相应资质等级
    2023-04-24
    239人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程施工要负责质量的工程质量承诺书范本怎么写
      山西在线咨询 2022-07-02
      我向贵公司郑重承诺: 1、我方保证按照施工图纸和已签订《装修施工合同》中质量要求提供材料和施工,如不遵守,我方愿负全责 2、按合同规定对该工程进行保修,工程保修期为2年保修期内如有质量问题,我单位负责免费维修 签字: 年月日
    • 工程索赔范本范本
      宁夏在线咨询 2022-08-04
      工程索赔申请书 致:**有限责任公司技改部。 陕西中安监理公司。 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1:我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工,5月19日验收基层合格,5月20日刚进入基层沙砾石回填工作,在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程
    • 工程质量鉴定委托书怎样写?有范本吗?
      宁夏在线咨询 2022-07-30
      我们做房屋检测的委托书格式很简单的,就是你标题写上委托书,然后下面简单说明一下房屋的情况,以及为什么要做房屋鉴定、房屋出现了什么问题等等,然后写上由于此原因委托某某检测单位对该房屋做某某类型的检测。特别注意的是落款署名处要加盖公章,如是个人委托就签名,一句话只要是书面上证明就行。
    • 建筑工程停工索赔合同书范本怎样写呢?
      福建在线咨询 2022-07-28
      致:xxx xxxx 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1:我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工,5月19日验收基层合格,5月20日刚进入基层沙砾石回填工作,在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重
    • 工程质量索赔报告
      广西在线咨询 2023-06-11
      工程索赔报告 工程名称: 致:(监理单位) 根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 承包单位(章)__________ 承包单位(章)__________ 项目经理_________