因发包人原因导致建筑工程变更，承包人可以要求赔偿吗？-法师兄

因发包人原因导致建筑工程变更，承包人可以要求赔偿吗？

来源：互联网时间： 2023-04-30 21:50:33 293 人看过

“朝令夕改”在建筑工程中时常发生，发包人要求工程变更的原因非常多，或是因为发包人改变建筑图纸，或许发包人勘察不足、提供资料错误等等。但不管工程变更的原因是什么，一旦发包人要求工程变更造成承包人损失的，承包人可以要求赔偿相应的损失。

承包人因工程变更遭受损失可以索偿

在承包人进行建筑工程施工的过程中，发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的，但工程变更，既可能导致工程费用增加，也可能给承包人造成实际损失，发包人应当按照实际情况增付相应的费用，赔偿相应的损失。

1、发包人变更工程计划，存在以下情形的，应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(1)发包人变更计划，提供的资料不准确的。

(1)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件，而造成勘察、设计的返工、停工的。

(3)发包人修改设计。

2、发包人进行工程变更，增加承包人(实际施工人)工作量的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，双方当事人就工程变更的费用进行协商处理，协商不成的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

由此可见，发包人进行工程变更给承包人(含勘察人、设计人、实际施工人)造成损失的，应当赔偿相应的费用。要是协商不成的，建议委托专业建筑工程律师在进行磋商，依然无法友好协商的处理的，正好可以让律师直接到法院起诉索偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

不可抗力
由于发包人原因导致工期延误的

由于发包人原因导致工期延误的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行；4、工程设计变更和工程量增加；5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6、不可抗力；7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁

2023-08-11

264人看过
合同条款
发包人变更计划导致停工怎么赔偿

一、发包人变更计划导致停工怎么赔偿1、发包人变更工程计划，存在以下情形的，应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（1）发包人变更计划，提供的资料不准确的。（2）发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件，而造成勘察、设计的返工、停工的。（3）发包人修改设计。2、发包人进行工程变更，增加承包人（实际施工人）工作量的，双方当事人就工程变更的费用进行协商处理，协商不成的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建设工程合同发包人应承担的责任1、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。2、向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕

2023-06-15

455人看过
扶养
个人挂靠建筑公司承包工程受伤,可以要求公司赔偿吗

挂靠包工头受伤，可以找被挂靠公司追偿，但包工头不能申请认定工伤，只能要求被挂靠公司承担相应民事赔偿责任。挂靠包工头受伤，不能申请认定工伤根据《工伤保险条例》第二条和第十四条的规定，劳动法上的工伤主体只能是用人单位的职工，包括企事业单位的职工和个体工商户的雇工，也即就是说工伤认定必须以劳动关系的存在为前提。包工头不是被挂靠公司的职工，其与公司之间存在的是工程承包或承揽关系，而非劳动关系。因此，包工头受伤的不能申请认定工伤。挂靠包工头受伤，可要求被挂靠公司承担赔偿责任1、若包工头没有任何施工资质的，那么包工头受伤时，被挂靠建筑公司应根据过错大小承担相应的赔偿责任。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。同时最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资

2023-06-29

398人看过
法律综合知识
因发包人的原因致使工程停建、缓建的将会发生什么法律后果

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的，发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。《民法典》第804条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2024-04-25

312人看过

保证
因发包人原因影响工程谁担责任

在工程勘察、设计合同中，发包人应当按照合同约定向勘察人、设计人提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。委托勘察的，在勘察工作开展前，应当向勘察人明确技术要求和勘察阶段，按时提供勘察工作所需要的勘察基础资料和附图并满足勘察人编写纲要和编制工程预算的基本要求。在勘察前，发包人应当根据勘察人提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。发包人应当为勘察人开展工作提供必要条件，包括派员协助勘察人与有关部门的工作联系，及时为勘察人创造并解决勘察现场条件。如征购土地、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源、水源等，并承担其费用;按照合同为勘察人员准备好食宿、办公等生活工作条件等。委托设计的，发包人应当按照合同的约定向设计人提供设计的基础资料、设计的技术要求。在初步设计前，发包人应当向设计人提供经过批准的可行性研究报告、选址报告以及原料(或经过

2023-06-15

494人看过
律师事务所
因健康原因可要求工厂变更合同吗？

问：吴某与棉纺厂签订为期5年的劳动合同，职责为车工。车工是一劳动强度比较大的工作，作为一名女工，吴某开始尚能适应该工作，后来各车间承包，工作任务比较繁重，这时，吴某又被诊断患有肾结石、积水等病症。吴某认为自己身体素质下降，故提出申请，要求变更与棉纺厂的劳动合同，调换岗位，但未被批准。请问律师：吴某能因为健康原因，请求工厂为其调换工作？答：在合同履行过程中，劳动者随着年龄的变化，身体素质会越来越下降。为了便于劳动者积极地、保质保量地完成工作任务，这时劳动者向用人单位提出变更部分合同条款调换工作岗位的要求是非常合理的，这也符合情势变更原则，即不可归责于双方当事人的原因，使债的形成所依赖的客观情况发生了当事人不能预料的变化致原债的关系显失公平时，双方应变更债的内容，重新协调双方利益，达到新的平衡。吴某在订立劳动合同时身体状况良好，而随着企业生产方式的转变，其具体工作日益繁重，而吴某的身体又被诊断

2023-06-08

261人看过
法律综合知识
建筑工程发包和承包的要求是如何的

建筑工程发包的要求如下：一、发包方是法人、依法成立的其他组织或个人。二、发包方有与发包的建设项目相适应的技术、经济管理人员。三、发包方具备编制招标文件和组织开标、评标、定标的能力。工程承包需要满足下列条件：一、承包人是具有相应的民事权利能力和民事行为能。二、承包人必须具有企业法人资格。三、承包人具有相应的施工资质。《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

2024-05-15

412人看过
债权人
建设工程变更的原因

构成工程变更的事项包括：更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸，增减合同中约定的工程量，改变有关工程的施工时间和顺序，其他有关工程变更需要的附加工作等，能够导致合同内容变更的都属于工程变更的范围。变更的主要原因为：（一）发包人原因：包含上级行业行政主管部门提出的政策性变更和由于国家政策变化引起的变更，比如08年汶川大地震后，国家对整个建筑行业要求新建的和在建的结构物抗震等级要求提高，在建工程结构物的钢筋配筋率增加、混凝土等级提高、结构物尺寸的变化而引起的工程变更，某铁路工程在建设过程中因国家对该段铁路要求标准的提高，设计速度由190km／h提高到220km／h，引起整个工程的技术标准变化，整个工程引起大的工程变更；发包方根据现场实际情况，为提高质量标准、加快进度、节约造价等因素综合考虑而提出的工程变更，工程规模、使用功能、工艺流程、质量标准的变化，以及工期改变等合同内容的调整，比如发包方根据

2023-04-02

235人看过

合同条款
因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据

承包人可以收集的证据资料当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；3、发包人或者工程师签认的签证；4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；5、国家有关法律法令政策性文件；6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具

2023-03-03

489人看过
工程承包
导致国际工程承包项目索赔原因有哪些

(2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先，土建工程施工与地质条件密切相关，比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大，在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流，严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次，由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够，没有正确反映真实的地质状况和施工条件，数据误差较大。再者，工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等，都可能引起施工费用增加，按国际惯例，答应给承包商予以补偿。变更的时间标准，是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。(3)业主

2023-06-12

205人看过
直系亲属
因为第三人原因导致的工伤，可以获得“双重”赔偿吗

答案是可以。工伤职工因第三人致伤，可以获得工伤与民事的双重赔偿，但是赔偿项目不能重复，例如民事上已经赔偿医疗费、交通费等费用的，工伤保险基金和用人单位不会再次进行赔偿。1、职工因第三人的原因受到伤害，社会保险行政部门以职工或者其近亲属已经对第三人提起民事诉讼或者获得民事赔偿为由，作出不予受理工伤认定申请或者不予认定工伤决定的，人民法院不予支持。2、职工因第三人的原因受到伤害，社会保险行政部门已经作出工伤认定，职工或者其近亲属未对第三人提起民事诉讼或者尚未获得民事赔偿，起诉要求社会保险经办机构支付工伤保险待遇的，人民法院应予支持。如何申请工伤认定？1、根据我国《工伤保险条例》第17条规定：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政

2023-05-06

397人看过
侵权责任
因他人原因导致建筑物倒塌造的责任如何承担

《中华人民共和国民法典》第一千二百五十二条规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。一、高空坠物的责任划分是怎样的？根据规定，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承

2023-03-23

250人看过

工程发包
施工单位可以对个人建筑工程发包吗

在我国进行建筑工程施工时，一般以承包方式选择施工公司，工程施工人员必须具备相应资格参加建筑工程投标，承包公司必须审查招标人员资格。建筑工程承包给个人是违法的吗？《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包公司可以将承包工程的一部分工程承包给具有相应资格条件的承包公司，禁止总承包公司将工程承包给没有相应资格条件的公司。根据上述规定，个人不能承包建筑工程承包工程业务。建筑公司承包工程，分包给个人是违法行为。《建筑工程施工分包违法分包等违法行为认定调查管理办法（试行）》明确了违法工程分包、分包等行为和相应处罚，将工程分包给没有相应资格等级的施工公司，将处以50万元以上100万元以下罚款。建筑工程退工施工单位要负什么赔偿责任建筑工程交付后施工单位需要承担的赔偿责任有：1、因质量缺陷产生的损害赔偿责任，因承包人过错导致工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。2、保修不及

2023-08-07

231人看过
法律综合知识
承包工程价变更的能否变更，建筑工程价款包括哪些

一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的，可以变更承包合同，所以双方协商一致的，可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70％，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按照已完工程量分期间支付；三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算款，

2024-01-10

250人看过