撰写工程补充协议时需要注意的关键点
来源:互联网 时间: 2023-08-23 12:50:07 247 人看过

该段内容讲述了工程补充协议中关于履约管理的注意事项。其中,需要注意发包人和承包人的主体资质、施工能力和社会信誉以及财务状况等方面。另外,还需要关注工期和施工进度,包括施工许可证、设计变更、拖欠工程款等因素。最后,还需注意一些常见的问题,如建设单位未能提供指令和批准、施工单位未及时检查以及不可抗力事件等。

注意:在工程补充协议中,需要审查发包人和承包人的履行情况。发包人应主要了解两个方面:主体资质,即建设相关手续是否齐全。例如:建设用地是否已经批准,是否纳入投资计划,规划设计是否已经批准,是否已经招标。履约能力是资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、承包商的主要知识包括:资质情况;施工能力;社会信誉;财务状况承包商的二级公司和工程部门不能对外签订合同。以上内容是反映履约能力的指标,应认真分析判断。二、工程补充协议注意事项——履约管理工期(一)工期和施工进度1。实际开工日期的认定承包人有证据证明实际开工日期的,应当认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理记录、当事人的会议纪要、施工许可证等。承包人虽然没有证据证明实际开工日期,但有开工报告的,应当认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;如果承包人没有证据证明实际开工日期或开工报告,则以合同约定的开工日期为准。2、《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定四条规定的认定方法:双方确认的日期为竣工日期;建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(注意盖章验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案由建设单位提交);承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经竣工验收,发包人擅自使用的,以占有建设工程之日为竣工日期。(二)影响工期的几个因素1。施工许可证:未取得且未施工的,以取得施工许可证之日为开工日期;但未取得并已施工的,一般以施工开始日期为开工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款,导致停工或施工缓慢,工期可以顺延,但需要证明拖欠天数与拖欠天数之间的因果关系。3、设计变更如果设计变更在关键线路上,工期可以顺延,但需要证明延误天数和设计变更与延误天数之间的因果关系;如果设计变更不在关键线路上,则不应以此为由延长工期。图纸延误设计变更在关键线路上,则工期可顺延,但需证明延误天数及设计变更与延误天数的因果关系;如果设计变更不在关键线路上,则不应以此为由延长工期。5、增加工程量如果设计变更在关键线路上,工期可以延长,但需要证明延误天数和设计变更与延误天数的因果关系;如果设计变更不在关键路线上,则不应以此为由推迟工期。6、《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期限为推迟工期。合格,顺延工期;鉴定不合格,根据情况确定施工合同注意事项。7、建设单位的其他原因,如指定代表未按约定提供指令和批准,导致施工无法正常进行;建设单位未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。;隐蔽工程隐蔽前,施工企业应当发出检查通知,施工单位未及时检查。如果设计变更在关键线路上,工期可以顺延,但需要证明延误天数和设计变更与延误天数的因果关系;如果设计变更不在关键线路上,则不应以此为由延长工期。8、一周内,非施工单位停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时。9、不可抗力事件不可预见、不可避免、不可克服。一旦发生,应积极采取措施防止和防止损失扩大,并按合同约定的程序和时限及时报告。

工程补充协议注意事项——施工进度

根据所提供的标题,我们可以看出这是一篇关于工程补充协议注意事项的文章,其中重点关注施工进度方面的注意事项。在施工过程中,如果遇到任何问题,应该及时与相关人员沟通,以便及时解决问题。此外,在施工进度方面,应该严格按照施工计划进行,并确保所有任务都按时完成。如果出现进度延误的情况,应该及时采取措施,以避免对整个工程进度造成影响。因此,施工进度是施工过程中非常重要的一个环节,需要引起足够的重视。

工程补充协议对于工程顺利完成至关重要。在签订协议时,需关注发包人和承包人的履行情况及施工进度。施工过程中,应及时与相关人员沟通解决问题,确保施工进度按计划进行。如果出现进度延误,应及时采取措施避免对工程进度产生负面影响。因此,施工进度是施工过程中务必关注的重要环节。

《中华人民共和国民法典》第五百四十四条当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

《中华人民共和国民法典》第五百四十三条当事人协商一致,可以变更合同。

《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月20日 07:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程合同纠纷相关文章
  • 撰写遗嘱需要注意哪些关键点?
    遗嘱具有以下要素才有效:1、遗嘱人必须要有完全民事行为能力;2、遗嘱人所立的遗嘱必须是其真实意思表示;3、遗嘱人对遗嘱所处分的财产必须是有处分权的;4、遗嘱的内容必须合法。遗嘱是指人生前在法律允许的范围内,按照法律规定的方式对其遗产或其他事务所作的个人处理,并于创立遗嘱人死亡时发生效力的法律行为。遗嘱的内容必须是遗嘱人的真实意思表示,应由遗嘱人本人亲自作出,不能由他人代理。如是代书遗嘱,也必须由本人在遗嘱上签名。小产权遗嘱怎么写才有效立遗嘱人:姓名xx,性别x,xx年xx月xx日出生,民族:汉族,现住xxxxxx,身份证号:xxxx。现因为立遗嘱人年事已高,为避免后人因遗产继承问题发生争议,因此乘现在精神清醒特立以下遗嘱:(一)关于本遗嘱1、订立本遗嘱时,立遗嘱人身体状况良好、精神状况正常、具有完全民事行为能力。2、本遗嘱中的所有内容均为立遗嘱人的真实意思表示,未受到胁迫、欺骗。3、本遗嘱
    2023-07-11
    455人看过
  • 合同补充协议的撰写要点
    写合同补充协议需要注意几个必要的信息:1、双方的基本信息需要全面具体;2、说明制定补充协议的原因;3、协议补充的内容或变更的内容。合同补充协议可以作为合同的附件,因为是对合同内容的补偿,所以肯定没有合同内容。但是签订盖章也要按照合同签订的要求进行,否则补充协议可能无效。买房合同补充协议的内容要注意什么买房合同里的补充协议要写:约定房产证办理时间;贷款办不下来的责任;约定公摊面积;装修标准;明确退房的责任;物业管理问题;开发商的其他承诺。在签订购房合时,对于没有约定或者约定不明确以及约定不符合购房者利益的问题,购房者可以与开发商协商签订补充协议,有利于维护自身的权益,避免发生房产纠纷问题。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    2023-07-04
    333人看过
  • 撰写借条时需要关注哪些关键点?
    在补写借条时,应当注意的问题有:借款人和出借人的名字必须和身份证上一致;借款金额,需要大小写都写上;写明借款日期和还款日期;约定还款利率。另外,对于补写借条,更要特别注意落款日期。最好写补写当天的日期,如果写借款那天的日期,要注明是补写的。分多次借钱如何补写借条如实描述欠款事实及原因的欠条就具备法律效力。要把欠条指向的欠款金额,欠款形成的原因等事实描述清楚,由欠款人签字捺印确认,留下其身份证复印件。如果有欠款形成的基础法律关系(比如买卖合同)的证据的,一并作为欠条的附件。《中华人民共和国民法典》第六百六十八条借款合同应当采用书面形式,但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
    2023-08-07
    132人看过
  • 撰写借款欠条时需要注意哪些关键点?
    借款欠条可以不用写证明人。借款欠条的书写如下:1、应写清楚借款人和放款人的法定全名;2、应写清楚借款金额,包括大写和小写的金额;3、应写清楚借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限;4、应写清楚还款的具体年月日;5、应写清楚借款的利息,应有明确的年利率或月利率,最终应支付的借款利息总额(包括大写和小写金额)等约定;6、应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;7、应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。欠条怎么写才有效才能起诉欠条需要按照以下格式书写有效:1、应写清楚借款人和放款人的法定全名。一定要写身份证上的名字,不能写小名、绰号等。一定要留对方身份证复印件,否则万一诉讼,法院有可能不受理;2、应写清楚借款金额,包括大写和小写的金额;3、应写清楚借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限;4、应写清楚还款的具体年月日;5、应写清楚借款的利息,应有明确的年利率或月利
    2023-07-20
    249人看过
  • 撰写代书遗嘱时需要注意哪些关键点?
    代书遗嘱订立应注意如下几点:1、遗嘱人因某种原因不能书写,必须委托他人代书;2、遗嘱人必须指定两个见证人在场见证;3、遗嘱人必须口述遗嘱的要点,然后由见证人中的一人代言,写成后向遗嘱人宣读;4、遗嘱人认定无误后,由代书人、其他见证人和遗嘱人签字,并注明年、月、日。有效的代书遗嘱应具备什么要件有效的代书遗嘱应具备哪些要件(1)有两个以上的现场见证人。(2)由见证人之一为代书人。(3)遗嘱上须标明年、月、日。(4)代书人,其他见证人和遗嘱人签名。上述四个要件缺一不可,不具备这四个要件的代书遗嘱当属无效。就每个要件而言其具体要求也不尽相同。1.法律上要求见证人须为完全民事行为能力人,须与继承遗产及遗产继承人均无利害关系,笔者认为还有更重要的一点是至少有两个见证人须全程见证遗嘱书立过程。法律只是从实体上保证了见证人的公正性,但程序上的公正也不可忽视。实践中,在只有两个见证人的情况下,如其中一个见证
    2023-07-03
    281人看过
  • 遗嘱的撰写要注意哪些关键点
    这样写遗嘱有法律效力:1、遗嘱人写遗嘱时应当具有民事行为能力。2、遗嘱人的遗嘱只能处分房屋中属于自己的个人财产。3、遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。4、遗嘱应符合形式要件。如自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写,签名,注明年、月、日。房产遗嘱如何写房产遗嘱的内容具体如下:1、标题。(1)写明遗嘱。(2)订立遗嘱人基本情况,写明立遗人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址等。2、正文。(1)写明遗嘱人订立遗嘱的原因。(2)写明订立遗嘱人所有的财产名称、数额及所在地。(3)写明遗嘱人对遗产的处理意见。(4)写明所订立遗嘱的份数。(5)写明订立遗嘱的时间和地点。3、尾部。分别由立遗嘱人、见证人、代书人等签名或盖章,另外要写明遗嘱的日期。《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定
    2023-08-14
    162人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开

    工程合同纠纷是指因签订、履行工程合同而引起的争议和纠纷。这些纠纷可能涉及到合同条款、工程进度、质量、费用、违约责任等方面。 解决工程合同纠纷的方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。在处理工程合同纠纷时,需要遵循法律法规和政策规定,确保公平、公正... 更多>

    #工程合同纠纷
    相关咨询
    • 工程补充协议注意事项
      广西在线咨询 2023-02-14
      工程补充协议注意事项:一、工程补充协议注意事项——审查发包人与承包人履约情况1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准,是否列入投资计划,规划、设计是否得到批准,是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外
    • 补充协议需要注意的信息
      西藏在线咨询 2022-11-19
      合同补充协议的拟定需要注意几个必备信息: 1、是双方当事人的基本信息需全面具体; 2、是说明拟定补充协议的原因; 3、是协议补充的内容或变更的内容。 4、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。 6、补充协议的形式应当与原合同一样完备。 7、严格防止与原合同发生内容矛盾。
    • 工程补充协议的书写注意事项有哪些
      天津在线咨询 2021-12-04
      工程补充协议注意事项:1、工程补充协议注意事项——审查发包人和承包人的履约情况1。发包人应主要了解两个方面:①主体资质,即建设相关手续是否齐全。例如:建设用地是否已经批准,是否纳入投资计划,规划设计是否已经批准,是否已经招标。②履约能力是资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、承包商的主要知识包括:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务状况承包商的二级公司和工程部门不能对外签订合同
    • 买房补充协议需要重点注意什么问题
      黑龙江在线咨询 2023-01-17
      买房补充协议需要重点注意的问题如下: 1、公摊面积误差处理; 2、装修标准; 3、付款方式变更; 4、权属证书办理期限; 5、保修、维修责任; 6、不可抗力,应当明确不可抗力的范围限在法律规定的自然灾害范围内; 7、广告和宣传内容,对影响购房人购房要求的广告宣传或承诺内容,应当以补充协议的方式在合同中固定下来,并约定明确的违约责任。
    • 买房签补充协议需要重点关注哪些内容
      广西在线咨询 2023-02-24
      买房签补充协议需要重点关注的内容: (1)贷款办不下来的责任约定。 (2)明确房屋产权证办理的时间。 (3)把开发商的承诺写进补充协议。 (4)标明公摊面积的比例。 (5)明确退房的责任。 (6)精装房明确精装标准。