施工合同变更的形式,程序谁多少天
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-26 01:10:16 373 人看过

(1)一方提出或者发出变更合同的书面建议(或者通知,下同)。也就是说,在符合条件的情况下,要求变更或者解除合同的一方当事人,应以书面形式向对方提出建议。

(2)另一方对变更合同的答复。另一方当事人接到对方变更合同的书面要求后,要在法定或者约定的期限内以书面形式予以答复,表示同意或者不同意,同意的并可提出不同的意见(对后果处理)。逾期不答复的,视为默认。

(3)双方达成变更合同的协议。双方都表示同意变更合同的,经过协商同意,达成一致意见后,应制作变更合同的协议书。

需要强调的是,对于根据有关法律或者行政法规规定需要经由有关主管部门批准、登记等手续方能生效的合同,如某些涉外合同、大型交通工具和不动产买卖或者租赁合同等,其变更不仅要当事人达成协议,还必须办理上述手续。

一、什么是指合同的变更

合同变更则有广义和狭义之分。狭义的合同变更仅仅指合同内容变更,即合同双方协议将合同的内容进行一定的修改或者补充。广义的合同变更是指合同主体即当事人的变更(即合同转让)和合同内容的变更。

二、合同变更的条件有哪些

(一)已存在着合同关系。

合同的变更,是改变原合同关系,无原合同关系便无合同变更的对象。在合同无效、可撤销的合同被撤销、效力未定的合同效力未被追认等情形下,由于不存在合同关系,因此不发生合同的变更。

(二)合同内容发生变化。

合同内容的变更通常包括:标的变更;标的物数量的增减;标的物品质的改变;价款或酬金的增减;履行期限的变更;履行地点的改变;履行方式的改变;结算方式的改变;所附条件的增添或除去;单纯债权变为选择债权;担保的设定或消失;违约金的变更;利息的变化等。

(三)合同的变更须依当事人协议或依法律直接规定及法院裁决,有时依形成权人的意思表示。

基于法律的直接规定而变更合同,法律效果可直接发生,不以法院的裁决或当事人协议为必经程序。合同的变更须经法院裁决程序的,不论是撤销还是变更,均须经过法院裁决。合同的变更基于形成权人单方意思表示的,例如选择权人行使选择权,当事人一方使合同变更。除此以外的合同变更,一律由当事人各方协商一致。

(四)须遵守法律要求的方式。

对合同的变更法律要求采取一定方式,须遵守此种要求。当事人协议变更合同,有时需要采有书面形式,有时则无此要求。债务人违约而变更合同一般不强求特定方式。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 17:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债务人相关文章
  • 合同变更需要经历哪些程序以及合同变更的方式
    一、合同变更需要经历哪些程序一般情况下,在实践中,当事人协商变更合同的基本程序是:(一)一方提出或者发出变更合同的书面建议(或者通知,下同)。(二)另一方对变更合同的答复。(三)双方达成变更合同的协议。对于因不可抗力、情势变更和意思表示不真实等产生变更请求权而变更合同,对方不同意的,权利人可请求法院或仲裁机构变更。合同一般是由双方当事人协商一致变更的。对于根据有关法律或者行政法规规定需要经由有关主管部门批准、登记等手续方能生效的合同,其变更不仅要当事人达成协议,还必须办理上述手续。二、合同变更的方式合同变更的方式包括约定变更和法定变更。1.约定变更《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。2.法定变更法律也规定了在特定条件下,当事人可以不必经过协商而变更合同。《民法典》第八百二十九条规定,在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者
    2023-06-28
    182人看过
  • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
    施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工,则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工,停工期间应从工期中扣除。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。
    2023-08-08
    249人看过
  • 变更合同形式有哪些
    一、变更合同形式有哪些1、合同的变更是指合同成立后,当事人在原合同的基础上对合同的内容进行修改或者补充。2、合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前,由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。3、合同变更指当事人约定的合同的内容发生变化和更改,即权利和义务变化的民事法律行为。4、合同变更是合同关系的局部变化(如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化)。5、合同变更不是合同性质的变化(如买卖变为赠与,合同关系失去了同一性,此为合同的更新或更改)。6、合同变更既可能是合同标的的变更,也可能是履行方式的改变。7、既可能是合同履行期的提前或者延期,也可能是违约责任的重新约定。8、合同担保条款以及解决争议方式的变化也会导致合同的变更。9、依法订立的合同,即具有法律约束力,受法律保护,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方都不得擅自变更或者解除。10、在合同的履行过程中
    2023-06-01
    497人看过
  • 探讨施工合同形式的多样性
    施工合同形式有四种:1、总价合同,总价合同是指在合同中确定完成项目的总价,承包人相应完成项目全部内容的合同;2、单价合同,单价合同是承包人根据招标文件中列出的分项工程量表,确定各分项工程费用的合同类型;3、成本报酬合同,成本报酬合同是发包人向承包人支付项目实际成本并按事先约定的方式支付报酬的合同类型;4、分包合同,分包合同由两个以上承包商对筹备人员负责,完成基项目。根据《中华人民共和国民法典》规定,发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。施工合同签订的形式有什么施工合同签订的方式有两种:一是协商方式即由双方当事人通过协商签订施工合同;二是通过招标投标的方式。招标投标是国际经济交往和国际贸易中普遍采用的一种交易方式,近年来在我国国内经济交往中尤其是在各种工程建筑项目中逐渐采用,这主要是因为它具有科学性、效益性、公平性和安全性等优点,它是商品经济高度发达的产物
    2023-07-03
    208人看过
  • 影响工程合同变更执行的因素有哪些,工程合同变更程序
    一、影响工程合同变更执行的因素有哪些影响工程合同变更执行的因素一般有:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求。6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。二、工程合同变更程序工程合同变更程序如下:1.变更的提出。在合同履行过程中,监理人认为可能发生通用条款约定变更情形的,可向承包人发出变更意向书;承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在合同约定情形的,在14天内向监理人提出书面变更建议。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的
    2022-06-12
    58人看过
  • 合同变更的形式是怎样的以及合同变更的条件
    一、合同变更的形式是怎样的?合同变更的形式有:1.当事人协商一致变更合同;2.人民法院或者仲裁机构变更合同。符合情势变更条件的,当事人协商不成,可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。合同变更的几种类型分别是依法律行为变更、依裁判变更、依法律规定变更。依法律行为变更一般是指发生了“双方协商一致”的法律行为而变更;依裁判变更是指当事人依照法律规定请求法院或仲裁机构通过裁决来对合同进行变更;依法律规定是指当法律规定的情形出现时,合同无需当事人请求而当然地发生变更的效力。二、合同变更的条件合同变更的条件如下:1.合同变更需要已经存在着合同关系。合同的变更,是改变原合同关系,没有原合同关系便无合同变更的对象。2.合同变更需要合同内容发生变化。3.合同的变更是依当事人协议或依法律直接规定及法院裁决的,有时依形成权人的意思表示。4.合同变更须遵守法律要求的方式。三、合同变更的原因有哪些合同变更的原因包括
    2023-06-20
    58人看过
  • 施工方工程设计变更申请的程序
    一、施工方工程设计变更申请的程序工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。二、建筑工程合同的内容建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、
    2021-08-23
    375人看过
  • 工程合同变更不能超过多少
    工程量追加超过10%,不需要重新进行招投标。不超过10%的可作为签证、增加、变更工程,超过10%的亦不用再进行招标,只需与原施工单位签订补充协议就可,前提是前施工单位够施工资质,而你们又同意他们的报价。工程结算审计额超过中标价是正常的事,超过的原因设计变更、施工现场签证款、工程结算制度的调整,上述涉及哪个部分就把哪个资料后附在结算文件的后面,所谓的补交资料就是这些,类是这样的情况不用签补协议。工程招投标是指招标人发出招标公告(投标邀请)和招标文件,公布采购或出售标的物内容、标准要求和交易条件,满足条件的投标人按招标要求进行公平竞争,招标人依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准公正评审,择优确定中标人,公开交易结果并与中标人签订合同。一、影响工程合同变更执行的因素有哪些工程变更一般主要有以下几个方面的原因。(1)业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划
    2023-02-26
    247人看过
  • 施工合同变更的处理
    水利工程施工中,由于工作面大、工期长、不可预见的因素较多,常常发生一些与合同文件内容不一致的情况,这就需要对原合同进行修改、调整,也就是合同变更。如何正确处理这些变更,既能保证工程的质量,又不会造成浪费,是一个需要深入研究的问题。1、施工合同变更产生的原因1.1施工现场条件发生变化。水利工程施工受自然环境的影响很大,特别是地下水文地质条件,不论是施工单位还是建设单位都不可能掌握十分透彻。如,在施工中地下水突然上升,造成排水困难,坝体沉陷加剧;或是岩石地基上突然出现破碎带,基础需要灌浆处理,这些问题常常与合同约定的条件有实质上的区别,且在图纸和文件中不可能体现出相应的解决措施,为此需要补充合同条款,列支相应的工程费用。1.2设计变更。工程开工后,勘测设计单位发现了更好的施工方案,或发现原方案存在不足需要修订,此时进行设计变更。设计变更不仅可由设计单位提出,而且当监理工程师或施工单位发现设计情
    2023-06-09
    485人看过
  • 施工单位设计变更程序
    工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。一、工程变更导致的损失怎么办目前,国内建筑市场竞争激烈,各个承包人为了争揽工程,往往只能忍气吞声,发包人也抓住了
    2023-02-17
    382人看过
  • 合同变更指南:变更合同的要求与程序
    一、条件:平等民事主体之间订立合同之后,因为一些不可抗力或者其他原因,双方可以进行合同变更改变原合同权利义务。但并不是所有情况下合同都可以变更,变更合同要遵循以下条件:1、由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。2、当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。3、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。二、程序:(1)变更合同也应贯彻协商的原则。(2)变更合同的协议最好采用书面形式。变更合同价款的程序(一)合同价款变更程序1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。3、监理工程师收到变更价款报告起14日内应对其予以确认。若无正当理由不确认时,自收到报告之日起14天后,该报告自动生效。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当
    2023-07-11
    159人看过
  • 工程变更施工合同补充协议书
    发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“xx市xx县xx住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称:________2、工程地址:________3、建筑面积:________4、结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。5、设计单位:________6、监理单位:________二、工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层,结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40×40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1
    2023-06-12
    450人看过
  • 什么是施工合同的变更
    工程合同变更,是指施工承包合同依法成立后,在工程实施过程中,发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求,以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更。一、工程变更的情形有哪些(一)业主保留建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。(二)由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。(三)由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修改施工方案和变更施工计划。(四)由于应用新的技术和知识,可以大幅度降低成本,有必要变更原设计、实施方案或实施计划。(五)由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。(六)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。(七)由于合同实施出现问题,必须
    2023-03-01
    100人看过
  • 2023抚养权变更的形式和程序是什么
    一、抚养权变更的形式和程序离婚后,在符合法律规定的情况下,可以变更子女抚养关系。依照法律规定,子女抚养权的变更方式有以下两种方式:(一)可以协议变更子女抚养关系根据《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第17条的规定:“父母双方协议变更子女抚养关系的,应予准许”。可见,无论是协议离婚还是诉讼离婚后,要求变更子女抚养关系的,并非一定要向法院起诉,只要已离婚的双方当事人达成了变更子女抚养关系的协议,而且没有违反法律规定及对子女成长不利的问题,应予准许。离婚后,经双方协商一致达成的变更子女抚养协议,属于协议离婚的应向办理离婚登记机关备案,属于法院诉讼离婚的,应向原审法院备案。(二)诉讼变更子女抚养关系的,应另行起诉离婚后,一方要求变更子女抚养关系的,或者子女长到有识别能力时,主动提出与另一方一起生活时,应另行起诉。离婚后变更子女抚养关系的请求,不涉及原离婚案件,不
    2022-12-27
    347人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开
    #债务人
    词条

    债务人,与"债权人"相对,是债之关系中有义务按约定的条件向另一方(债权人)承担为或不为一定行为的当事人。是指根据法律或合同、契约的规定,在借债关系中对债权人负有偿还义务的人。债务人死亡后,债权人仍然有权追讨债务。首先,如果债务人留有遗产的,... 更多>

    #债务人
    相关咨询
    • 变更合同履行方式的程序
      广东在线咨询 2023-07-04
      依据我国相关法律的规定,签订合同后,是不能单方变更合同履行方式的,要变更合同履行方式的,需要双方共同协商同意。 《民法典》 第五百四十三条【合同变更条件】当事人协商一致,可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。 第五百四十四条【合同变更内容不明的处理】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
    • 在施工合同履行过程中发生工程变更主要是以什么形式
      黑龙江在线咨询 2023-02-28
      在施工合同履行过程中工程变更的形式有: 一、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; 二、增减合同中约定的工程量; 三、增减合同中约定的工程内容; 四、改变工程质量、性质或工程类型; 五、改变有关工程的施工顺序和时间安排; 六、为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。
    • 合同变更法定形式
      吉林省在线咨询 2023-08-23
      合同变更是指在合同生效成立以后,当事人在协商一致的前提下,对合同的内容而不是合同的主体进行修改或补充的行为。我们一般所指的合同变更都是狭义的。
    • 建筑工程合同可以通过合同转让形式变更吗
      上海在线咨询 2022-01-05
      建筑工程合同可以变更和转让。当事人协商一致的,可以变更合同。合同变更内容不明确的,推定不变更。当事人转让建筑工程合同的,应当经对方同意。
    • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
      山西在线咨询 2021-11-12
      施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发