项目建设合作合同-法师兄

项目建设合作合同

来源：互联网时间： 2023-04-23 15:51:07 463 人看过

项目建设合作合同

甲方：_______________（以下简称甲方）

乙方：_______________（以下简称乙方）

为使_______________项目（以下简称本项目）在______高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。

一、土地问题

1．土地位置及出让方式

甲方同意本项目进入______出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于_______________占地约_________亩。其中独自使用面积_________亩，代征道路面积_________亩，确切位置坐标四至和土地面积。待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙

2．土地价格

为体现对本项目的支持，甲方初步确定以_________万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为_________万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计_________万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3．付款方式

高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1．开工条件

（1）按照乙方建设规划要求，甲方承诺于______年______月______日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件，确保乙方顺利进畅?否则承担由此给乙方造成的经济损失。

（2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

2．工程进度

乙方必须在_________年_______月______日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。

3．竣工时间

乙方必须在_______年______月_______日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前________日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。

三、违约责任

1．如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的____‰缴纳滞纳金。逾期_________日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。

2．乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金_______%的违约金；连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

3．如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金_______%的违约金。

4．为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起______年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金（退税或创汇奖励），低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种（退税或创汇奖励）金额的____%时（优惠政策除外），乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额________%＝乙方当年该税种实际缴纳金额。

四、其他

1．在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意向______市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

2．任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的，以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。

3．本协议一式______份，甲、乙双方各执_______份。协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章生效。

4．本协议于_________年_______月________日在中华人民共和国山东____________市签订。

5．本协议有效期限自_________年_______月_______日起至_________年________月________日止。

6．本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

甲方：（章）________________________

法定代表人（委托代理人）：____________

法人住所地：__________________________

邮政编码：____________________________

电话号码：____________________________

乙方：（章）__________________________

法定代表人（委托代理人）：____________

法人住所地：__________________________

邮政编码：____________________________

电话号码：____________________________

项目建设合作合同

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

合同生效
建设项目可行性研究合同格式

合同双方：省（单位），以下简称委托方；省设计院，以下简称承包方。经协商，委托人委托承包人承担责任，现就项目可行性研究签订本合同。第一条自本合同签订之日起，在天内向承包人提供与研究项目有关的全部资料和资料，并对资料的准确性负责。提供的数据和资料如下：\略。2。在合同期内，及时向承包人提供与本工程有关的与委托人的讨论、询问、对外谈判、调查、考察所获得的信息和资料，必要时可招聘承包人参加项目可行性研究的人员。第二条承包人应当在年、月前向委托人提交合同项目的可行性报告并承担责任。可行性报告的内容应包括：1。经营评价指标：（1）内部投资收益率：\。（2）投资回收期。2。3。4盈亏平衡、敏感性分析和风险评估。结论：。承包商应向客户提交可行性研究报告，数量很多。如果委托人在项目中提出重大变更，甚至对原始资料和资料进行重大变更，可能导致承包人修改甚至返工可行性报告，双方应协商修改合同，或增加任务变更附件，

2023-05-02

223人看过
书面合同
公招建设项目合同可以更改吗

根据以上规定，公招建设项目在签订合同之后，想要进行更改，在不涉及合同实质性内容的情况下，双方可以协商做一些小修改，但不要违反相关法律法规。一、什么是公招建设项目？公招建设项目是指以政府名义发文修建的项目。不可以单独做为一个工程的名称，只能以附加条件或备注的形式出现。比如有的政府单位用自己的土地建房用作办公房，还是属于经营性用房。非经营性公建仅指不用于经营的公共建筑，如广场上的值班室，水管的铺设，电线的铺设，网络线路的铺设，绿地等。公建用水是指为了完成公共设施建设所发生的用水，比如修路等其他需要用水的。《中华人民共和国招标投标法》第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国

2023-02-21

386人看过
合同无效
工程建设项目合同无效如何处理

建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。一、关于建设工程合同纠纷案件适用法律的问题当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持。二、对建设工程实际竣工日期有争议如何确定？对建设工程实际竣工日期的确定：1、双方确认竣工的日期；2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；3、承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

2023-03-06

304人看过
诉讼时效
如何计算建设项目合同诉讼时效？

诉讼时效从权利人知道，或应该知道权利受到侵害起开始算。行使请求权的前提是：已经确定了权利。工程款还没结算的，说明还没确定权利和义务，还没具备行使请求权的条件，诉讼时效还没开始算。工程结算后，已经确定了双方的权利义务的，债权人可以明确判断权利是否受到侵犯。因此诉讼时效的起算点是在工程结算后。劳动合同纠纷诉讼时效怎么算我国法院规定民事案件的当事人向人民法院请求民事权利保护的诉讼时效为2年，但劳动争议案件的诉讼时效是15日，即案件当事人如对劳动争议仲裁委员会的仲裁裁决书或不予受理决定书、通知书不服，应当在收到该仲裁文书之日起15日内向人民法院起诉，逾期提起诉讼的，人民法院一般不予受理。人民法院处理劳动争议案件和处理一般民事纠纷一样，适用《民事诉讼法》的规定。其主要程序有一审程序、二审程序、审判监督程序等。1、一审程序分如下4个阶段进行：（1）起诉和受理。（2）审理前的准备。（3）开庭审理。（4）

2023-07-16

249人看过

违约金
内部承包经营合同（道路建设项目）

内部承包经营合同（道路建设项目）甲方：____________有限公司乙方：____________________双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目，经协商确定本内部承包经营合同，共同遵照执行：一、承包项目、承包期限、承包金1．甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目，承包给乙方负责承建经营。2．承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。3．承包金为__________万元人民币。4．支付方式：在本合同签字生效，并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后，一次性向甲方支付。二、双方的责任和义务甲方：1．甲方应向乙方提供其与业主签订的就该项目的承包合同。2．甲方应确保该项目系合法取得，并保证乙方的承包权具有排他性。乙方：1．乙方享有承包期限内的一切经营管理权，产生的债权债务自行负责。2．乙方在承包经营期间，承担经营活动所产生的一切运营费用。

2023-06-09

305人看过
仲裁委员会
工程建设项目合同变更的通常情况

1．发包人为改变使用功能或基于客观条件等所提出的工程变更；2．承包人鉴于现场情况的施工条件或遇到不可预见的地质情况等而提出的工程变更；3．第三人出于相邻权而提出的工程变更；4．设计单位为了修正或完善原设计而提出的设计变更。一、常见的几种承揽合同1、加工合同即承揽人以自己的设备、技术，用定作人提供的原材料，为其加工制作成特定产品，定作人接受产品并给付报酬的合同，亦称来料加工合同。如服装店为人缝制衣服；装裱人为人裱字画。2、定作合同即承揽人以自己的设备、技术和原材料，为定作人制作特定产品，定作人接受产品并支付报酬的合同。如木器厂用自备材料为定作人制作家具。3、修理合同即承揽人为定作人修复损坏的物品，使其恢复原状，定作人为承揽人支付报酬的合同。在修理中所需要的机件、配件可由承揽人提供，也可由定作人提供。4、复制合同即承揽人按照定作人提供的样品，重新制作一个或数个成品，定作人接受复制品并支付价款的

2023-02-22

378人看过
预付款
建设工程项目履行合同的担保方式

根据我国法律规定，合同的担保形式有定金、保证、抵押、留置权、质押五种。1)定金。定金是指缔约一方为了保证合同的履行，在订立合同前向对方给付一定数额的货币的担保形式。2)保证。保证是指保证人以自己的名义作为一方当事人的关系人，向另一方当事人作履行合同的担保的一种方式。保证合同履行的第三人是保证人，被担保履行合同的义务人为被保证人。3)抵押。抵押是合同当事人一方用自己或第三方财物为另一方当事人提供清偿债务的权利。4)留置。留置是用标的物作为担保的一种形式，根据法律规定，当义务人未在法定或约定的期限内全面履行合同时，权利人有权处置所留置的财物。5)质押。质押是当事质押人一方以动产或某种权利作为抵押的一种担保形式。投标保证金：投标保证金，是指为了避免因投标人投标后随意撤回、撤销投标或随意变更应承担相应的义务给招标代理机构造成损失，要求投标人提交的担保。投标保证金的形式有很多种，通常有：现金、支票，

2023-06-09

290人看过
要约
阜南推行工程项目建设廉政合同制

为保证工程建设的优质高效，促进工程建设领域的廉政建设，日前，阜南县纪委监察局作出规定，要求全县所有招投标工程项目在签订施工合同的同时，还签订一份工程项目建设廉政合同。该廉政合同作为招标文件的一部分，通过要约和承诺的形式签订，由建设单位与施工单位、建设单位与监理单位、监理单位与施工单位之间签约。廉政合同与工程合同同时签订，工程竣工验收时，将《廉政合同》履行情况记入《廉政档案》，由县监察局对廉政合同履行情况进行全方位监督。

2023-06-09

402人看过

产品
成套设备项目合同（二）

合同号：___________________签字日期：_________________中国·北京·中国__________公司（以下简称买方）为一方与______________________________公司（以下简称卖方）为另一方，双方授权代表同意就下列条款签订本合同。第一章合同标的1．1买方同意从卖方购买，卖方同意向买方出售一套燃煤锅炉设备（出力为__________吨／时）及其辅助设备（以下简称“合同工厂”），其中包括为保证合同工厂安全稳定地操作所需要的全部设备、材料和产品备件（以下简称“设备”），以及合同工厂装配安装、试车、正常操作和维修所需的全部技术资料（以下简称“技术资料”）。卖方供货的具体内容，详见本合同附件1。卖方供应的“技术资料”，详见本合同附件3。1．2卖方所供应的全部设备的技术性能和卖方对本合同工厂设备的技术保证详见本合同附件2。1．3卖方派遣有经验的、健康

2023-04-23

296人看过
法定代表人
技术合作合同（玉米项目）

甲方：________植物检疫站法定代表人：____________住址：__________________邮编：__________________联系电话：______________乙方：__________________法定代表人：____________住址：__________________邮编：__________________联系电话：______________鉴于：1．_________植物检疫站拥有官方性的技术实体_________市玉米快繁中心，_________植物检疫站希望加强和国际玉米中心方面的合作研究并得到有关的科技援助。2．国际玉米中心将提供先进的玉米遗传材料、技术、培训和派出知名专家咨询支持_________植物检疫站。故此，双方经协商一致，达成玉米技术合作协议，协议如下：第一条本协议主要目的是培育筛选玉米晚疫病水平抗性品种而进行的国际合作项目。

2023-04-23

487人看过
招标合同
建设项目未经招标合同就不能生效吗

一起建设工程承包合同纠纷案件，因当事人约定招标结果又未采用招投标，双方当事人对承包合同的效力之争尤为激烈，也备受社会关注。日前，南通市中级人民法院对此案作出了判决。[案情]：2004年1月14日，xx商务港(南通)有限公司(简称xx公司)向xx建筑工程公司总承包有限公司(简称xx建总公司)、zz工程开发总公司(简称zz公司)、江苏yy建设集团有限公司(简称yy公司)和中国第二十二冶金建设公司(简称xx冶金公司)发出了xx(南通)国际服饰港(一期)工程施工招标条件，同年1月26日至28日，上述四公司向xx公司发出了xx(南通)国际服饰港(一期)投标书。同期南通市招投标办公室接受xx公司的委托，委派江苏省及南通市招投标办公室三位专家评委参与对投标的四家单位的标书及文件进行议标。三位专家会同xx公司四名职员于1月29日议标得出结论：yy公司标底折扣率为89.125%，为评标第一名。议标后，xx公

2023-06-05

53人看过
工程总承包
建设项目工程总承包合同内容有哪些

一、建设项目工程总承包主要有哪两种方式（1）设计—施工总承包（design—bild），设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。（2）设计采购施工总承包（epc－engineering，procrement，constrction），设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。二、建设项目工程总承包合同内容有哪些可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：（1）工程名称、地点、范围和内容；（2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；（3）工程质量保修期及保修条件；（4）工程造价；（5）工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；（6）设计文件及

2023-03-16

331人看过

专利
项目合作合同范本的注意事项

项目合作合同范本的注意事项：（1）项目合作合同的当事人，应当按照约定进行投资，包括以技术进行投资；分工参与研究和协作配合开发工作；（2）项目合作合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任；（3）因作为技术开发合同的标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同；（4）在技术开发合同履行过程中，因出现无法克服的技术因难，致使研究开发失败或者部分失败的，该风险责任应由当事人在合同中约定。对合同没有约定或约定不明确的，依照法律规定，法律规定仍不明确的，由合同当事人合理承担该风险；（5）合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发当事人共有。当事人一方转让其共有专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利；（6）合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申

2023-06-14

200人看过
业主
建设工程项目是如何运作的？

工程项目建设过程是一个系统性的过程,需要遵循先到先来的原则,即各项工作的进行顺序应该从规划、评价、决定、设计、施工开始,以确保项目能够按时、按质量完成。这是工程建设过程客观规律的反映,也是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。虽然工程项目的建设过程是人们长期在实践中总结的经验,但也不能随意翻覆,应该合理交叉。因此,遵循正确的建设程序可以确保项目的成功实施。工程项目建设过程指的是工程项目从规划、评价、决定、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付的整个建设过程中,各项工作的进行顺序应该遵循先到先来的原则。工程项目的建设程序是工程建设过程客观规律的反映，是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。工程项目的建设过程是人们长期在工程项目建设实践中取得的经验总结，不能随意翻覆，但可以合理交叉。建设工程项目程序的科学性与实践性建设工程项目程序的科学性与实践性是建设工程项目成功的重要因素之一。科学性

2023-08-26

334人看过