楼盘发现元代古墓，耽误工期怎么索赔？-法师兄

楼盘发现元代古墓，耽误工期怎么索赔？

来源：互联网时间： 2023-05-03 04:50:10 447 人看过

据网友爆料，近日济南雪山万科城发现古墓，据说是元代济南公张荣墓。对于楼盘地上的楼盘交付时间估计会有影响。

工程发现文物耽误工期怎么索赔？

首先，楼盘施工过程中发现古墓是属于一种不可抗力，而不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

我国《民法典》有规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力分为三类：

(1)自然灾害。人类正逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风)，但是人类仍无法抗拒它。

(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策，法律或行政措施的变化，若当事人在合同签订之后，政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施，导致合同不能履行，应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令等。

(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件，如战争、罢工、骚乱等。

也就是说，施工时发现文物而延误工期，属于不可抗力，无权要求赔偿停工、窝工等损失。不过，停工时间超出正常范围，文物保护工作过于迟延，这种情况下可以向文物保护单位要求相应赔偿。

发现古墓必须要保护吗？

对于这种施工过程中发现古墓的，是一定要先停工保护现场的，而且还要第一时间报告给当地的文物保护部门。

《文物保护法》规定了，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在二十四小时内赶赴现场，并在七日内提出处理意见。古遗址古墓葬及地下文物埋藏情况，反映和传递了一定历史文化信息，保护现场就保存了它的真实性和完整性，如果破坏了现场，就破坏了文物原埋藏情况，就会把它反映和传递的历史文化信息搞乱，从而影响到遗物（文物）的价值。

如果说施工单位不停工继续施工的，一旦给古墓造成了破坏的话，施工单位可能会被处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重构成犯罪的，则单位的负责人和直接责任人会被依法追究刑事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
期间耽误了怎么办？

期间的耽误是指当事人或其他诉讼参与人在法院期间或指定期间内本应进行一定诉讼活动而没有进行或没有完成。耽误期间的原因不同，其后果也不同。如果上主观上的原因，不论出于故意或过失，其直接后果就是当事人丧失进行某项诉讼活动的权利，或者要承担因耽误期间而产生的其他法律后果。如果是客观上的原因，致使期间耽误，可以根据我国民事诉讼法的规定申请顺延期限，或者由人民法院依职权决定顺延期限或重新指定期日。顺延期限是指补足耽误了的期限，耽误了几天，就延展几天。耽误期限后能发生顺延之法律后果，必须具备以下条件：1、当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由耽误期限的。2、须在障碍消除后的十日内提出申请顺延期限。

2023-04-30

334人看过
不可抗力
期限耽误了怎么办？

耽误期限指当事人应在法定期间或指定期间内为一定诉讼行为而未完成。当事人耽误期限的原因多种多样，有的是因为当事人故意或者过失，有的属于不可抗拒的事由。法律把耽误分为两种情况，产生不同的法律后果：对于因当事人故意或者过失耽误期限的，视为期间届满；对于因不可抗力或者其他正当理由耽误期限的，在障碍消除后的10日内，可以申请顺延期限。不可抗力，指当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。比如发生了地震、水灾等自然灾害，或者爆发了战争等。其他正当理由应当根据具体情况确定，比如诉讼文书被他人迟误，未能及时收到等。发生不可抗力或者有其他正当理由，当事人耽误期限的，在障碍消除后10日内，应当向人民法院提出顺延期限的申请，否则，当事人就失去了再进行某种诉讼活动的权利。顺延就是把耽误的期限补足。比如，上诉期限于1月15日届满，在1月10日发生了地震，交通中断，1月17日，交通恢复。当事人可以在障碍消除后10

2023-04-30

222人看过
不可抗力
楼盘延期交房怎么赔偿

一、楼盘延期交房怎么赔偿延期交房赔偿标准是，将违约金定位每延期一日向买方支付买卖总价格的万分之五的违约金。当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。【法律依据】根据《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。二、延期交房如何应对?1、正常延期交付所谓正常延期一般就是指的是遇到不可抗力因素，例如洪水、地震、国家政策等原因造成延期，这种情况下购房者一般可以要求退房，开发商的责任可相应地减轻或免。2、非正常延期交付非正常的延期交付，主要是指由于开发商原因导致的延期交房。购房

2023-04-19

235人看过
误工费
耽误工作在上党课误工费怎么赔偿？

误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。一、计算公式1、有固定收入的：误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注：对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。2、无固定收入的：2.1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注：收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2.2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准)：误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注：“相同、相近行业”二、判断标准：①产业分类标准;②同一产业内的社会评价标准。③以省、自治区、直辖市为判断标准(区别于民诉法上“受诉法院所在地”)。(实践中一般以(每年5月份左右)各省、自治区

2023-04-02

367人看过

法律综合知识
医院耽误抢救赔偿患者6万元

北京市某医院因为电梯故障，将一位急救病人困在电梯中40分钟，病人经抢救无效死亡。为此，该院被法院判决向患者家属赔偿6万元。死者张某于2006年4月19日晚因头部不适被送致北京市崇文区某医院就诊。病人头颅CT显示“蛛网膜下腔出血”。值班医生通知病人家属将病人送到3楼抢救室抢救。当电梯从地下一层运行至二层时，电梯突然停运，无法正常打开电梯门，病人及家属被困在电梯中达40分钟。后家属强行对患者进行了抢救，最终患者因抢救无效死亡。死者妻子及子女将该院诉至北京崇文区人民法院，他们认为电梯停运时造成患者死亡的真正原因，要求被告赔偿原告各项损失共计20余万元。法院经审理认为，死者的死亡除了自身原因外，电梯停运延迟抢救与病人死亡也有一定的因果关系，被告应承担与其自身过错相对应的赔偿责任。故判决被告赔偿被人家属损失6万元。病人家属认为赔偿数额过低提起上诉。

2023-04-26

458人看过
银行贷款
楼盘逾期交楼怎么处理

开发商延期交房，购房者可以要求其承担违约责任，支付违约金。关于违约金的数额，一般情况下，双方有合同约定的，按照有约定按约定、没约定按法定的原则，以合同上约定的比例执行;合同上没有约定的，按照同期银行贷款利率为准。不过,尽管逾期交房的违约金没有一个统一标准，但合同上的违约金比例并不是固定不变的，可以以实际损失为标准进行适当调整。一、购车合同没约定违约金怎么办违约金的适用要以约定为前提，双方当事人在合同中没有约定违约金的，一方违约给对方造成损失的，另一方当事人可以主张相应的利息作为补偿，利息的计算标准按照人民银行同期贷款利率计算。因此，购车合同上没有写违约金时，一方违约，另一方虽然不能主张违约金，但可以向法院申请由对方承担违约责任，违约责任的承担方式可以是继续履行合同或者支付补偿金。二、签了合同对方未付款并违约说的过于简单。这个情况是很复杂的。对方未付款的原因很多，假设方已完全履行合同义务，并

2023-03-20

317人看过