公司挂靠协议书
来源:互联网 时间: 2023-04-23 15:52:02 223 人看过

甲方:______________________

乙方:______________________

此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。第一条合同目的

经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务权利:

(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。

(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。

(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。义务:

(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条乙方的基本权利和义务

权利:

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

(3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

义务:

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。

(3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

第四条乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。

本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________________乙方(签字):________________

法定代表人(签字):___________身份证号码:_______________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月11日 07:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 物流公司没有挂靠协议,违章算谁的
    物流公司没有挂靠协议,违章算车辆所有人。车辆权属主要是看车辆登记证和车辆行驶证的所有人是谁,和是否挂靠无关,若发生争议,协商不成,可以诉讼解决。订立货物运输合同,应贯彻优先运输国家指令性计划产品,兼顾指导性计划产品和其他物资的原则。运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。物流公司的经营范围是怎样的物流公司经营范围乙醇汽油、煤油、柴油零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)物流互联网;房地产开发;汽车及配件销售;货车租赁、货物配载、配送、物流信息咨询服务;道路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通货物运输;物联网开发;物流软件设计开发;物流信息化软件服务;网络工程开发;网站设计推广;投资与资产管理;销售五金交电、化工产品(不含危险品)、矿产品、建材(不含危险品)、机械设备
    2023-08-08
    459人看过
  • 挂靠公司协议年后怎么返还工程款?
    建筑工程合同款应当在签订施工合同时确定。工程竣工后双方就工程款发生纠纷的,可以私下协商调解。协商调解不成的,可以诉诸法院让法院裁决。根据施工合同司法解释第二十六条的规定,实际施工人以转包人和非法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理工程挂靠人与被挂靠人之间返还工程款的纠纷。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以增加转包人或者非法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。因此,在挂靠人未足额结算工程款的情况下,挂靠人作为实际施工人,可以以挂靠人和发包人为共同被告提起民事诉讼,发包人有证明其是否已付清工程款的举证责任。施工合同司法解释第二十五条明确规定,因建设工程质量发生纠纷的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。因工程质量发生纠纷时,发包人可以挂靠人和被挂靠人为共同被告提起诉讼,要求两者承担连带责任。签订挂靠公司协议需要注意什么
    2023-08-09
    275人看过
  • 挂靠协议书的范文及写作指南
    挂靠协议是违法的,无论怎么写都无效。国家明令禁止挂靠行为,也就是借用别人的资质证书去承揽工程。无论是没有资质证书还是资质证书等级不够去借用别人资质的,只要被查到都要承担相应法律责任,并且无论是借用方还是出借方都要对不合格的工程质量承担连带责任,造成损害赔偿的双方都要赔偿。新版户口挂靠协议书样式<p>甲方: </p><p>乙方:</p><p>经甲、乙双方协商同意,达成如下协议:</p><p>一、户口挂靠的条件:</p><p>凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因,经批准已落实户口但暂无落户地,在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。</p><p>二、甲方根据乙方需要提供以下服务:</p><p>1、办理户口迁入、迁出手续。</p><p>2、办理身份证换、补手续。</p><p>3、提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协议书》及《户口挂靠协议书》)。<
    2023-07-01
    95人看过
  • 未就业毕业生户籍挂靠协议书
    未就业毕业生户籍挂靠协议书甲方:_________;乙方:_________,性别_________,毕业学校:_________,专业:_________。1.乙方因未落实就业单位,户籍挂靠甲方集体户(属_________管辖)。2.乙方如落实了就业单位,应及时将户口迁出甲方;乙方因私出国、留学、定居、移民、劳务,必须在甲方注销户口。如的确有困难,必须提出书面申请,单位证明,并提出迁出期限,经甲方领导批准后,方可继续挂靠。3.自乙方户口迁入甲方集体户之月起,乙方应向甲方缴纳管理费每月_________元(不满1个月按1个月收取),每半年缴交一次,缴费时间:每年7月份缴交1月份-6月份的费用;12月份缴交7月份-12月份的费用。4.甲方协助乙方将户口迁入、迁出甲方集体户,申领补办居民身份证,可为乙方开具户籍相关证明。5.上述收费项目与收费标准皆依据省、市物价部门现行规定。在本协议期间,如遇
    2023-06-09
    496人看过
  • 资格证挂靠协议
    资格证挂靠协议甲方:______________乙方:______________经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下:一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展正常业务和每年国家质检总局对代理报检单位进行审查使用。二、乙方所提供的报检员资格证必须是有效真实的能办理办理代理报检单位申请注册的证件,且其报检员资格证未在其他单位注册或在其他单位注册过但现已退出,否则因此造成的后果,由乙方负相应的法律责任。我公司对报检员资格证的具体要求是报检员资格证必须是2004年下半年和2005年上半年参加全国统考取得的。三、甲方必须合法地使用乙方的报检员资格证,不得以乙方的名义进行非法代理报检业务和其他非法活动,否则由因此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。四、乙方将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方使用,甲方必须向乙方支付____元人民币/月的挂靠酬金。挂靠酬金
    2023-04-23
    341人看过
  • 如何签挂靠协议让资质挂靠合法
    一般情况下合法,但是如果挂靠人不具备相应的施工资质,就是违法的行为。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第(二)款规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”施工合同应认定为无效。此法律解释在法律层面上对挂靠合同做出了无效的认定。在司法实践中,以下方式的工程施工类型被认定为挂靠:1、不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;2、资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;3、不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;4、有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。符合以上4条规定的方式承揽工程的,在司法实践中均会被认定为挂靠,其所签署的施工合同是无效的。
    2023-05-01
    119人看过
  • 车辆挂靠经营协议
    甲方:____________________________电话:____________________________传真:____________________________乙方姓名或单位名称组织代码:______身份证号:________________________电话:____________________________地址:____________________________邮编:____________________________联系人电话:_____________________为适应货运市场发展的需要,本着互惠互利的原则,乙方自愿将车型:________车号:________发动机号:________________车架号:________吨位:________吨的货运车辆一台挂靠甲方经营。现双方协商一致,签订本协议:一、车辆落户乙方自有货车以甲方
    2023-04-23
    187人看过
  • 建筑挂靠管理协议
    甲方(管理方):_________法定地址:_________法定代表人:_________乙方(挂靠方):_________住所:_________身份证号码:_________电话:_________为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉
    2023-06-10
    106人看过
  • 聘任协议(挂靠合同)
    甲方:____________________乙方:____________________因甲方公司工作和业务发展需要,经甲乙双方平等友好协商,达成如下聘任协议:1.甲方聘请_______(乙方,身份证号码:_______)担任工程技术顾问职务,负责技术管理工作,聘期为_______年。2.工程技术顾问实行年薪制,年薪为人民币元,在本协议订立之日起开始计算,每年薪水一次性付清。3.聘用期间,乙方应注册于甲方公司。同时,乙方要向甲方提供其工作相关的证书(一级建造师证书、最高职称证书、身份证、毕业证等的复印件)和照片,做好配合工作。乙方要保证所提供证书的真实性和有效性,乙方不承诺注册一定成功,若注册失败,甲方需赔偿乙方一年的聘用工资。4.甲方对乙方所提供证书和资料应妥善保管并合理使用,甲方不得将乙方证书用于工程招投标。如因工作需要,需乙方承担本协议之外的职务时,应与乙方协商取得乙方同意,并支
    2023-04-23
    56人看过
  • 挂靠协议合同模板
    甲方:__________________________营业执照:______________________注册地址:______________________邮政编码:______________________法定代表人:____________________职务:__________________________乙方:_________________________身份证号:______________________此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。第一条合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务权利:(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值
    2023-04-23
    65人看过
  • 挂靠聘任劳动协议
    聘任协议(挂靠合同)甲方:____________________乙方:____________________因甲方公司工作和业务发展需要,经甲乙双方平等友好协商,达成如下聘任协议:1.甲方聘请_______(乙方,身份证号码:_______)担任工程技术顾问职务,负责技术管理工作,聘期为_______年。2.工程技术顾问实行年薪制,年薪为人民币元,在本协议订立之日起开始计算,每年薪水一次性付清。3.聘用期间,乙方应注册于甲方公司。同时,乙方要向甲方提供其工作相关的证书(一级建造师证书、最高职称证书、身份证、毕业证等的复印件)和照片,做好配合工作。乙方要保证所提供证书的真实性和有效性,乙方不承诺注册一定成功,若注册失败,甲方需赔偿乙方一年的聘用工资。4.甲方对乙方所提供证书和资料应妥善保管并合理使用,甲方不得将乙方证书用于工程招投标。如因工作需要,需乙方承担本协议之外的职务时,应与乙方协
    2023-02-16
    128人看过
  • 挂靠项目协议的内容
    挂靠对内涉及挂靠人与被挂靠人的权利义务关系,对外涉及与上游发包单位的施工合同关系以及与下游材料商、农民工等第三方形成的买卖、劳动用工等其他法律关系。因为挂靠工程项目的实际施工人是挂靠人,对挂靠施工经营纠纷中的对外民事责任,原则上都是由挂靠人对外承担。但由于被挂靠人承担责任的能力强于挂靠人,或者挂靠人下落不明,此时相关的权利人就会向被挂靠人主张权利,要求被挂靠人承担民事责任。被挂靠人是否应承担责任,要具体情况具体处理。一、工程挂靠法律依据是什么工程挂靠关系法律责任:1、在建设工程施工合同中,挂靠人未能按约定,履行施工合同义务,发包方会起诉被挂靠人和挂靠人;2、与下游第三方发生纠纷,主要涉及挂靠人在工程施工中未能按约定向材料供应商、设备租赁商、施工队支付货款、工资款,应当由挂靠人承担责任。二、挂靠社保有哪些风险社保挂靠是指想要购买社保的个人,由于某些原因,没有公司为其缴纳社保,所以就将社保挂靠
    2023-03-10
    368人看过
  • 挂靠协议怎么签合法?
    签订合法的挂靠协议必须具备以下条件:1、挂靠协议的当事人具有相应的行为能力和履行合同义务的资质;2、协议的意思表示真实;3、合同不违反法律法规的强制性规定和公序良俗。根据2021年实施的《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。一、融资居间合同的法律效力是怎么样的融资居间合同的效力是,具备下列要件的,合同有效:1、合同主体当事人具备相应的民事行为能力;2、当事人之间协商一致,意思表示真实;3、不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。根据2021年实施的《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第一百四十六条规定,行为人与
    2023-03-11
    52人看过
  • 挂靠人与被挂靠企业之间的协议有效吗
    各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条也明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。挂靠合法吗《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。什么是挂靠行为“挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业
    2023-05-01
    423人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 挂靠协议是什么?挂靠协议有效吗
      甘肃在线咨询 2022-11-21
      个人挂靠协议无效,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
    • 挂靠自己公司要写什么协议
      湖北在线咨询 2023-04-28
      要写挂靠协议书。挂靠全称是企业挂靠经营,是一个行业术语,指机构或组织从属或依附于另一机构或组织。就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。 《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。 总承包人或者勘
    • 公司挂靠,挂靠货车公司倒闭怎么办,挂靠货车公司
      河北在线咨询 2022-07-08
      如果公司挂靠经营活动触犯刑法,可能构成非法经营罪等犯罪,依法承担刑事责任。但依据罪刑法定原则,挂靠经营承担刑事责任时必须有刑法的明文规定。《行政许可法》第七十九条规定,被许可人出租、出借、转让、倒卖许可证构成犯罪的,依法应当承担刑事责任。第八十一条也规定,未经许可而从事相关活动构成犯罪的也应依法承担刑事责任。同时,《刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖
    • 挂靠证书协议应该怎么写?
      贵州在线咨询 2023-09-10
      1、甲乙双方身份信息等。 2、乙方将证书挂靠在甲方。 3、挂靠起止时间。 4、挂靠费用以及支付方式。 5、双方的权利与义务。6.其他。
    • 社保挂靠协议书格式怎么写?
      陕西在线咨询 2022-08-10
      甲方: 乙方:身份证号码: 因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系, 甲乙双方达成如下协议: 一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。 二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。