工程发现文物耽误工期怎么索赔-法师兄

工程发现文物耽误工期怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-16 10:01:18 457 人看过

施工时发现文物而延误工期，属于不可抗力，无权要求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

一、不可抗力的分类

哪些事件属不可抗力，我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类：

(1)自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步，人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风)，但是，人类仍无法抗拒它。而且在现实生活中，自然灾害严重影响着人们的生活和生产，阻碍着合同的履行。

(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策，法律或行政措施的变化，若当事人在合同签订之后，政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施，导致合同不能履行，应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令、禁运等等。

(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件，如战争、罢工、骚乱等。

各国对不可抗力事件的规定，宽严不一。一般地说，将自然灾害、战争、严重的动乱和灾害性事故看成不可抗力事件是各国一致的，而对上述事件以外的人为障碍，如政府干预、不颁发许可证、计划变更、罢工、市场情况的剧烈变动，以及政府禁令、禁运行政行为等归入不可抗力事件则常引起争议。这种区别是由于各国法律传统、习惯和法律意识的不同而导致的。英美法系的各国一般将不可抗力条款称为“合同落空”条款，英国的法律和判例往往将下列情况作为“合同落空”处理：

(1)标的物灭失；

(2)属人合同的当事人死亡；

(3)标的物不存在；

(4)违法；

(5)情况发生根本性变化；

(6)政府实行封锁禁运和拒发进出口许可证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工资
疫情耽误的工期怎么解决

1、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。3、慎重提出解除合同要求。一、工程索赔款到底包括什么工程索赔款包括：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、发包人的义务1、按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工

2023-04-02

402人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过
仲裁员
耽误员工喂奶要赔偿

广州市两级法院昨日会同各界人士“会诊”劳动争议案例。据广州中院副院长余明永介绍，就保安和司机值班不算加班费、哺乳期员工因单位原因耽误给小孩喂奶，用人单位补偿女员工上年度一定比例的平均工资等处理意见，法院此前已与劳动局达成共识。广州中院党组书记、院长吴树坚介绍，近年来劳动争议案已成为法院民事审判工作中数量最多、调处难度最大的案件类型之一。在新《劳动合同法》施行两年多后，针对目前劳动争议仲裁委与法院之间，基层法院与广州中院之间，在执法尺度、裁判标准存在着某些不统一，以及对于一些法律理解的差异、适用有所不同的情况，广州两级法院民一庭法官、仲裁员、学者律师等社会各界人士昨日就12个典型的劳动争议案件进行点评，案例涉及未签订书面劳动合同赔付双倍工资、无固定期限劳动合同、加班工资、企业用工自主权、职工病、产假期间工资等。广州中院副院长余明永透露，去年10月，广州法院已与市劳动局就劳动争议案件中的一些处

2023-04-22

98人看过
误诊
医院误诊耽误治疗可以索赔吗

如果确定是医生的误诊，医院的过错，那么该医院需要承担医疗过错赔偿责任的。一、被医院误诊了耽误病情了怎么办可以要求赔偿，医院误诊是需要负责任的，但必须有足够的证据。可以通过3种途径来解决：1.医患双方自行协商；2.进行医疗事故技术鉴定；3.向人民法院提起司法诉讼。患者如果是住院病人，可以找医院医务科，如果是门诊病人，可以找门诊办公室，先和医院协商一下，看看医院对此是什么态度，你也要先计算相关的赔偿额度，要注意一定有法律依据。如果协商不成，可以申请鉴定，鉴定结论做出是否构成医疗事故，医院应承担何种责任后，可以根据规定计算赔偿额度。二、医院误诊耽误病情可以起诉么医院误诊耽误病情可以起诉。如果是住院病人可以找医院医务科，如果是门诊病人可以找门诊办公室，先和医院协商一下，看医院对此是何态度。如果协商不成可以申请鉴定，鉴定结论做出是否构成医疗事故，医院应承担何种责任。三、医院漏诊如何赔偿医院漏诊的赔偿

2023-03-25

111人看过

工资
工资被公司耽误，怎么办？

公司可能会推迟发放工资,员工应理解公司的处境并耐心等待。但如果公司长期拖欠工资,员工可与公司沟通,要求及时发放工资。如公司仍拖欠工资,员工可申请劳动仲裁解决。由于每个公司都可能面临经济上的困难,因此公司可能会推迟发放工资。在这种情况下,员工应该理解公司的处境,并耐心等待公司的财务状况好转。但如果公司没有困难而故意拖欠工资，而且是长期、多次拖欠员工工资这就是企业不对了，员工可予公司沟通，要求公司及时发放工资，如公司仍不发工资可申请劳动仲裁解决。被公司拖欠工资，怎么办？被公司拖欠工资,员工应该怎么办?如果公司拖欠工资,员工可以通过以下方式处理:1. 先和对方协商进行处理。2. 如果协商不成,劳动者可以向当地的劳动监察部门进行投诉或者申请劳动仲裁。由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿,并可责令其支付赔偿金。3. 也可以通过诉讼途径解决。根据《工资支付暂行规定》第

2023-10-07

150人看过
业主
工期延误索赔规定

如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数，则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后，这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。

2023-02-23

468人看过
合同条款
工期索赔示范文本

一、工期索赔示范文本1、索赔成立理由a、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。b、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。2、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。3、索赔事项概述由我单位承建的某项目，于X年X月X日举行开工典礼，于X年X月x日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自X年X月X日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至X年X月X日开始复测X区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为X年X月X日，延期时间为X天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探X号孔至X号孔、X号孔至X号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现X号孔至X号孔、X号孔至X号孔都存在

2023-06-07

254人看过
法律综合知识
交通事故耽误了工作需不需要赔偿误工费

一、交通事故耽误了工作需不需要赔偿误工费1、在涉及到私人汽车的交通意外且未发生任何人身伤害的情况下，虽然不能主张误工费的赔偿，但仍然有权利向加害者索取适当的交通费；而交通费的具体金额将依据受害当事人以及其必需的护理人员进行医疗或者转诊治疗时实际发生的费用予以结算。2、若是运营车辆在此过程中遭遇了同样性质的交通事故，尽管无涉人身损伤，但仍无法取得误工费的赔偿，然而却有权要求加害方给予合理的停运损失作为补偿。3、然而，在严重的交通事故中，如导致有人身损害，加害方应当支付相应的误工费以示赔偿责任，并根据受害人实际离岗休养的时间与收入情况制定相应的费用计算标准。《民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔

2024-07-23

218人看过

法律综合知识
怎样索赔误工费

关于误工费用的赔偿准则如下：首先，若劳动者拥有固定收入的话，其误工费用应按照在正常情况下能够获得的劳动收入来计算减去事故发生后尚未恢复工作状态期间所丧失的劳动收入这一方式进行。其次，如果劳动者并未拥有固定收入的话，那么误工费用就应当根据过去三年内的总收入总计，即按照受诉法院所在地区与相关行业相类似的上一年度全体职员工资总额，然后将这个数值除以三年来计算得出的结果，再除以12个月，最后乘以劳动者需要误工的实际时长便可得到相应的误工费用补偿额。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

2024-07-31

178人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔范文是怎样

一、建筑工程索赔范文工程名称：致：（监理单位）根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额（大写）_____________________________，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位（章）__________承包单位（章）__________项目经理_____________日期_____________二、建筑工程施工范围1、建筑工程施工总承包一级资质承包工程范围，可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米以下的构筑物工程。2、建筑工程施工总承包二级资质承包工程范围，可承担下列建筑工程的施工：（1）高度100米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度120米以下的构筑物工程；（3）建筑面积4万平方米

2023-06-08

364人看过
继续履行
工程索赔意向书范文

工程索赔意向书篇一致：_____项目管理有限责任公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。2、设备窝工补偿费、进出场费。3、其他相关的企业管理费、现场经费。__________有限公司20____年____月____日工程索赔意向书篇二致：_____县经济开发区建设投资有限公司;________项目管理咨询有限公司由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支

2023-05-10

305人看过
工程监理
工程索赔事件发生应该递交什么文件

法律咨询：工程索赔事件发生后的28天内承包人应向工程师递交什么?律师回答：索赔意向通知相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理

2023-06-15

80人看过

工资
车祸误工费包括后续耽误工资吗

一、车祸误工费包括后续耽误工资吗交通事故获得误工费后是会被扣工资的，误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。误工费包括：工资、资金、津贴、课酬等。误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。须以“实际减少”的收入赔偿依据(差额赔偿原则)。如：受害人为某些单位人员时，其因受伤而误工时，单位并不一定会扣发部分或全部收入。受害人为企业经营者时不包括其所丧失的企业经营利益损失。二、道路交通误工费怎么计算?误工费，是根据当事人的误工时间和收入状况确定的，它包括两部分，一是伤者本人治疗创伤造成误工发生的费用，二是交通事故当事人及其亲属或委托代理人来队处理交通事故误工造成经济减少的费用，伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定，因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终凭定伤残的前一日，伤残评定时

2023-03-05

483人看过
法律综合知识
工程到期未完工该怎么索赔

一、工程到期未完工该怎么索赔在工程到期未完工的情况下，施工单位应根据合同约定来寻求索赔。1．如果合同中有明确的违约条款，施工单位可以按照这些条款要求发包方承担相应的违约责任。2．如果合同没有明确的违约条款，施工单位可以根据实际损失要求发包方进行赔偿，或者按照法律规定支付相应的违约金。在我国法律体系中，《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条和第五百八十五条对违约情况下的赔偿责任进行了明确规定。施工单位在索赔时，可以依据这些法律规定，结合实际情况，要求发包方承担相应的赔偿责任。二、逾期工程的法律责任逾期工程涉及的法律责任主要包括违约责任和赔偿责任。1．施工单位未能按期完成工程，如果合同中有明确的违约责任条款，施工单位应当按照这些条款承担相应的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿损失等。2．如果合同没有明确的违约责任条款，施工单位应当根据实际损失进行赔偿。3．发包方在逾期工程中也

2024-03-28

161人看过