工期索赔和费用索赔包括哪些内容
来源:互联网 时间: 2023-06-18 16:24:32 410 人看过

一、工期索赔和费用索赔包括哪些内容?

(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。

(4)分包费用。分包费用索赔是指分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

(5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

(6)利息。在索赔款额的计算中,经常包括利息。利息的索赔通常在下列情况中发生:拖期付款的利息、错误扣款的利息。

(7)总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

(8)利润。一般来讲,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在各项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。

二、工期索赔注意事项有哪些?

工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

工期索赔费用其实也并不是国家法律制度统一规定的,因为不是所有的项目工程都可以分包,如果当初合同中约定不能分包的话,工期索赔时,就不能让承包方赔偿分包费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月06日 23:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 向交通肇事方索赔费用包括哪些
    一、向交通肇事方索赔费用包括哪些1、向交通肇事方索赔费用包括:(1)医疗费:按照医院对当事人的交通事故创伤治疗所必须的费用计算;(2)误工费:当事人有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算;(3)住院伙食补助费:按照交通事故发生地国家机关工作人员的出差伙食补助标准计算;(4)交通费:按照当事人实际必需的费用计算,凭据支付。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。第一千一百八十条因同一侵权行为造成多人死亡的,可以以相同数额确定死亡赔偿金。第一千一百八十一条被侵权人死亡的,其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。被侵权人为组织,该组织分立、合并的,承继权利的组织
    2023-08-08
    82人看过
  • 承包商向业主的索赔包括什么内容
    一、承包商向业主的索赔包括什么内容承包商向业主的索赔包括以下内容:1.业主未能及时向承包商提供指令或指令错误;2.业主未按合同时间提供图纸;3.业主延期开工或暂停施工;4.业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;5.业主对工程质量的检验影响施工正常进行;6.业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;7.业主供应的材料设备不合格。二、物业合同纠纷可以仲裁吗物业合同纠纷可以仲裁,双方发生纠纷后,依照物业管理公司中的仲裁条款或者纠纷发生后自愿订立的仲裁协议,将纠纷提请有管理权的仲裁机构进行裁决以解决纠纷的方式。另外,业主可以与物业管理公司依据有关的法律、法规以及业主公约和物业管理合同的规定,自愿平等地进行磋商,进而解决管理纠纷。还可以将纠纷提交给第三人,由第三人来主持双方进行协商,促成双方在自愿平等的基础上达成调解协议。——般调解可分为民间调解、行政调解和司法调解三种。三、承包商索赔成立
    2023-05-06
    181人看过
  •  索赔工程证据包括哪些方面?
    本文提供了工程索赔证据的相关内容,包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、工程照片、气象报告等。这些证据可用于证明工程延误、费用增加等索赔。以下内容为工程索赔证据:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时,需及时做好记录;(4)记录建筑师和工程师的口头指示,并及时以书面形式报告建筑师予以承认;(5)工程照片需由专人管理:照片应标明拍摄日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。有哪些证据可以证明工程延误?工程延误是指工程项目的实际完成时间与计划完成时间之间的时间差异。为了证明工程延误,需要收集以下证据:1. 延误通知:承包商
    2023-11-18
    413人看过
  • 工程索赔哪些可以索赔
    一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下:(1)人工费;(2)设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;(3)材料费,索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据:《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下:1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止;2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表;3、施工备忘录,在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找;4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将书面指示按年月日顺序编号存档;5、
    2023-08-16
    150人看过
  • 工期索赔费用索赔的关系是什么
    一、工期索赔费用索赔的关系两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。二、施工单位提出工期索赔的目的1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。三、对已经产生的工期延长,建设单位一般采用两种解决办法1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;2、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建
    2023-03-21
    345人看过
  • 承包商施工索赔的内容与特点
    1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按FIDIC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起
    2023-06-05
    123人看过
  • 工程索赔事件的起因包括哪些
    业主没有按合同规定的要求交付设计资料、图纸;未按合同规定的日期交付施工场地,提供道路、水电等施工条件,使承包商的施工人员和设备不能进场,或进场后不能正常开展工作,出现人员窝工、停工和机械闲置;没有按合同规定的时间和数量支付工程款;供应材料、设备不及时或不合格等。2、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遭遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,是一个有经验的承包商无法预测的。如承包商遇到了现场气候条件以外的外界障碍或条件,或遇到了图纸上并未说明的地下构筑物或文物,施工单位可提出工期延长和成本补偿。3、设计变更引起的索赔由于工程项目建设周期长,工程受地形、地质、水文、气象等自然条件变化和技术、经济环境变化的影响,可能导致项目施工时实际情况与招投标时相比发生变化,故工程施工中经常发生设计变更。由于承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的,根据合同条款,
    2023-04-27
    210人看过
  • 工程索赔报告由哪些内容组成?
    在施工过程中,会因气候、环境、价格等各种原因造成工程延误,给承包商带来损失。在这种情况下,承包商可以向对方提交书面的工程索赔报告进行经济补偿。那么,工程索赔报告的组成部分包括哪些内容呢?(1)总论部分包括以下具体内容:①序言;②索赔事项概述;③具体索赔要求:工期延长天数或索赔金额;④报告编制和审核员。(2)合同引证部分索赔报告的关键部分之一是索赔成立的基础。一般包括以下内容:①概述索赔事项的处理过程;②发出索赔通知的时间;③引用索赔要求的合同条款;④指出附带的证据。(3)索赔金额计算部分索赔报告的主要部分也是经济索赔报告的第三部分。索赔计算的主要组成部分是人工费、材料费、设备费、现场管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等。每项费用应附有相应的证据或单据。通过详细的论证和计算,业主和工程师可以充分了解索赔的合理性,这对于快速解决索赔要求非常重要。(4)延长工期的论证部分。工期索赔报告的第
    2023-02-25
    415人看过
  • 施工单位索赔包括
    反索赔是指业主向承包商提出的索赔。施工单位向施工单位索赔的主要方式有:一是减少或防止可能发生的索赔;二是对施工单位的索赔进行反索赔(平衡)。建设单位向建设单位提出的索赔内容包括:1。工期延误反索赔,是指在工期延误由施工单位负责的情况下,施工单位向施工单位提出的索赔,即由施工单位支付工期延误违约金。建设单位在确定违约金标准时,一般应考虑以下因素:建设单位的利润损失;因工期延长而增加的贷款利息;因工期延误而增加的监理费;因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。施工缺陷索赔是指当施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求,或者所使用的设备、材料不符合合同规定时,施工单位有权向施工单位追究责任,或保修期满前未完成维修工程。建设单位逾期未完成修复工作的,建设单位有权聘请他人完成修复工作,所发生的费用由建设单位承担。3。对指定分包商的付款请求权,是指当施工单位未能向指定分包商提供合理的付款证明时,施工单
    2023-05-07
    67人看过
  • 保险索赔程序包括哪些?
    保险索赔的程序具体有:1、向保险公司报案;2、保险人及保险公司工作人员共同确认损失。损失包车辆维修费、车辆内附物品的损毁等;3、当事人申请保险公司理赔;4、保险公司向申请人支付最终确定的赔付金额。如何办理保险索赔程序一.提出索赔申请。保险索赔可分为以下两种情况:1.属于出口货物遭受损失,对方(进口方)向保险单所载明的国外理赔代理人提出索赔申请。中国人民保险公司在世界各主要港口和城市,均设有委托国外检验代理人和理赔代理人两种机构,前者负责检验货物损失。收货人取得检验报告后,附同其它单证,自行向出单公司索赔,后者可在授权的一定金额内,直接处理赔案,就地给付赔款。进口方在向我国外理赔代理人提出索赔时,要同时提供下列单证:(1)保险单或保险凭证正本;(2)运输契约;(3)发票;(4)装箱单;(5)向承运人等第三者责任方请求补偿的函电或其它单证,以及证明被保险人已经履行应办的追偿手续等文件;(6)由
    2023-07-26
    495人看过
  • 工程索赔证据应当存在哪些内容
    进行工程索赔时,应当证明索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。工程索赔证据的分类索赔证据的范围很广,分类方式也不同。从施工管理的角度,索赔证据主要有以下几类:1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。《民事
    2023-07-29
    155人看过
  • 专利侵权检索报告包括哪些内容
    一、专利侵权检索报告包括哪些内容?(1)需要对技术方案进行界定。需要据现有的资料信息对产品的技术方案进行初步概括,并对产品所属的技术领域及产品类别进行简单分析、归类。(2)对相关专利进行检索。根据产品的技术领域和类别,并采用现有的数据库系统根据构建的检索式进行专利数据检索,得出检索结果。(3)对检索得出的目标专利进行法律状态分析。通过调查分析,对目标专利的权利状态如有效、无效、终止等进行判断,并给出相关依据,找出尚处于有效状态的专利进行后续的侵权分析。(4)采用专利撰写或分析中的方法对产品技术方案中的技术特征分析,列出本技术方案所包含的所有技术特征,进一步分析。(5)对该产品进行专利侵权分析。找出有效专利要求中的技术特征,根据全面覆盖的原则,判断本产品的技术方案是否落入拟分析的专利的权利要求保护范围。二、专利权利人到底拥有哪些权利?(1)实施其专利的权利。专利法意义上的实施,对发明或实用新
    2023-04-27
    82人看过
  • 国际工程索赔程序有哪些相关内容?
    随着我国企业不断的发展和壮大,我国一带一路的提倡。为我国企业走出国门,走向国际市场提供了良好的环境。现在越来越的国家与我国企业进行合作,但是由于各方面的因素我国企业出国进行工程建造时,相关的合法权益会受到侵犯,那么在国际工程索赔程序应是如何呢?以下我们就对相关内容进行了解。一、国际工程索赔程序施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:(1)、索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知;(2)、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;(4)、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;(5)、当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向
    2023-06-25
    235人看过
  • 施工期内承包人有什么索赔
    承包人有权依法索赔的施工赔偿包括:发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿;工程设计变更导致工期延长的损失赔偿;发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式:1、零散的劳务承包,即企业临时用人;2、自带劳务承包,即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务;3、和成建制的劳务分包,即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下:1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时,应当选择合法正当的途径与发包人进行协商;2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的,可以接受其提供的担保;3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款,也不肯提供担保,此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包
    2023-06-27
    410人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 施工现场索赔的证据应包括哪些内容?
      青海在线咨询 2021-11-07
      施工索赔证据包括:双方的工商登记材料;招标文件、施工合同文本及附件、补充协议;双方的信件、各种会议和会谈纪要;施工进度计划和实际施工进度记录;气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告等。
    • 遇到工伤怎样索赔索赔程序都包括哪些
      青海在线咨询 2022-04-23
      遇到工伤改如何索赔索赔的程序有哪些下文为你介绍。 1.按工伤保险条例规定,工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成。 2.工伤的认定。《工伤保险条例》第十七条规定:职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤
    • 追索赡养费的内容包括哪些
      内蒙古在线咨询 2022-07-31
      如果法院立案后发现刑民重叠会把民事案子暂停等待刑事判决结果,也可能会把案件移送到刑事审判部门一并解决。具体如何发展,要看你们的案情而定。在追索财产方面,刑事与民事也是不尽相同,刑事案件一般是公检法部门通过退赃程序追索财物退还给受害人,如果所追索财务不足以退赔会按受害数额比例退赔。民事案件则是根据民事判决内容独立进行民事执行,申请主体只能是判决书中确定的权利人,执行财产范围也不仅限于刑事判决书中确定
    • 索赔都包括哪些项目
      江苏在线咨询 2022-10-29
      医疗、误工、护理、营养、交通、伙食补助费,如果造成残疾,还有残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。您终身的免费法律顾问__石家庄A律师:免费咨询、代写法律文书、代理诉讼。
    • 建设工程索赔中索赔的范围包括哪些?如何确定工期的顺延?如何索赔
      河北在线咨询 2022-03-04
      索赔指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。发包人向承包人提出的一般称为反索赔。索赔并非仅指经济补偿,工期索赔也叫索赔。一般情况下,出现以下情形,无论合同订立的是固定总价合同还是其他合同,因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期均相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定