建筑工程合同签订条件-法师兄

建筑工程合同签订条件

来源：法律编辑整理时间： 2024-03-11 08:17:29 453 人看过

一、建筑工程合同签订条件

建筑工程合同签订条件是如下：

1．订立的主体应为完全民事行为能力人，且为两人或以上；

2．合同订立时应依法进行，不可以违反法律规定；

3．当事人必须就合同的主要条款协商一致；

4．合同的成立应具备要约和承诺阶段。

根据《民法典》第四百九十条的规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

二、建筑工程合同的违约金是如何规定的

建筑工程合同违约金的规定是：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，否则请求减少；低于实际造成的损失的，当予以增加。

根据《民法典》第五百八十五条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

三、工程合同纠纷的诉讼时效是多久

工程合同纠纷的诉讼时效是三年。我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《中华人民共和国民法典》第四百九十条

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

中标
建筑工程合同在中标后签订吗合同怎么写

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同应该按照下列方式写：一、首先写明双方当事人的基本信息以及合同的名称。二、然后内容里写明下列内容：1．项目名称、地点、范围和内容。2．施工期，包括整个项目的开闭期和中间交付项目的开闭期。3．工程质量保证期及条件。4．工程造价。5．项目的验收和工程款的支付、结算和支付。6．设计文件和概算、提供技术资料的日期和方式。7．提供材料和材料进入期限。8．工程变更。9．违约、索赔和争议。10．当事各方商定的其他事项。三、最后双方签字盖章。建筑工程合同签订时要注意什么建筑工程合同签订时要注意以下内容：1．设计费的确定：应最大限度地遵循合同自由的原则。实践中的工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是任意性规范。2．定金条款：如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20％，超过20

2023-07-21

68人看过
不可抗力
建筑工程合同的签订需要经过哪些流程

一、建筑工程合同的签订流程1、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同，参与合同谈判，组织会签;参加对合同履行的评价。2、合同预算部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性;3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款;4、物质采购部负责审核工程合同的各种材料(设备)采购与供应条款。5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。7、主管领导负责合同整体审核。8、总经理审定批准。（一）、合同预算部负责合同的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称;2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话;3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、合同专用章;4、合同签订日期;5、标的(内容);6、数量、质

2023-06-04

415人看过
承诺
建筑工程协议怎么签订

发包人（全称）：_______承包人（全称）：_______依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：________________________工程地点：________________________工程内容：________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________________________资金来源：________________________二、工程承包范围承包范围：________________________三、合同工期开工日期：________________________竣工日期：________________________合同工期总日历天数_____天。四、质量标准

2023-06-05

389人看过
合同履行地
签订建筑工程合同后违约,该怎样处理

建筑工程合同违约责任：1、承包人的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。(2)工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。(3)防止损失扩大责任。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大。承包人没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。2、发包人的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。(3)工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。(4)超过合同规定

2023-03-09

80人看过

工程施工合同
建筑工程承包合同与建筑工程施工合同

建筑工程施工承包合同内容包括：(1)工程名称、地点、范围和内容。(2)工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期。(3)工程质量保修期及保修条件。(4)工程造价。(5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式。(6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式。(7)材料的供应及材料进场期限。(8)工程变更。(9)违约、索赔和争议。(10)当事人约定的其他事项。一、建设工程发包合同样本是哪些建设工程合同样本为：1、项目概况：项目名称、地点、范围和内容、计划批准单位和文号等；2、工期：总工期、开工日期、竣工日期等；3、工程合同总价；4、材料、设备供应：所需建筑材料、构件、设备等材料的供应方式、材料、设备供应范围的划分和检验；5、工程质量及检验验收：工程保修期为1年；6、施工设计变更；7、双方负责事项：发包人负责事项，承包人负责事项等；8、工程价款的支付和结算：支付

2023-03-11

87人看过
法律综合知识
订立建筑工程合同有哪些程序

签订建筑工程合同需要建筑单位提出项目建议书，报国家计划部门批准；进行可行性研究，编制计划任务书，报国家计划部门审批；订立勘察、设计合同；订立施工合同；建设工程合同成立。订立建筑工程合同有哪些程序的法律依据《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第七百九十一条　发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。\n　　总承包人或者勘察、设计、施工承包

2022-07-17

277人看过
书面合同
签订建筑施工合同必须备案吗

建筑施工合同必须备案。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限的，要在7日内到指定的部门备案。备案的流程包括以下几项：1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报，根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息，打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料，符合要求的，加盖合同备案专用章。一、建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定诉讼管辖是指各级法院之间以及不同地区的同级法院之间，受理第一审民商事案件、知识产权案件及其他

2023-02-23

206人看过
法律综合知识
建筑合同没有签订工期怎么办

一、建筑合同没有签订工期怎么办在建筑合同没有明确规定工期的情况下，处理这一问题的首要原则是依据双方当事人的协商结果。1．如果双方能够通过友好协商达成一致，可以明确工期，并签署补充协议。2．若协商无果，则可以考虑依据《民法典》中关于合同履行的相关规定，即当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。这意味着，在双方没有明确约定工期的情况下，双方应当根据实际情况，结合工程的特点和需要，合理确定工期，并据此履行各自的合同义务。二、建设工程不签合同怎么办在建设工程领域，如果双方没有签订书面合同，这确实会给双方的权利和义务带来一定的不确定性。然而，这并不意味着双方的权利无法得到保障。1．双方可以尝试通过协商来达成口头协议，并尽量将口头协议的内容落实到书面上，以便在后续履行过程中有据可查。2．如果双方无法达成口头协议，但一方已经实际履行了合同义务，如完成了部分工

2024-07-11

209人看过

工程施工合同
签订建筑工程施工合同谈判的依据是什么？

谈判建筑工程施工合同各条款时，发包人和承包人都要以下列内容为依据：1．法律、行政法规这是订立和履行合同的最基本的原则，必须遵守。也就是在双方谈判合同具体条款时，不能违反法律、行政法规的规定。谈判只能在法律和行政法规允许的范围内进行，不能超越法律和行政法规允许范围进行谈判。例如：《招标投标法》第九条规定：“招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。”根据这一规定，如要求承包人垫付建设资金，这是与法律相抵触的，如果签订这类合同，是属于无效条款。2．通用条款《通用条款》各条款中有四十多处需要在《专用条款》内具体约定。因而《专用条款》具体约定的内容，在谈判时，都要依据《通用条款》这条谈判约定。3．发包人和承包人的工作情况和施工场地情况建设工程的工程固定、施工流动、施工周期长及涉及面广等特点使发包人和承包人双方都要结合双方具体的工作情况和施工现场等因素谈合同

2023-06-10

57人看过
合同履行地
建筑公司劳务工怎么签订合同

签订建筑劳务合同需要注意一下几点：1、聘用的时间、岗位、工资和福利待遇、工作时间和劳动保护。这些必须明确，无歧义。2、甲乙双方的责任和义务。这些应该对等，权利和义务应相辅相成。3、违约责任和争议处理。4、合同的中止和终止，即合同的有效性。一、劳务合同纠纷怎么处理吗可以提起民事诉讼。因劳务合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。在劳务合同中，雇主处于支配地位，雇员则处于被支配的从属地位。虽然双方当事人的法律主体地位形式上平等，但在合同履行过程中，雇主与雇员之间的主体身份是不平等的。二、劳务合同解除要赔偿吗在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反用人单位的规章制度的；严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；致使劳动合同无效的；被依法追究刑事责任的。那么用人单位可

2023-02-19

346人看过
法律综合知识
房屋建筑合同签订协议

一、房屋建筑合同签订协议甲方：乙方：依据《民法典》第三编合同，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。一：工程慨况该工程位于（）砖混五层楼房，基础为铃筏形基础；一、二层为现浇板，其余楼层为预制板，构造柱，圈梁，木瓦屋面等。二：承包方式甲方以包料不包工的方式承包给乙方。三：工程承包范围按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。四：承包价格及付款方式1：价格：140元／平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。2：基础竣工后付款人民币50

2021-11-15

433人看过
要约
建筑工程合同签订阶段有什么法律风险

建设工程涉及到的合同包括勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、材料设备合同等，最容易出法律风险的合同是施工合同，因为施工合同涉及标的额大、工期长、造价也高，需要引起当事人格外注意。1、合同主体资格的风险大型建筑企业大多数都在外地开办有分公司，但是其中有很多分公司名义上是某企业的分公司，实际上是包工头在独立运作，包括投标、施工等。按照一般的"行规"，包工头中标之后，应该是以建筑企业本身的名义来签订合同的。但是，有部分包工头为免交一定数量的管理费，中标之后不通知建筑企业，而是私刻建筑企业的公章来与业主签订合同。一旦出了问题，包工头就跑了，而合同又不是建筑企业自己签的，业主的利益很难保障。2、合同双方权利义务约定不全面的风险目前工程合同中普遍存在的一个现象就是合同双方的基本权利义务约定不全面，主要是义务方面存在漏项。比如对于业主来说，招标时候的本意是打算将施工过程中的一些附随工程也交给施工单位

2023-04-27

101人看过

法律综合知识
建筑工程合同违约金的签订标准是多少？

一、建筑工程合同违约金的签订标准是多少？建筑工程合同违约金的签订标准在法律上没有明确规定，需要双方协商处理，根据《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《民法典》对于违约金的规定第五百八十六条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十七条债务人履行债务的，定金应当

2024-01-28

192人看过
法律综合知识
建筑工程没签合同保修吗

一、建筑工程没签合同保修吗依照我国相关法律法规，合同的签订形式多种多样，既有正式的书面协议、契约以及详尽的合同书，也包括双方当事人之间可能存在的往来信函及各种形式的履约证据，例如电报、电传、传真、电子数据交换以及快速便捷的电子邮件等等。除此之外，口头约定亦可构成有效的合同关系。若工程队伍已开始进行现场施工，从法律角度来看，这无疑意味着双方已经达成了合同关系。根据中华人民共和国国务院颁布的《城市道路管理条例》第十四条之规定，城市道路实行工程质量保修制度。具体来说，城市道路的保修期限为一年，自交付使用之日起算。在此期间，若出现任何工程质量问题，均应由相关责任单位承担维修或保修义务。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款

2024-07-05

76人看过