关于工程延误的期限如何认定
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-20 15:43:30 428 人看过

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》

第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

一、建筑工程逾期怎么处理

承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。

建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。

承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

2、受发包人的监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

3、保建设工程质量达到合同约定的标准。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

4、包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 06:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 关于工程履约保函的延期
    由于工程履约保函都是在项目工程合同签订前后向银行申请的,有些比较大的项目工程工期往往估算的不准确,具体的完工工期很难确定,合同中一般协议是由业主觉得施工进度后来确定,所以延期完工的可能性还是很大的。此时,这就会牵扯到工程履约保函有效期的确定和履约保函延期的问题。相信很多业主和承包方都不太了解这方面,只是以为银行保函只在履约保函上说明的有效期内有效,而不了解履约保函还可以延期。在履约保函有效期要到了但工程还没有结束,无论保函申请方和银行有没有给保函延期,但法律上都有要求保证期是强制顺延的。在此还是建议业主在履约保函有效期到的时候需要延期的话还是需要向保函申请人和银行提出履约保函延期的要求。这时就需要申请人、担保公司和银行沟通,补交一定的费用把履约保函延期,这样会为业主规避一定的法律风险,能切实保证承包商的顺利履约完成项目工程。一、工程上履约担保期限一般多长时间工程履约保函的有效期一般会在合同
    2023-06-29
    63人看过
  • 因工期延误造成的误工费如何计算?
    一、伤残认定误工费如何计算?1、有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注:对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起,则是执行的问题。2、无固定收入的:2.1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注:收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2.2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准):误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注:“相同、相近行业”判断标准:①产业分类标准;②同一产业内的社会评价标准。③以省、自治区、直辖市为判断标准(区别于民诉法上“受诉法院所在地”)。(实践中一般以(每年5月份左右)各省、自治区、直辖市高级法院会对本辖区相关数据作出的统计(引用统计部门)为依据,以江西为例,如《江西省人身损害赔偿案件适用法律若
    2023-03-20
    362人看过
  • 如何认定工程延期竣工验收的过错责任
    原告**公司称,原告与被告于2007年12月28日签订了《建设工程施工合同》,约定原告承担被告校园内学生公寓楼的施工,被告按时间支付工程款合同约定的限度和方法,并约定了双方的权利和义务。合同签订后,原告按约定履行了承包工程施工义务,于2009年8月31日验收完成,工程质量验收合格后交付被告使用。2011年12月31日,经工程结算审核,学生公寓楼项目核定结算价为2212502.09元。但工程竣工后,被告仅向原告支付工程款118万元,但仍拖欠工程款1032502.09元。经原告多次追讨,被告仍未支付工程款,故原告上诉法院判决被告支付工程款1032502.09元,同期违约金44250元(工程款总额2212502.09元乘以2%)和工程款利息258889.3元(中国人民银行2009年10月1日起),同类贷款利率计算至2013年8月31日,并计算后续利息直至付款之日),本案诉讼费用由当事人承担。被告
    2023-05-07
    424人看过
  • 如何认定交通误工的认定
    如果因为交通事故耽误工作了或者造成了实际的经济损失,就可以主张误工费。交通事故误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。(一)交通事故的被害人。交通事故的被害人在事故中受到了一定的人身伤害,其从受伤到治愈(或是到可以工作的身体程度)是需要一个过程的,对于劳动工作者,其无法工作产生的劳动损失是客观必然的,对此方面的财产性弥补是责任人的当然义务。(二)死亡家属因办理受害人丧葬事宜而产生的工作收入损失。司法实践中,在有的地区法院会把这类损失纳入丧葬费用当中,但无论以何种形式,对亲属因死者的丧葬事宜所产生的误工费用为法律所认可。误工赔偿权利产生条件:1、赔偿权利人须是若非事故的产生则会是正常享有工作收入的人。2、事故的产生直接导致了赔偿权利人正常合法工作收入的中断。3、赔偿权利人依法可以向赔偿义务人追偿。一、交通
    2023-06-20
    498人看过
  • 关于劳务关系的如何认定工伤
    劳务关系是不认定工伤的。申请工伤认定的前提之一是劳动者与用人单位存在着劳动关系,而劳务关系中的当事人不能申请工伤认定,但可以依法要求侵权责任人承担民事赔偿责任。一、劳务合同能签竞业限制么劳务合同是否签竞业限制由用人单位和劳动者双方自愿协商约定。虽然《劳动合同法》中规定了竞业限制,但是并不代表竞业限制的约定仅能约束劳动关系中的企业和员工。在实践中,即使双方构成劳务关系,如果双方在相关协议中约定了竞业限制义务,法院也会按一般的民事协议处理,而民事活动尊重意思自治,即应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,只要相关协议未违反法律强制性规定即为有效。对于用人单位而言,不管对于劳动关系还是劳务关系的员工,若与员工在任何协议中约定了竞业限制义务的,在解除或终止用工关系时,都应当做全面的审查,若无需员工履行相应义务,应当明确书面告知。对于员工而言,不论和公司构成劳动关系还是劳务关系,从原用人单位离
    2023-06-22
    323人看过
  • 医院延误病情如何认定
    法律综合知识
    一、医院延误病情如何认定面对医院是否延误病情的疑问,首先需通过卫生行政主管部门进行医疗事故技术鉴定来明确。这一步骤是判断医院是否存在误诊误治及延误病情责任的关键。《医疗事故处理条例》明确规定了医疗机构在发生医疗事故或重大医疗过失行为时的报告义务,包括特定情形下需及时向卫生行政部门报告。通过医疗事故技术鉴定,可以科学、客观地评估医院在诊疗过程中的行为是否符合规范,是否存在延误病情的情况。二、哪些情形医院不担责?在探讨医院责任时,有几种情形是医院不承担侵权责任的。1.若患者或其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗活动,医院在此情况下不承担因患者不配合而导致的延误病情责任。2.医务人员在紧急情况下,如抢救生命垂危的患者时,已尽到合理诊疗义务的,也不应被追究责任。3.受限于当时的医疗水平难以进行诊疗的,医院同样不承担因此导致的延误病情责任。这些规定旨在平衡医患双方权益,确保医疗活动的正常进行
    2024-08-05
    430人看过
  • 工程延期与工程延误一样吗
    一、工程延期与工程延误一样吗工程延期与工程延误不一样,建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期,由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期,业主需要承担因工期延长而增加的费用;对于工程延误,承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。二、工程延期违约金过高怎么办工程延期违约金过高的情况下,可以向司法机关起诉来解决。如果超出法律规定的违约金上限,则是不合法的。违约金是适用约定违约金,即当事人约定的违约数额赔偿,但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的三、工程延期的原因1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.工程师未
    2023-04-25
    472人看过
  • 工期顺延应该如何认定
    法律综合知识
    在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知
    2024-01-12
    333人看过
  • 建筑工程工期延误如何计算违约金
    一、建筑工程工期延误如何计算违约金按照合同中的约定进行计算即可。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、合同中没有约定违约金应该怎么办没有约定违约金的,可以依法主张由违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定
    2023-09-18
    213人看过
  • 关于简易程序延期的有关规定
    《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》规定:“简易程序审理的案件,当事人约定在审判期间届满后继续适用简易程序的,经院长批准,可以延长审判期间。延长后的累计审判期间不得超过六个月。审判期间从立案的第二天。“因此,适用简易程序审理的案件,不存在延长审理期限的问题。是否延期最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见规定:审判期间届满,双方同意继续适用简易程序的,经院长批准,可以延长审判期间。延长后的累计审判期间不得超过六个月。审判期间从立案后次日起计算因此,适用简易程序的案件可以延长审理期限是没有问题的。审判时间(延长)是指人民法院根据具体情况将确定的审判日期或正在进行的审判推迟到另一审判日期的制度。法律规定的“特定情形”有四种:一是必须到庭的当事人和其他诉讼参与人因正当理由不能到庭;二是当事人临时申请回避;三是通知新证人到庭、取证、重新鉴定、勘验
    2023-05-07
    130人看过
  • 工期延误后如何确定扣除比例
    法律咨询:工期延误后如何确定扣除比例?在施工合同中,只约定工期扣除比例,不约定最高扣除比例。工期延误后如何确定扣除比例?律师回复:在实践中,工期延误的罚款是万分之几。如果没有明确约定,如果认为过高(可能超过损失的30%),可以请求法院适当减少。5%至50/10000。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第五十六条建设工程勘察设计单位必须对其勘察设计质量负责。勘察设计文件应当符合有关法律、行政法规、建设工程质量安全标准、《建设工程勘察设计技术规范》和合同的规定。设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当标明规格、型号、性能等技术指标,质量要求必须符合国家标准。第五十七条建筑设计单位对设计文件中选定的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂家或者供货单位。第五十八条建筑施工企业对工程施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计
    2023-05-02
    397人看过
  • 工期延误应当如何处理
    法律综合知识
    一、工期延误应当如何处理工期延误应当如下处理:1.承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;2.发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。根据《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、工程合同违约纠纷怎么处理1.是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法2.是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;3.是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商
    2023-06-12
    166人看过
  • 误工日期的认定是应该如何样的?
    “误工日期应当按其实际损害程度、恢复状况并参照治疗医院出具的证明或法医鉴定等认定”的规定,误工日期由患者的住院天数和出院后治疗医院出具证明的休养天数两部分组成,从医疗事故发生的当日开始计算,遇国家法定节假日均不扣减。治疗终结后无正当理由拒不出院或无相关证明擅自休养的,不予计算误工费。医疗事故造成患者残疾的,自专家鉴定组出具《医疗事故技术鉴定书》后不再计算误工费,即残疾者定残之后不再赔偿误工费。在我们的现实生活当中发生交通事故之后是不需要太过于慌张的,因为关于赔偿方面的一些问题都是有非常明确的规定的,这其中不仅仅是包括有医疗费用的赔偿,还包括有误工费用的赔偿,如果双方关于赔偿问题不能够达成一致,可以诉讼解决。
    2024-02-05
    383人看过
  • 建筑工程延误违约金的相关规定
    建筑工程延误违约金原则上是有约定从约定,但是需要符合实际情况。1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?(
    2023-06-15
    141人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 公司的工程延期了,关于建设工程延误工期反诉状如何写?
      辽宁在线咨询 2022-07-26
      承包人要求支付工程款,发包人主张工程质量不符合合同约定给其造成损害的,应按以下情形分别处理: (1)建设工程已经竣工验收合格,或虽未经竣工验收,但发包人已实际使用,工程存在的质量问题一般应属于工程质量保修的范围,发包人以此为由要求拒付或减付工程款的,对其质量抗辩不予支持,但确因承包人原因导致工程的地基基础工程或主体结构质量不合格的除外;发包人反诉或另行起诉要求承包人承担保修责任或者赔偿修复费用等实
    • 延期工程合同的如何认定
      澳门在线咨询 2022-12-18
      建筑工程是有规定的工期的,在相应的工期里面必须要按时的完工,要是不按时完工的话而预计会有延期的情况,就需要打一个工程延期的申请,避免赔偿延期钱。补充协议只要说明延期后工期,延期责任如何承担,就可以。最好有建设单位和监理单位签字盖章。
    • 关于工程延误违约金诉讼时效的规定
      香港在线咨询 2022-11-26
      从债权人起诉之日倒计三年(此处假设适用三年的诉讼时效)之日起算,计至债务人实际清偿之日,此期间以前的违约金视为已经超过诉讼时效,债务人提出诉讼时效抗辩,法院予以支持;此期间以内的违约金视为未超过诉讼时效,债务人提出诉讼时效抗辩的,法院不予支持。
    • 关于施工合同的延误
      香港在线咨询 2023-01-08
      合同范本通用条款 11、2规定推迟开工日期,业主应赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。延期开工会造成承包商原定人、机、料调配计划的变更风险,分包商的报价有效期到期风险,物价上涨风险等。由于承包商往往只能获得延期开工造成直接经济损失的全部或部分赔偿,间接损失一般不容易得到赔偿,因此大多数情况下承包商都希望及时开工,缩短投标和开工之间的时间。为了获得间接损失,承包商有必要在专用条款 11、
    • 最高人民法院关于误工费如何认定
      山东在线咨询 2022-07-24
      1、法院对误工费的判决依据是根据受害人的实际收入情况确定的。 2、误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 3、受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。