消防工程配合费怎么索赔-法师兄

消防工程配合费怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 20:46:13 239 人看过

一、消防工程配合费怎么索赔

按照规定如果属于合同违约的行为，合同有约定的，承包人按合同约定要求建设单位赔偿，没有约定的，按实际造成的损失赔偿。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、工程索赔费用的组成

(1)人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

(2)设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

(3)材料费：材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多消防相关文章

消防
消防工程师通过期限是几年,怎么报考消防工程师

一、消防工程师通过期限是几年消防工程师证有期限，消防工程师证有有效限制，注册证的每一注册有效期为3年。注册证在有效期内是相应级别注册消防工程师的执业凭证，由注册消防工程师本人保管、使用。申请初始注册的，应当自取得一级、二级注册消防工程师资格证书之日起1年内提出申请。《注册消防工程师制度暂行规定全文》第二十三条注册证的每一注册有效期为3年。注册证在有效期内是相应级别注册消防工程师的执业凭证，由注册消防工程师本人保管、使用。第二十四条申请初始注册的，应当自取得一级、二级注册消防工程师资格证书之日起1年内提出申请。逾期申请初始注册时，须符合本规定继续教育要求。初始注册、延续注册、变更注册、注销注册和不予注册等注册管理的具体办法，由公安部另行规定。二、怎么报考消防工程师每年的8月下旬各省开始陆续报名具体报名网址，中国人事网→注册账号→填报名表需要现场审核的资料1、报名表盖公章2、身份证盖公章3、毕

2023-04-18

403人看过
消防
消防工程施工方案怎么做

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施及违约承诺，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、质量通病预防措施等。特别提示：一定要结合评分要点，有针对性地编写施工组织设计。2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本项目的主要施工设备表附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表附表七质量通病分析及预防措施附表八合理化建议表编制施工组织设计的主要内容（1）工程概况及特点分析分析和概要说明本

2023-02-26

134人看过
损害赔偿
索赔消费权损害赔偿，什么情况下消费者可以索赔？

我国《消费者权益保护法》(以下简称为《消法》)第十一条规定，消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利。所以，根据此规定，消费者的索赔权包括以下内容：1、超时服务索赔权。《消法》第十六条第二款规定：“经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务。”因此超时服务所包含的内容极其广泛，如班机晚点、班车晚点、预约服务(如安装闭路电视)延误等等。超时服务的索赔又分为两种：一种是事后索赔，一种是事中索赔。2、延误使用索赔权。消费者只要不是因为自己的过错而购买了不合格的商品从而耽误使用的，就可以向销售者要求赔偿。3、精神损害索赔权。《消法》第五十条规定，经营者侵害消费者的人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的，应当停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉，并赔偿损失。第五十一条规定，经营者有侮辱诽谤、搜查身体、侵犯人身自由等侵害消费者或

2023-02-04

461人看过
精神损失
消费者精神损失怎么索赔

按照现有的惯例和法规，消费者在遭受侵权后，能得到的赔偿仅仅是依照商品与服务价格以及相关内容计算的经济损失。事实上，在消费者权益受损的整个过程中，实际损失与经济损失并不是等值的，前者还包含着消费者为投诉所耗费的精力，甚至在交涉中还可能遭受到人格尊严的伤害，即精神损失。每当买到假冒伪劣产品时，广大消费者首先想到的是向消费者协会投诉。但是并非所有的投诉消协都予以受理，因为根据《中国消费者协会受理消费者投诉规定》，各级消协不受理如下投诉：1.消费者个人私下交易纠纷;2.经营者之间购销活动方面的纠纷;3.商品超过规定保修期和保证期而产生的纠纷;4.商品标明是处理的(没有真实说明处理原因的除外)5.未按商品使用说明安装、使用、保管、自行拆动而导致商品损坏或人身危害的;6.被投诉方不明确的;7.争议双方曾达成调解协议并已执行，而没有新情况新理由的;8.法院、仲裁机构或有关行政部门已受理调查和处理的;9.

2023-05-01

498人看过

不可抗力
工程索赔费用含税么

除工程内容的变更或增加，承包人可以列人相应增加的规费与税金。其他情况一般不能索赔。索赔规费与税金的款额计算通常是与原报价单中的百分率保持一致。一、工程索赔的内容有哪些1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震，海啸，水灾，以及国家政策的变化等。2、发包人违约引起的索赔发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件，未按照合同约定的期限和数额付款等，监理人未能按照合同约定完成工作，如未能发出图纸，指令等也视为发包人违约。3、合同错误引起的索赔如合同条文不全，错误，矛盾等设计图纸，技术规范错误等。4、合同变更引起的索赔因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条

2023-06-23

69人看过
消防
合肥消防工程施工合同备案流程是什么

备案要经过建设审核以及消防审核的，如果在合肥进行消防工程进行施工是要准备好备案的合同的，合同备案首先要在网上的系统打印出合同的草案以及协议，然后带齐相关的资料到合同备案管理机构办理相关手续，最后就是等待备案机构对资料进行审核，合格的话就会加盖合同备案专用章，正式出具《合同备案表》。相关法律依据：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。由此可知建设工程合同的备案是有期限的，要在7日内到指定的部门备案。一、建设单位在申请消防设计审核应当提供下列材料(1)建设工程消防设计审核申报表；(2)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；(3)设计单位资质证明文件；(4)消防设计文件；(5)法律、行政法规规定的其他材料。依法需要办理建设工程规划许可的，应当提供建设工程规划许可证明文件；

2023-04-04

382人看过
合同条款
如何预防和处理工程索赔

（1）工程索赔的预防。作为业主、监理工程师和承包商，应根据自身经验和有关规定，采取积极措施，防止可预见索赔事件的发生。如加强合同管理、加强前期准备工作、加强设计方案审查等。但如果真的发生索赔，我们应该采取积极措施，将索赔成本控制在最小范围内。在市场经济条件下，合同是制约甲乙双方经济行为的标准，作为业主的管理人员，应注意全面、严格地履行合同。在签订合同前，要反复考虑合同条款，注意合同文件文本的严密性，防止合同执行中的文本漏洞造成索赔机会，导致追加投资。在设计管理方面，力争按合同规定索取设计图纸和资料，要求设计单位提高设计质量，有条件时引入设计竞争机制，提高设计服务质量。通过设计招标，选择信誉好、设计水平高、管理能力强的设计单位，尽可能降低因设计原因增加工程造价的风险，提高设计后期的服务质量。在物资供应方面，设备、材料要保质保量按时供应。尽量避免因所供材料的规格、型号、品种与图纸不符而造成材料

2023-05-07

357人看过
消防
消防合同制消防员工工资标准

劳动者和用人单位建立劳动关系，劳动者的工资通常和用人单位应当在签订劳动合同时协商一致确定，劳动者的工资待遇和工作岗位、工作能力、绩效考核、加班时间、用人单位补助等相关。消防合同制消防员属于具有特殊技能和特殊岗位的人员，责任重大，通常待遇高于一般企业的员工待遇。《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》一、日工资、小时工资的折算按照《劳动法》第五十一条的规定，法定节假日用人单位应当依法支付工资，即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的11天法定节假日。据此，日工资、小时工资的折算为：日工资：月工资收入÷月计薪天数小时工资：月工资收入÷（月计薪天数×8小时）。月计薪天数＝（365天-104天）÷12月＝21.75天二、如果用人单位工作拖欠工资，有两个途径可以要求支付工资：1、劳动者可以到当地劳动局劳动监察投诉；2、可以到当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，

2023-02-14

351人看过

法律综合知识
消防工程质保期是几，防火门是否属于消防工程

一、消防工程质保期是几年2年时间。根据国务院的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。消防工程属于第四种，所以为2年。二、防火门是否属于消防工程1、防火门是属于消防工程的，而且必须由消防部门验收合格才能使用。2、消防工程包括很多，比如报警系统、灭火系统、防排烟系统、防火门系统等。《中华人民共和国消防法》第九条建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。我们可以了解到按照规定消防工程质保期是两年的时间，这

2024-04-14

392人看过
业主
业主取消工程量如何索赔

一、业主取消工程量如何索赔业主违反合同的约定取消工程量的，是属于合同违约的情形，双方可以协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。二、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构

2023-06-15

177人看过
法律综合知识
个人承包消防工程合同效力怎么样

一、个人承包消防工程合同效力怎么样据法律规定，个人无法独自签署有效的工程承包协议。因为他们不具备法定的承包方资格。依据相关法规，工程合同的承包方需拥有企业法人资格，且需持有由工商行政管理机关颁发的营业执照以及由建设行政主管部门颁发的资质证书。只有在其被核准的资质等级许可范围之内，才能承担相应的工程项目。因此，个人显然不能够成为承包方。《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别

2024-07-18

488人看过
消费者权益日
3·15消费者权益日消费者合法权益受损时怎么索赔？

(1).消费者在购买、使用商品时，其合法利益受到侵害的，可以向销售者要求赔偿。(2)消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向销售者要求赔偿，也可以向生产者要求赔偿。(3)消费者在接受服务时，其合法利益受到侵害的，可以向服务者要求赔偿。(4)消费者在购买、使用商品或者接受服务时，其合法利益受到侵害，因原企业分立、合并的，可以向变更后承担其权利义务的企业要求赔偿。(5)使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权利益的，消费者可以向其要求索赔，也可向营业执照的持有人要求索赔。(6)消费者因经营者利用虚假广告提供商品或者服务，其合法益利受到损害的，可以向经营者索赔。(7)消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，其合法权益受到侵害的，可以向销售者或者服务者要求索赔。一、消费者的合法权益受到侵害时怎么办?(一)与经营者协商和解;(二)请求消费者协会或者依法成

2023-05-07

319人看过

业主
怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2023-04-18

321人看过
法律综合知识
工程配合费是什么费用

1．施工协作费用：此乃指由总承包商向分包商支付的施工配合费用，这部分费用主要用于补偿总承包商在项目实施过程中为协调配合分包商而额外产生的现场管理成本。2．施工协作费用的具体计算方法：应当根据分包工程的总价值按比例收取相应的配合费用。通常情况下，分包商仅需提供实物工程量，而配合费用则主要涵盖了分包商在实物工程量基础之上所应获得的全部价款总额。3．施工协作费用所包含的具体内容：主要涉及到施工期间的用水、用电供应，垂直运输设备的使用，场内运输费用的承担，以及安装过程中所需要的定位、定线等辅助材料的采购与供应。《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十四条勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工

2024-05-04

254人看过