建筑工程不可抗力因素包括什么-法师兄

建筑工程不可抗力因素包括什么

来源：互联网时间： 2024-02-23 03:50:23 383 人看过

一、建筑工程不可抗力因素包括什么

建筑工程中的不可抗力因素包括以下情况：

1．自然灾害，如台风、洪水、地震、重大的地震、海啸、台风、海浪、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。

2．政府行为，如征收、征用、战争、武装冲突等。

3．社会异常事件，如罢工、骚乱、暴动等。

二、建筑工程不可抗力因素导致的损失由谁担责

建筑工程不可抗力因素导致的损失由以下主体担责：

1．工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

2．发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；

3．承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

4．停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。

三、建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效

建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效是3年时间。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《中华人民共和国民法典》：第九章　诉讼时效　　第一百八十八条　向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。\n　　诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
建筑工程人力不可抗拒有哪几点？

不可抗力主要包括以下几种情形：1、自然灾害，如台风、洪水、地震等；2、政府行为，如征收、征用；3、社会异常事件，如罢工、骚乱。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后，遭遇事故一方应采取一切措施，使损失减少到最低限度。在订立买卖合同时，一般都订有不可抗力条款，其内容包括：不可抗力内容；遭到不可抗力事故的一方，向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式；遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履

2023-06-25

311人看过
不可抗力
工程因不可抗力因素发生的后果谁承担

工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素主要有自然现象，如地震、台风，也包括社会现象，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力，具有客观上的偶然性和不可避免性，主观上的不可预见性以及社会危害性。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、

2023-08-13

126人看过
不可抗力
建筑工程不可抗力合同是怎样的如何理解不可抗力

建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失，并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的，承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种，自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸，社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。一、疫情退租属于不可抗力吗新冠肺炎疫情是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，属于法律规定的不可抗力。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。对在疫情前已签订租赁合同的履行造成影响的，可适用不可抗力条款。当事人迟延履行在先，不可抗力发生在后的除外。二、拆迁属于否可抗力因素吗拆迁不属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避

2023-06-19

272人看过
法律综合知识
建筑工程中什么样的情况被称为不可抗力

一、建筑工程中什么样的情况被称为不可抗力建筑工程中的不可抗力是指承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力，承包方要迅速采取保护措施，尽力减少损失，并及时通知发包方。不可抗力包括以下具体内容：1．自然灾害：例如自然灾害、如台风、洪水、冰雹等；2．政府行为：例如征收、征用、战争等；3．社会异常事件：例如罢工、骚乱、游行等。二、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力原因造成的停工可以索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及

2023-09-14

139人看过

不可抗力
索赔与不可抗力因素

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》

2023-07-05

377人看过
法律综合知识
什么是不可抗力因素国家政策

一、什么是不可抗力因素国家政策不可抗力因素通常指的是那些无法预见、不能避免且无法克服的客观情况，它可能源自自然灾害如地震、水灾、火灾、暴风雪等，也可能来自于国家政策、法律法规的调整。1．国家政策作为不可抗力因素的一种，指的是政府在特定时期为了实现某种目标而出台的一系列政策措施。2．这些政策可能对合同双方的权利义务产生重大影响，进而影响到合同的履行。例如，政府突然宣布对某些行业实施严格的监管措施，或者对某类商品实施禁运等，这些都可能被视为不可抗力因素。二、不可抗力的定义及要件所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。要构成不可抗力，必须满足以下要件：1．不可预见的偶然性。（1）不可抗力所指的事件必须是当事人在订立合同时不可预见的事件，它在合同订立后的发生纯属偶然。这种预料之外的偶然事件，并非完全不能想象，但由于其出现的概率极小，往往被当事人忽略不计。（2）在判断某一

2024-07-09

439人看过
法律综合知识
什么样的情况在建筑工程中被称为不可抗力

一、什么样的情况在建筑工程中被称为不可抗力1．自然灾害，如台风、洪水、地震等；2．政府行为，如征收、征用；3．社会异常事件，如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、建筑工程合同如何进行审查建筑工程合同如下进行审查：1．审查合同当事人的主体资格，承包人应当持有依法取得的资质证书；2．审查合同内容，合同不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得违背公序良俗；3．审查合同订立过程，工程合同应当采用书面形式。《中华人民共和国民法典》第一百

2023-09-20

328人看过
法律综合知识
如何认定不可抗力因素

一、如何认定不可抗力因素1．不可预见性，指合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见；2．不可避免性，指第三人无法采取有利措施避免损害结果发生；3．不可克服性，是指当事人对该事件的后果无法加以克服。二、不可抗力因素需要承担违约责任吗不可抗力因素一般不需要承担违约责任，《民法典》规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，

2023-08-24

271人看过

不可抗力
怎样判定不可抗力因素

一、怎样判定不可抗力因素1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准：一是客观标准，就是在某种具体情况下，一般理智正常的人能够预见到的，合同当事人就应预见到；如果对该种事件的预见需要有一定专门知识，那么只要具有这种专业知识的一般正常水平的人所能预见到的，则该合同的当事人就应该预见到。另一个标准是主观标准，就是在某种具体情况下，根据行为人的主观条件如年龄、智力发育状况、知识水平，教育和技术能力等来判断合同的当事人是否应该预见到。这两种标准，可以单独运用，但在多种情况下应结合使用。2、不可避免性。合同生效后，当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施，但客观上并不能阻止这一意外情况的发生，这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当

2023-05-03

408人看过
不可抗力
合同中不可抗拒的因素包含什么

合同中不可抗拒的因素：（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；（2）政府行为，如征收、征用知；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。一、不可抗拒原因可以解除租赁合同吗不可抗拒原因可以解除租赁合同。造成不可抗力的因素不是劳动合同自动终止的法定条件。双方签订的劳动合同中，如有约定的不可抗力因素，劳动合同按约定终止。一般来说，劳动合同能否解除需要具体情况具体分析，也可以反馈用人单位所在地人力资源和社会保障局申请劳动仲裁。造成不可抗力的因素，是指合同订立时无法预见、避免和克服的客观情况。包括台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害；政府行为，如征收和征用；罢工、暴乱等社会不正常事件是三个方面。二、因不可抗力影响旅游行程的处理方法如何因不可抗力影响旅游行程的处理方法如下：1、合同不能继续履行，旅行社和游客可解除合同，合同不能完全履行，旅行社可以在合理范围内变更合同，游客不同意变更，可以解除合同；2、合同终止的，组团

2023-03-11

178人看过
不可抗力
什么是不可抗力，建设工程不可抗力损失如何索赔？

不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下例外：(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。律师补充：施工企业应当在不可抗力事件发生后及时通知发包人，如果还没有通知，复工后应当抓紧时间通知发包人发生了不可抗力事件，复工后应抓紧时间收集准备证据。合同对索赔期限和程序有约定的，按合同约定的期限提出索赔，当然因不可抗力事件的影响无法进行的除外。对于

2023-05-07

263人看过
不可抗力
建筑工程中的不可抗力索赔机制分析

因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。建筑工程索赔时限是多久？索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定：索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内，向合同监理单位提交索赔的书面意向通知，任何未在约定的期限内，提交索赔的书面通知，均可视为受害方放弃索赔的主张；国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定：承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师同时规定：如果承包商未能遵守规定，它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《中华人民共和国

2023-07-03

193人看过

法律综合知识
施工中不可抗力因素要怎么样赔偿

一、施工中不可抗力因素要怎么样赔偿1、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设

2024-01-23

62人看过
工程施工
建筑施工现场不安全因素

(一)人的不安全因素能够使系统发生故障或发生性能不良的事件的个人的不安全因素和违背安全要求的错误行为。1、个人的不安全因素包括人员的心理、生理、能力中所具有不能适应工作、作业岗位要求的影响安全的因素。(1)心理上的不安全因素有影响安全的性格、气质和情绪(如急躁、懒散、粗心等)。(2)生理上的不安全因素大致有5个方面。1)视觉、听觉等感觉器官不能适应作业岗位要求的因素。2)体能不能适应作业岗位要求的因素。3)年龄不能适应作业岗位要求的因素。4)有不适合作业岗位要求的疾病。5)疲劳和酒醉或感觉朦胧。(3)能力上的不安全因素包括知识技能、应变能力、资格等不能适应工作和作业岗位要求的影响因素。2、人的不安全行为指能造成事故的人为错误，是人为地使系统发生故障或发生性能不良事件，是违背设计和操作规程的错误行为。(1)不安全行为的类型1)操作失误、忽视安全、忽视警告。2)造成安全装置失效。3)使用不安全

2023-06-24

85人看过