工期拖延索赔事项有哪些-法师兄

工期拖延索赔事项有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:16:27 252 人看过

工期，是建筑工程的核心问题之一，可以讲没有不重工期的建筑工程，任何建设单位及施工企业，在签订建筑工程合同前，都会对工期进行约定。但在实际施工中，导致工期拖延的情况很多，可以预见的不可预见的都有，如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延，就会造成损失，谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。

在建筑工程中，因发包人原因导致工期拖延的，承包人是可以要求赔偿损失的。但承包人要是不清楚可以要求赔偿哪些费用的话，就可能会出现少索赔、漏索赔的现象，导致自身损失得不到应有的赔偿。

工期延误承包人可以索赔的费用

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。

根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

这些费用有单据的凭单据索偿，无单据应依法按公平合理的方式索偿，如委托物价局鉴定价格，委托专业建筑工程律师介入协助计算索赔等。若承包人没有证据证明自身损失，或申请司法鉴定亦无法确定具体损失的，发包人可以不赔或适当赔偿少部分费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工资相关文章

合同条款
工程工期延误索赔范本

一、工程工期延误索赔范本甲方：乙方：（一）索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。（二）索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。（三）索赔事项概述由我单位承建的某项目，于XX年X月X日举行开工典礼，于XX年X月X日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自XX年X月X日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至XX年X月x日开始复测X区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为XX年x月X日，延期时间为X天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探X号孔至X号孔、X号孔至X号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现X号

2023-04-12

433人看过
消费者
餐饮索赔纠纷的注意事项有哪些

餐饮索赔纠纷的注意事项有：1．在责任未认定前，餐厅的任何人不得向顾客主动建议、许诺支付或承认对事故负有任何责任；2．当顾客遭受第三人伤害时，不能置之不理，应尽量在能力范围内协助顾客；3．注意相关证据的收集，建立事故处理档案；4．如事故严重，或客人提出赔偿金额较大，与客人协商时，最好有律师在场参与，并每次作好会议记录。餐饮旅游中发生餐饮索赔纠纷的处理索赔依据我们根据《消费者权益保护法》第七条规定：消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务，符合保障人身、财产安全的要求。同时根据《民法典》第一百一十九条规定：侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前抚养的人必要的生活费等费用。《中华人民共和国消费者权益保护法》第七条消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人

2023-08-12

92人看过
建筑工程索赔
签署建筑工程索赔合同的注意事项有哪些？

一、签署建筑工程索赔合同的注意事项有哪些？1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。二、合同当事人提出工程索赔的依据有哪些？索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下，才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据，来证明索赔的成立，以争取索赔成功。施工索赔证据如下：1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资

2023-05-01

448人看过
业主
如何处理工程延期索赔

在工程项目中，工期索赔是合同管理的重要组成部分。但目前中国的特点是普通业主不考虑。在处理延误索赔时，我认为应慎重行事，注意做好以下工作：（1）延误索赔事件发生后，应及时邀请施工各方到现场调查，了解事件原因，确定事件性质，并区分风险的归属；（2）在事件发生过程中，督促审批部门对相关细节进行详细记录（包括照片），并由驻场工程师签字；（3）在事件发生过程中，积极协调各方，消除隐患引起延期索赔的因素，减少损失（4）按合同有关规定审查索赔资料，积极与承包人、监理人协商，达成一致意见

2023-05-07

470人看过

工资
索要双倍工资时有哪些注意事项

一、适用“双倍工资”的范围我们说只有符合法律规定的，适用调整的才可以“双倍工资”。这个适用范围在《劳动合同法》第2条“适用范围”中有明确的规定，即“中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者，适用本法。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，依照本法执行。”二、如何定义劳动合同具备了劳动合同的主要法律特点,就可以认定双方签订了劳动合同.在这里就公司就有了操作的空间,在我们接触的一些案例中,公司经常讲一些单纯约定工资的一些备忘录或者证明,还有一些入职的邀请函,确认函等经过一定处理后当作劳动合同来处理,以规避不签订劳动合同的惩罚.另外还有一些所谓”空白合同”,”黑白合同”,”单方合同”问题.这个就需要劳动者具备一定的法律理论和庭审经验,认真具体分析,利用举

2023-04-29

212人看过
业主
工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么

工期延误索赔的计算方法：1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况;③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3)因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。工期延误索赔的依据：1.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要.2.招标文件、施工合同文本及附件、补充协

2023-04-27

298人看过
自首
案件延期审理的注意事项有哪些

《最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释》第一百五十七条在庭审过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，提出延期审理建议的，合议庭应当同意。但是建议延期审理的次数不得超过两次。法庭宣布延期审理后，人民检察院在补充侦查的期限内没有提请人民法院恢复法庭审理的，人民法院应当决定按人民检察院撤诉处理。第一百五十九条合议庭在案件审理过程中，发现被告人可能有自首、立功等法定量刑情节，而起诉和移送的证据材料中没有这方面的证据材料的，应当建议人民检察院补充侦查。第一百六十四条对于辩护人依照有关规定当庭拒绝继续为被告人进行辩护的，合议庭应当准许。如果被告人要求另行委托辩护人，合议庭应当宣布延期审理，由被告人另行委托辩护人或者由人民法院为其另行指定辩护律师。第一百六十五条被告人当庭拒绝辩护人为其辩护，要求另行委托辩护人的，应当同意，并宣布延期审理。被告人要求人民法院另行指定辩护律师，合议庭同

2023-04-03

353人看过
合同条款
工程索赔项目包括哪些方面？

索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、施工现场管理费、利息和利润等七项内容。确定赔偿金额时应遵循两个原则:所有赔偿金额应为施工单位履行合同所必需的费用,按此金额赔偿后,施工单位应恢复到事件发生前的财务状况。索赔金额用于赔偿施工单位因索赔事件而遭受的实际损失。以下是索赔费用包括以下七项内容:1.人工费:包括工人的薪资、社会保险和福利等费用。2.材料费:包括施工所需的材料、设备和工具等费用。3.施工机械使用费:包括施工机械的租赁、维护和燃料等费用。4.分包费:指承包商将其部分工作交由其他承包商或第三方完成所收取的费用。5.施工现场管理费:包括施工现场的管理、维护和安保等费用。6.利息:指因工程延期所导致的利息费用。7.利润:指承包商因完成工程而获得的利润。这些费用与工程索赔有关,可能会在工程过程中因各种原因而产生。确定赔偿金额时，应遵循以下两个原则；所有赔偿金额应为施工单位履行合

2023-11-19

169人看过

不可抗力
建筑工程延期对项目有哪些影响？

最直接的后果是费用增加，要看是什么原因造成的，合同是怎么规定的，最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求，就是必须在某一时间完成，完不成就会造成重大损失，最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误，有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）工程设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。建筑工程延期交付的工程怎么赔1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2

2023-07-04

464人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过
业主
工期索赔和费用索赔内容包括哪些

(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。(4)分

2023-02-12

379人看过
不可抗力
工期延误应该如何反索赔

延误工期的反索赔是：发包方对承包方进行的索赔。如果承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容，影响了发包方对工程的使用和营运生产，造成发包方的经济损失的，发包方可向承包方进行反索赔。一、甲方不按合同付工程款怎么办？施工单位完成建设单位交给的施工任务后，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工合同的当事人是发包方和承包方。如果不付款是由于发包方自己的原因导致的，那么发包方没有理由不支付工程款，否则构成违约。二、承包协议书要怎么写承包协议书书写内容是，写清楚发包方和承包方的信息、工程概况、工期、工程质量和验收标准、工程款支付方式、发包方和承包方的责任，解决争议的方法等内容，然后双方签字，写上日期即可。承包协议范本发包方：承包方：遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。工程概况是，工程名称；发包文号；工程地点；工程内容；工程造价。

2023-03-02

293人看过

经理
工程延期开工注意事项

一、开工前准备工作1、组织项目部有关管理人员，熟悉图纸，准备图纸会审，确认是否有“危险性较大的分部分项工程”，如果有必须在该分部分项工程开工前做好专项安全施工方案报有关部门审批并组织专家论证。2、根据项目的具体情况，配备各种工具书，如“施工规范大全”、图集、临时用电规范、有关防水、保温施工等规范书集。3、提前做好临时围墙，主要路段高度2.5m以上，一般路段1.8m以上，并且对围墙进行美化。设置封闭式工地大门和门卫室，工地大门悬挂公司及项目名称，并在明显的位置挂设八牌一图。车辆出入口硬化处理，并设置符合有关部门规定的冲洗平台、隔水沟、沉沙池、排水沟和配备满足使用要求的高压冲洗设备等。4、施工区和生活区应分开设置，并且没有班组安全教育活动室，厨房与宿舍之间要有一定安全防火距离，工人宿舍门安装时必须向外开，生活污水要经过处理才能排入市政管网。二、基础部份1、复核规划部门定出四大角轴线是否与图纸相

2023-04-27

347人看过
继续履行
工程延期交付的索赔指南

发包人可以要求承包人承担因延期交付工程而产生的损失。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此,发包人可以要求承包人赔偿损失。发包人可以要求承包人承担因延期交付工程而产生的损失。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此发包人可以要求承包人赔偿损失。发包人如何要求承包人承担延期交付的损失？根据我国《民法典》第七百零六条规定，发包人可以要求承包人承担延期交付的损失。同时，根据第七百零七条规定，承包人应当承担延期交付导致发包人损失扩大部分的赔偿责任。因此，发包人有权要求承包人承担延期交付的损失，并且承包人应当承担延期交付导致发包人损失扩大部分的赔偿责任。发包人可以要求承包人承担因延期交付工程

2023-09-06

493人看过