北京市商品房买卖合同样本-法师兄

北京市商品房买卖合同样本

来源：互联网时间： 2023-04-22 14:32:36 449 人看过

卖方(以下简称甲方)：

买方(以下简称乙方)：

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权土地面积为______平方米国有土地使用证件为______甲方在上述地块上建设的项目名称为______现已竣工取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号)经北京市房屋土地管理局审核准予上市销售北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号

乙方自愿购买甲方的______房屋甲方愿意出售甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方双方经友好协商就上述房屋的买卖事项订立本合

第一条房屋该房屋状况详见附件一房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米分摊的共有共用建筑面积______平方米)共有共用部位详见附件二土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)上述面积已经房屋土地管理部门测绘

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元乙方预付的定金______元在乙方支付购房价款时转为购房价款

第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________

第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方交付时甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》并办妥全部交接手续交付地点：_____________________甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修

第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理

第六条双方同意在签订本合同后一个月内持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续申领房地产权属证件并按规定交纳有关税费

第七条本合同生效后除不可抗力外甲方不按期交付房屋的乙方有权向甲方追索违约金违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数字)向乙方支付违约金逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的乙方有权解除本合同合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方利息按利率计算

第八条本合同生效后除不可抗力外乙方不按期付款的甲方有权向乙方追索违约金违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止每延期一日乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的甲方有权解除本合同合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效乙方已交纳的定金甲方不予返还

第九条本合同由双方签字之日起生效未尽事项双方可另签补充协议本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分具有同等的法律效力

第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷应协商解决协商不成的双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷1.提交北京仲裁委员会仲裁2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼

第十一条本合同正本一式两份甲乙双方各执壹份副本______份房地产交易管理部门壹份______________________________

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

身份证号码：身份证号码：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

邮政编码：邮政编码：

代理人：代理人：

联系电话：联系电话：

______年______月______日______年______月______日

预售登记机关：(章)

经办人：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多商品房买卖合同相关文章

仲裁委员会
北京市存量房屋买卖合同（BF?2023?0129）

北京市建设委员会北京市工商行政管理局二OO七年五月说明1．本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定，适用于本市行政区域内国有土地上的存量房买卖。存量房，即二手房，是指通过办理转移登记取得房屋所有权证的房屋。2．签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。3．签订本合同前，双方当事人应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。4．双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为体现双方自愿的原则，本合同文本相关条款后留有空白行，供当事人自行约定或补充约定。合同生效后，

2023-05-03

298人看过
商品房买卖
商品房买卖契约是什么？商品房买卖契约样本

一、商品房买卖契约是什么房屋买卖契约是指房屋买卖双方达成的购房协议，具有法律效力。二、商品房买卖契约的样本商品房买卖契约的样本卖方(以下简称甲方)：()买方(以下简称乙方)：()甲方按照《浙江省实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例〉办法》的规定，通过()方式，取得浙江省()区(县)()地块的土地使用权，土地面积为()平方米，土地使用年限()年，自()年()月()日至()年()月()日止，国有土地使用证号为()，经浙江省房地产管理局审核，准予上市销售，浙江省商品房销售许可证号为()。乙方自愿购买甲方的()的房屋，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。第一条：()房屋，房屋用途为()，建筑面积为()平方米(含共有共用面积，房屋状况详见附件)，土地使用面积()平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过之日

2023-05-02

88人看过
优先购买权
北京市房屋买卖合同范本应当写明哪些内容？

一、北京市房屋买卖合同范本应当写明哪些内容?北京市房屋买卖合同范本应当写明以下内容，否则不具有相应的法律效力：其一、合同当事人的基本信息;其二、商品房基本状况;其三、商品房价款;其四、商品房交付条件和交付手续;其五、商品房质量和保修责任等;其六、其他事项。二、哪些情况下房屋买卖合同无效其一、房产、地产分别转让，合同无效。房屋是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，因此，房屋所有权通过买卖而转让时，该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果卖方将房产和土地分别转让于不同的当事人，或者出卖房屋时只转让房屋所有权而不同时转让土地使用权，买方可以提出这种买卖合同无效。其二、未办理登记过户手续，合同无效。房屋买卖合同的标的物所有权的转移以买卖双方到房屋所在地的房管部门登记过户为标志，否则，房屋买卖合同不能生效，也就不能发生房屋所有权转移的法律效果，即使房屋已实际交付也属无效。故只要房

2023-06-19

499人看过
商品房买卖
北京商品房买卖中购房办理的手续是怎样的？

北京商品房买卖中购房办理的手续如下：（1）签订认购书，并向房地产开发商交纳一定数额的定金或预付款。（2）签订正式的房屋买卖契约。（3）到房地产管理部门办理房屋买卖登记。外省市户口的购房者需同时办理在京购房申请。（4）按房屋买卖契约中的约定交纳房价款。需办理购房贷款的，与贷款人签订贷款协议，办理商业性贷款或住房公积金贷款。（5）验收房屋，办理入住手续，与物业管理公司签订物业管理合同。（6）按房屋买卖契约的约定办理房屋产权过户手续，领取房屋所有权证书。北京购房资格在哪里办理？一、在北京连续满五年纳税证明（指个人所得税）或者在北京连续满五年的社会保险证明；二、有北京合法有效的暂住证；三、购房人在北京没有房屋，如果已经结婚，夫妻双方在在北京没有房屋；四、身份证、结婚证和户口本；五、如果在北京以外的地方贷款买过一套房，符合以上条件在北京再贷款买房，首付款要百分之六十以上，包括百分之六十，贷款利率上浮

2023-08-10

228人看过

商品房买卖
商品房买卖认购书(样本)

编号：_________出卖人：_________通讯地址：_________邮政编码：_________营业执照注册号：_________企业资质证书号：_________法定代表人：_________联系电话：_________委托代理人：_________联系电话：_________委托销售代理机构：_________通讯地址：_________邮政编码：_________营业执照注册号：_________认购人：_________【法定代表人】【负责人】：_________国籍：_________【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_________】：_________出生日期：_________年_________月_________日，性别：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系电话：_________【法定代理人】【委托代理人】：_

2023-04-30

495人看过
不可抗力
北京市学校学生公寓床上用品买卖合同

北京市学校学生公寓床上用品买卖合同供货方：采购方：北京市教育委员会北京市质量技术监督局二〇〇五年四月说明1、本合同文本为示范文本，由北京市教育委员会和北京市质量技术监督局共同制订。2、供货方应充分认识到所提供的公寓用品的质量直接关系到学生的切身利益。3、当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同。4、签订合同前，双方应当仔细阅读合同条款，特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性的内容。5、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。供货方与采购方可以针对本合同范本中未约定或约定不详的内容，根据合同标的物的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。6、本合同文本选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时

2023-06-05

138人看过
商品房买卖合同
怎么购买商品房怎样签订商品房买卖合同

一、怎么购买商品房商品房的购买程序因商品房性质不同而有所差异，但总的来讲，以下基本步骤是每个购房者都必须经历的：1、签订认购书，并按开发商要求交纳定金或预付款；2、签订商品房买卖契约，按契约约定交付房价款；3、办理商品房抵押贷款的，应与银行签订《个人住房贷款借款合同》；4、买卖双方到市房屋土地管理局办理登记备案；5、购房者与开发商办理入住手续；6、购房者按照与开发商协议在入往前或入住后与有关物业管理公司签订有关物业管理公约及其有关附件；7、办理产权过户手续，购房者领取房屋产权证。二、怎样签订商品房买卖合同许多购房者在房屋交付时才发现眼前的房屋与当初开发商信誓旦旦的承诺相去甚远，或者根本就拿不到房产。但由于商品房买卖契约规定不清或者根本就没有作规定，无从追究开发商的责任。因此，认真签好商品房买卖契约，是保护自己合法利益的第一道屏障。签合同时有一个观念是要修正的，那就是格式合同是不可修改的。许

2023-02-12

244人看过
商品房买卖合同
【商品房买卖合同样本】深圳住房保障条例

第一章总则第一条(制定目的和依据)为完善深圳市(以下称本市)住房保障制度，切实改善住房困难的低收入家庭的居住条件，维护社会经济的稳定健康发展，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。第二条(适用对象)本市住房保障的规划、实施和监督管理，适用本条例。本条例所称住房保障，是指政府在住房领域实施社会保障职能，通过配置保障性住房、发放住房货币补贴、核减住房租金等措施，为住房困难的低收入家庭提供扶持和救助，以保障其享有适当的居住条件。本条例所称保障性住房，是指政府依照本条例，通过组织建设或其他途径安排，以限定的标准和价格向符合条件的家庭出租或出售的住房。第三条(基本原则)本市住房保障的实施和管理，应当遵循以下原则：(一)全市统一规划，统一计划，统一建设标准，统一产权管理，统一保障对象，统一配置，统一价格，统一合同;(二)坚持有计划、有步骤地改善居民的居住条件，优先解决最低收入家庭的住房困难;(

2023-04-22

344人看过

商品房买卖合同
商品房买卖合同中应明确的内容，商品房买卖合同和网签合同一样吗

一、商品房买卖合同中应明确的内容商品房买卖合同中应明确的内容包括以下方面：1.当事人名称或者姓名和住所；2.商品房基本状况；3.商品房的销售方式；4.商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间；5.交付使用条件及日期；6.装饰、设备标准承诺；7.供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任；8.公共配套建筑的产权归属；9.解决争议的方法；10.违约责任。二、商品房买卖合同和网签合同一样吗商品房买卖合同和网签合同不一样。网签合同是直接网络备案的，同样需要书面签署，但合同文本是直接从网络上下载而来，而且每一页上都有"已备案"的水印。一般可以直接网签的房屋买卖合同，说明开发商的资质和手续是齐全的，在办理契证和房屋产权证的时候会很顺利。纯书面合同也是要走备案程序的，一般手续全的开发商都会和买房者签订网上备案合同。如果是签署不备案的，则很有可能是开

2023-05-03

423人看过
法律综合知识
北京市存量房屋买卖合同（自行成交版）

BF——2007——0129合同编号：CY北京市存量房屋买卖合同（自行成交版）特别提示《北京市存量房屋买卖合同》(经纪成交版)(自行成交版)自2007年7月1日起推行使用。本合同示范文本仅供查看，不能作为签约下载使用。申请办理存量房屋转移登记手续的，买卖双方须提交通过北京市房地产交易管理网(www.bjfdc.gov.cn)和北京工商网(www.baic.gov.cn)下载合同编号标识CX的示范文本，并在打印后填写使用。

2023-06-10

227人看过
商品房买卖合同
商铺买卖合同和商品房买卖合同的比较

不一样。商品房认购书是预约合同，即为将来订立商品房买卖合同为目的而签订的合同，属于前契约阶段合同商品房买卖合同是本约合同，是为商品房买卖这一目的确定权利义务的合同。一般认购合同是属于前期对买卖意向的约定，对双方的约束力有限。如何终止商铺买卖合同合同终止的方式包括：解除、依法提存标的物、债务抵销或者免除、债权债务归于一人等。《民法典》第五百五十七条规定，有下列情形之一的，债权债务终止：（一）债务已经履行；（二）债务相互抵销；（三）债务人依法将标的物提存；（四）债权人免除债务；（五）债权债务同归于一人；（六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。《中华人民共和国民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其

2023-07-03

213人看过
商品房认购书
北京市商品房认购书(BF

出卖人：_______________________认购人：_______________________本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序，双方经协商一致，可以直接签订商品房买卖合同。认购人以交付预付款性质费用的方式认购商品房的，不适用本认购书。出卖人：_______________________________________________________通讯地址：_____________________________________________________邮政编码：_____________________________________________________营业执照注册号：_______________________________________________企业资质证书号：__________________________________

2023-06-10

312人看过

仲裁机构
商铺的买卖合同跟商品房一样吗?

不一样。商品房认购书是预约合同，即为将来订立商品房买卖合同为目的而签订的合同，属于前契约阶段合同商品房买卖合同是本约合同，是为商品房买卖这一目的确定权利义务的合同。一般认购合同是属于前期对买卖意向的约定，对双方的约束力有限。一、房屋认购协议有效期多久房屋认购协议的合同有效期一般是永久的，认购书与商品房买卖合同之间是预约与本约的关系，而认购书是平等主体之间为设立买卖商品房民事权利义务关系而签订的协议，商品房认购合同是约定商品房买卖合同基本事项，以约束双方继续就合同订立进行磋商谈判的合同。因此对于房屋认购协议的认定，其合同载体包括认购书、订购书、优先购买协议等文书。认购书具备一定条件可以认定为买卖合同。二、买房签合同交了订金毁约怎么办在交了定金并签订了购房意向书的情况下，对方还违约的，此时可以要求对方方退还定金，甚至还可要求对方退还双倍定金。如果对方不愿意返还定金或者双倍定金的，购房房可以根据

2023-03-14

266人看过
商品房买卖合同
《商品房买卖合同》示范文本的适用

现在全国通用的《商品房买卖合同》示范文本，是建设部在修订1995年《商品房购销合同》示范文本的基础上，于2000年10月推行使用的。尽管，这是一种行政指导的手段，其目的是在发展中的市场环境中给消费者一定的指导和借鉴的作用，但在合同中也体现了双方的自愿原则：合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对条款的内容进行修改、增补或删减。合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。尽管如此，各种由开发商自制格式的合同林林总总，签约很不规范，使整个商品房买卖市场呈现无序状态。因此，相关法律、法规明确规定，开发商应该在订立商品房买卖合同之前，向购房人明示《商品房销售管理办法》和《商品房买卖合同示范文本》；预售商品房的，还必须明示《城市商品房预售管理办法》。否则，房地产开发主管部门将对其处以行政处罚。还有一点值得注

2023-04-22

131人看过