建筑施工资质解除后, 如何索赔
来源:互联网 时间: 2023-03-26 10:40:55 186 人看过

1、债权人订立合同所支出的必要费用。

2、债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用。

3、债权人因失去他人订立合同的机会所造成的损失。

4、债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。

5、债权人已经受领债务的给付物时,因返还该物而支出的必要费用。

一、解除合事之后的法律后果有哪些?

1、恢复原状,指恢复到订约前的状态。恢复原状时,原物存在的,应当返还原物,原物不存在的,如果原物是种类物,可以用同一种类物返还。恢复原状还包括:

(1)返还财产所产生的孳息;

(2)支付一方在财产占有期间为维护该财产所花费的必要费用;

(3)因返还财产所支出的必要费用。

2、其他补救措施,包括请求修理、更换、重作、减价、支付违约金、赔偿损失的措施。

3、赔偿损失

(1)协议解除合同的,当事人在协议中免除了对方损害赔偿责任的,协议生效后,不得再请求赔偿;

(2)因不可抗力解除合同,不承担损害赔偿责任。但在不可抗力发生后,应当采取补救措施减少损失扩大而没有采取的,应对扩大的损失承担赔偿责任

(3)解除只向将来发生效力的,违约方应当赔偿另一方因违反合同受到的损失;解除溯及既往的,违约方应当支付受害方因订立合同、准备履行合同和因恢复原状而支出的费用;

(4)损害赔偿额应当包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

二、解除合同赔偿损失范围

合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的根据履行情况的合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取补救措施,并有权要求赔偿损失。

当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定,给对方造成损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到违反合同可能造成的损失。即合同解除后,当事人仍可要求赔偿损失,损失包括可得利益,但有限制条件,即所要求的损失存在,与违约方的行为具有因果关系且不得超过义务人的预期。

《民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

赔偿应当遵循以下规则:

(1)民法典并不规定赔偿受害人因从事一项不成功的交易所遭受的损失。

(2)损害赔偿不包括非违约方所支付的不合理开支。至于什么是“合理开支”,则应根据交易习惯等标准综合评判。

(3)损害赔偿的主旨在于补偿受害人的损失,但损失必须是实际遭受的损失。如果,要赔偿利润损失,则必须要有确凿证据证明这些利润是存在的或会发生的。尤其是在这些利润的计算中应扣除必要的支付,也就是获取这些利润所必须支付的费用。所以可得利益是净利,而不是毛利加上为获取这些毛利所应支付的费用。

(4)损害赔偿要适用损益相抵规则。比如因投资中断使工程停工,减少材料费、劳务费等开支。这些由于违约而节省的费用必须从赔偿额中扣除。

(5)损害赔偿应扣除本来可以适当避免扩大的损失,但对于为减少损失而支出的费用则应予赔偿。这些费用必须是合理的,比如安排一项替代性购买的开支。

(6)损害赔偿不能以违约方因违约而得到的利益为标准来确定赔偿额,不能判以惩罚性损害赔偿。”

法律另有规定外,赔偿范围应当包括:

1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益(履行利益)和信赖利益。

2、因合同解除而产生的损害赔偿。

(1)债权人订立合同所支出的必权费用;

(2)债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用;

(3)债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。

(4)债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。

(5)债权人已经受领债务的给付物时,因归还该物而支出的必要费用。”

三、代物清偿的要件是什么

代物清偿的要件:

1、必须有原债务存在;

2、必须以他种给付代替原定给付;

3、必须有当事人双方关于代物清偿的合意;

4、必须有债权人等有受领权的人现实地受领给付。

代物清偿系以清偿原债务为目的而负担新债务。因而代物清偿是有因行为,故应有原债务存在,代物清偿合同才能有效成立。倘若原债务不存在或无效或被撤销时,则为代物清偿合同之成立原因不存在或不合法,新债务自然不能成立。此种情况下,如果债务人已经履行了新债务,可依不当得利之规定,请求债权人予以返还。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月06日 16:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工资相关文章
  • 二级建筑施工资质条件
    特级企业:可承担各类房屋建筑工程的施工。一级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:(1)40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;(2)高度240米及以下的构筑物;(3)建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。二级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:(1)28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程;(2)高度120米及以下的构筑物;(3)建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:(1)14层及以下、单跨跨度27米及以下的房屋建筑工程;(2)高度70米及以下的构筑物;(3)建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。一、什么是建筑施工总承包资质标准建筑施工总承包资质标准是根据建筑工程施工总承包资质制定的标准,房屋建筑工
    2023-03-16
    373人看过
  • 在建工程暂停施工如何索赔
    1.停工索赔,应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限
    2023-03-31
    80人看过
  • 建筑工程审计中如何反索赔
    1、强化管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%。(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣
    2023-04-27
    468人看过
  • 如何撰写建筑工程索赔文件
    建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料,也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分:索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信,应将索赔文件的各个部分联系起来,包括(1)索赔事件的描述(2)索赔理由的清单(3)索赔金额和理由(4)索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体,一般包括三大部分。第一个是报告的标题,应该简要概括一下索赔的核心内容;第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与索赔损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性;最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面:(1)索赔事件应描述清楚,避免使用“可以”、“也许”等猜测语言,导致索赔说服力不强。(2)报告应强调事件的不可预见性和突发性,承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失,并已采取了可以采取的措施,使索赔
    2023-05-07
    235人看过
  • 建筑资质的含义:钢结构施工资质
    钢结构工程专业承包资质分为一级、二级、三级。一级资质标准企业资产(一)纯资产3000万元以上。(2)厂房面积不少于30000平方米。企业主要人员(一)建筑工程专业一级注册建设师8人以上。(2)技术负责人具有10年以上工程施工技术管理经验,具有建筑工程相关专业高级职务结构、机械、焊接等专业中级以上职务人员20人以上,专业完善。(3)持有职场证明书的施工现场管理者30人以上,施工员、质量员、安全员、材料员、成本员、资料员等人员齐全。(4)经考核或培训合格的焊工,油漆工,起重信号工等中级工以上技术工人不少于50人。企业工程业绩近五年承担以下五类中两类钢结构工程施工,工程质量合格。(1)钢结构高度在80米以上(2)钢结构单跨30米以上(3)网壳、网架结构短边跨70米以上(4)单体钢结构建筑面积在3万平方米以上(5)单体钢结构工程钢结构重量在5000吨以上。技术装备有以下机械设备(1)切割设备(多头
    2023-08-07
    488人看过
  • 建筑公司资质施工工程范围
    (一)一级企业:可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。(二)二级企业:可承担单位工程造价1200万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。(三)三级企业:可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程(建筑幕墙工程除外)的施工。公路工程施工总承包资质承包工程范围一级资质:可承担各级公路及其桥梁,长度3000米以下的隧道工程的施工。二级资质:可承担一级以下公路,单座桥长1000米以下、单跨跨度150米以下的桥梁,长度1000米以下的隧道工程的施工。三级资质:可承担二级以下公路,单座桥长500米以下、单跨跨度50米以下的桥梁工程的施工。
    2023-08-16
    455人看过
  • 建筑施工三级资质的办理
    公司先工商注册,等营业执照办理完成后,再弄齐三级资质需要的人员证件,到行政许可的建委口去办理资质申请。三级资质的建筑工程公司办理资质所需要提供的材料(一)营业执照副本复印件(二)企业机构代码复印件(三)税务登记证复印件(四)公司章程复印件(五)房屋租赁合同复印件(六)验资报告复印件(七)企业法人、财务负责人、经营负责人、技术负责人任命文件;身份证;毕业证;职称证;照片5张一寸(八)项目经理身份证;毕业证;职称证;照片5张;(能代表该工程项目业绩的施工合同;担任该项目负责人的证明文件;工程竣工验收备案表或工程质量安全评价证明。(九)企业有职称的工程技术及经济管理人员职称证;毕业证;身份证;聘用合同等。(十)企业所有相关工程技术人员及经济管理人员的养老保险。(十一)施工机械及质量检测设备购买发票、调拨单、设备台帐等。(十二)代表工程资料(中标通知、设计总图、施工合同、竣工验收报告或竣工备案表;
    2023-02-20
    358人看过
  • 建筑施工资质可以转让吗?
    1、在达成正式转让协议之前,买方必须提前调查卖方的整个公司。由于转让资质的实质是买方获得卖方公司,因此有必要调查转让公司是否存在债务纠纷,不良记录等;2、买方调查清楚后,将与卖方就转让价格进行谈判和谈判等。双方将在互利平台的基础上达成协议,并以书面形式确认;3、合同签订后,公司股权将在卖方的配合下转让给买方。4、股权变更后,买方变更公司营业执照,税务,公司账户等。5、最后,资质证书和安全许可证变更。完成变更之后,初次转让的流程完成,买方可以进行相应的业务活动。一、暂时未办理房产证的房屋怎样买卖所谓期房的转让,即预售的商品房的转让,是指预售商品房的预购人在实际占有商品房并取得房地产权证之前,将预售商品房转让给他人的一种法律行为。实践中的操作一般都是通过两种方式:(一)签定房屋买卖预约合同,待房产证出来后,双方再签订正式的房地产买卖合同,办理过户手续;(二)先租后售,即在房产证出来之前卖方先承
    2023-06-21
    478人看过
  • 施工建筑资质升级需要的业绩如何备案
    备案时间:对于建筑工程来说,在规定的时间内完成记录就可以,一般在项目完成后30天内完成备案。否则可能会导致以前的工作业绩无效。备案步骤:开始→当地建设部官网→资质管理系统→备案选项→根据步骤完成注意:注意操作中材料上传错误,细心一点。一、备案材料准备清单及注意事项有哪些1、中标通知书、施工承包合同(1)可以招标的项目,应当提交业主单位或者招标代理机构出具的有关中标文件。(2)中标通知书、施工合同、竣工验收证书等材料的开工、竣工时间,应当符合建设工程的法定程序。(3)施工合同提交的内容应主要与反映技术指标的主要内容和部分内容相同。对合同通用条款的内容没有严格规定。2、竣工及质量证明材料(1)工程竣工验收合格的,需要出具本部门的验收文件或工程质量鉴定证书复印件,包括验收所涉及的单位和人员、验收的内容、结论和时间等。企业项目在国外的,需要驻外使馆业务部门的证明文件。(2)单位项目完成后,必须进行
    2023-02-27
    206人看过
  •  申请建筑施工资质的方法
    建筑公司要想取得资质,需要先在工商局注册一家注册资本600万元以上的公司,并在建筑业三级总承包资质认证下招聘3名以上建造师注册到贵公司。等建造师注册成功后,还需准备提交一系列文件,如营业执照、组织机构代码、验资报告等,并在公司建工信息网上下载申请表,到当地建设主管部门提交申请。市建委专家组审核通过后,在网上公示,公告。整个过程预计需要3个月。以下是建筑资质证办理流程的改写:1.准备资质标准所要求的人员。2.需以公司名义为所有员工购买社会保险。3.准备建筑业企业资质申请表、企业营业执照正副本复印件、企业章程复印件、企业资产证明文件复印件和企业主要人员证明文件复印件等材料,并将它们装订成册。4.准备完成后,带着所有原件和资料前往工商注册所在地的建设主管部门提交申请。5.如果资料验收通过,将等待网上公示。在公示无异议后,将颁发建筑三级资质证书。建筑公司如何取得资质1、先在工商局注册一家注册资本6
    2023-11-15
    316人看过
  • 建筑工程索赔的法律解读
    根据《民法典》第八百零一条的规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。建筑工程索赔的条件有哪些进行工程索赔的法定条件是:1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变化;4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等;5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按
    2023-07-06
    348人看过
  • 工程缓建临时设施如何索赔
    因发包人的原因致使工程中途缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。双方可以协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。一、手机被维修人员修坏了还不承担责任怎么走法律程序协商不成想办法收集相关证据,然后到法院起诉,只要符合起诉条件法院就可以受理。根据相关法律规定,起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、协议离婚后还可以提起诉讼吗?可以的,法院民事立案即起诉必须符合下列条
    2023-03-29
    420人看过
  • 施工方如何确定建筑物的保质期
    1、建设方如何认定房屋建筑的质量保证期《房屋建筑工程质量保证办法》第四条规定:“房屋建筑工程在保证范围和保证期内存在质量缺陷的,第7条规定:在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保证期限为:(1)基础工程和主体结构工程,是设计中规定的工程的合理使用年限。文件;(2)房屋防水工程、卫生间、有防水要求的房间及外墙渗漏,为5年;(3)采暖、制冷系统,为两个采暖、制冷周期;(4)电气管道、给排水管道、设备安装为两年;2。《建设工程质量管理条例》第九条规定:“建设单位必须向有关勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始数据必须真实、准确和完整。”《建设工程质量管理条例》第十四条规定:“按照合同约定,建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证:,建筑构件和设备符合设计文件和合同的要求。建设单位不得明示或者暗示建设单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。”
    2023-05-07
    156人看过
  • 如何提高建筑施工安全检查质量
    建筑施工行业具有流动性大,露天作业,作业环境变化多,劳动繁重且体力消耗大等特点,属于事故多发行业。其事故类别主要集中在5个方面:高处坠落、触电、物体打击、机械伤害及坍塌。究其根源主要是由于人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的失误。英国壳牌石油公司认为一切事故归根结底都是管理上的失误造成的,而加强管理最有效、最直接的方法就是加强安全检查。本文就如何提高建筑工程施工安全检查质量提几点看法。1做好基础工作,保证安全检查规范化、标准化1.1提高安全监督人员素质首先加强法律法规和标准的学习,要认真学习《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家有关建设工程安全监督的政策和法律、法规,不断完善自身的法律意识,掌握国家、行业强制性标准,具备过硬的技术素质和业备水平。1.2进行施工现场危险源辨识及风险评价将安全检查和职业安全健康管理体系有机结合起来,提高安全检查的科学性。熟练掌握体系要求,对施工
    2023-06-06
    311人看过
换一批
#员工权益
北京
律师推荐
    展开
    #工资
    词条

    工资即员工的薪资,是指劳动者提供劳动后,用人单位依据国家相关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬。 工资可以以时薪、月薪、年薪等不同形式计算。 工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。... 更多>

    #工资
    相关咨询
    • 建设施工合同解除后如何索,怎么规定的
      西藏在线咨询 2023-08-18
      建设施工合同解除后索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。
    • 民工在建筑工地受伤后如何索赔?
      江苏在线咨询 2022-06-30
      农民工在建筑工地上受伤,农民工可以和建筑商协商赔偿事宜,主张其赔偿医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等。 如果农民工伤残的,同时可以主张赔偿残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十一条,雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主
    • 建筑工程合同解除后如何索赔?对方在工程结算中可以索回工程款吗?
      澳门在线咨询 2022-05-06
      1.合同未注明,但实际和实物表明是丙方的增加工程,担任现场该项的项目经理等人员能证明和对方谈定此增加工程项目的时间地点和口头的许诺,仅凭此没有文字凭证丙方能索回此笔工程款吗?能2.工程结算书上已经盖公司公章但没有项目现场经理的过目和签字起法律效益吗?有效3.在工程投标确定丙方中标未签订合同之前,乙方重新提供了一套施工详图,以便前期施工准备,经丙方核对,发现图纸与投标前的图纸不一致,多出了以上第一条
    • 如何防范建筑施工质量问题?
      山西在线咨询 2022-04-09
      房屋质量问题应该如何防范? (一)完备的法规政策是杜绝房屋质量问题的基础只有建立了完备的法规政策,明确的了房屋质量标准,消费者在实践中才能真正做到有法可依,切实维护自身的合法权益。近年来,建设部先后出台一系列法规政策,以加强房屋质量立法,提高工程质量,维护消费者合法权益。建设部出台了《房屋建筑工程质量保修办法》,就房屋建筑工程的最低保修期作出了明确规定:地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的
    • 建筑资质的含义:钢结构施工资质
      湖南在线咨询 2021-10-27
      钢结构工程专业承包资质分为一级、二级、三级。一级资质标准企业资产(一)纯资产3000万元以上。(2)厂房面积不少于30000平方米。企业主要人员(一)建筑工程专业一级注册建设师8人以上。(2)技术负责人具有10年以上工程施工技术管理经验,具有建筑工程相关专业高级职务结构、机械、焊接等专业中级以上职务人员20人以上,专业完善。(3)持有职场证明书的施工现场管理者30人以上,施工员、质量员、安全员、材