供货合同（四）-法师兄

供货合同（四）

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 16:11:57 303 人看过

甲方：_______________________

乙方：_______________________一、甲方向乙方购买下列产品（价格单位为人民币元）

产品名称配置单价数量合计共计共计人民币（大写）：二、技术支持与服务

1．产品的技术标准符合国家标准。

主机三年有限保修：主板、cp、内存、硬盘等保修三年；（第一年免费保修；第二、三年返修）光驱、软驱免费保修一年。

2．本公司可根据客户需求安装linx操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。三、交货时间：____________________?交货地点：___________________

??交货方式：____________________?付款方式：___________________

四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货，传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同成立相关文章

仲裁委员会
供货买卖合同如何签

供货买卖合同是证明卖方负有提供货物义务和买方负有支付货款义务的文件，在双方就买卖货物事宜达成一致意见后，签订供货买卖合同。合同内容包括：1、产品的名称、品种、规格；2、产品的数量和计量单位、计量方法；3、产品的包装要求；4、产品的交货方式及运输方式；5、产品的交提货期限；6、产品的价格与货款的结算；7、验收方式；8、对产品提出异议的时间和办法；9、违约责任；10、合同争议的解决方式。如果是长期的供货合同，需要特别注意分批供货的数量和交货时间，以及买方付款的时间。此外，如果买卖双方或一方是法人组织，还应加盖法人公章、法定代表人签名。一、供应商逾期交货可以解除合同吗是可以的，卖方逾期交货违约的，买方可以依法解除合同在买卖合同中，买方需要履行交付款项的义务，而卖方具有按时交货的义务。如果卖方没有按时交货的，即构成违约，买方可以依法解除合同，并主张违约损失赔偿。如果因供货方原因导致不能全部或部分交

2023-03-05

382人看过
合同终止
供货终止合同通知书

一、供货终止合同通知书致______某公司：我公司与你公司于2005年7月14日订立____________买卖合同。你公司于______年______月______日向我公司交付。我公司于______年______月______日使用过程中发现你公司交付的产品，具有以下严重质量问题。1、____________________________________________________________2、____________________________________________________________3、____________________________________________________________我公司于当日就上述问题向你公司提出异议，并请你公司立即前来我公司协商解决有关产品质量问题。但至今你公司未派人前来解决质量问题。依据双方于___

2023-06-09

444人看过
仲裁委员会
电子商行供货合同书

供货合同供方:深圳市福田区威尔达电子商行合同编号:???需方:?________________________签订时间:???一、产品规格、型号、数量、金额：型号品牌数量单价总金额备注????????????????????????总计金额(人民币大写):?二、质量要求、技术标准、质量负责的条件和期限：??供方保证所供产品质量符合厂家产品数据手册技术标准，如需方对产品质量存有异议，请在两周内通知供方，在不上锡的情况下可向供方提出退（换）要求。三、运输方式及费用负担：??□速递公司??□EMS??□航空急件??□铁路快件??□到付??□其它：四、包装标准：?五、结算方式及期限：六、解决合同纠纷的方式：??（1）未尽事宜，双方协商解决；??（2）向工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；??（3）向人民法院起诉。七、付款方式：??□现金??□支票??□电汇??□其它八、其它约定事项：??（1）

2023-04-23

381人看过
基层法院管辖
供货合同的管辖法院

买卖合同的管辖法院，需要根据合同当事人是否有有效的书面协议来选择管辖法院，如有书面协议选择管辖法院的，该协议需要确定管辖法院。其次买卖合同双方当事人未在管辖法院选择生效的协议，或者管辖权选择协议无效的，依照民事诉讼法的规定，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。买卖合同未实际履行的，由被告住所地法院管辖。合同未实际履行的，当事人以书面形式或者双方约定的其他方式变更协议的，合同履行地点由变更后的协议确定。当事人未按上述方式变更原协议，或者变更原合同不涉及履行地点的，仍按照原合同约定确定履行地点。一、建筑工程合同纠纷案件的管辖权约定问题建设工程合同纠纷将不能再约定管辖权，只能有工程所在地法院专属管辖。《解释》第28条规定，不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确

2023-03-05

441人看过

不可抗力
供货合同范本简洁版

甲方：___________________________法定代表人：_____________________乙方：___________________________法定代表人：_____________________甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，根据法律的有关规定，就办公用品供货事宜，达成以下合同，并承诺共同遵守。第一条合同设备及总金额根据乙方的实际需求,金额以乙方每月向甲方提供的采购清单上涉及的金额为准。总金额：元(人民币：整)此价格含相关税费及运费,乙方不再承担其它费用。第二条生产国别及制造厂家生产国别、制造厂家及产品相关品牌规格,以甲方传真给乙方的价格确认函中的相关项目为准。第三条付款方式乙方在收到甲方货物后,应在日内向甲方支付货款,逾期支付,乙方每日向甲方支付总货款千分之的违约金。第四条交货1．供货频率：月采购量元以上的单位,甲方向乙方每月提供一至

2023-04-30

451人看过
不可抗力
地板砖供货合同模板

本合同下甲方为需方，乙方为供方。双方经口头协商达成一致后，同意签署本合同，双方在此承诺已完全知悉并理解经双方协商确认的本合同的所有条款的含义。甲方(需方)：乙方(供方)：第一条甲方向乙方订货产品名称、规格、质量(技术指导)、单价、总价等如表所列：材料名称：规格：单价：(元)备注：此价格含运费，含发票。第二条发货时间、地点、方式1.发货时间：甲方提前1天将所需规格和数量提交乙方，乙方按规定时交货。2.交货地点：3.交货方式：乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方负担，并负责码号。第三条货物接收和验收乙方按交货时间将货物运至甲方指定地点，甲方必须提供场地并组织验收，双方办理材料验收手续。第四条付款及结算办法甲方按乙方每个月所提供的砖的全额总数支付乙方60%的材料款，余40%材料款在主体验收后三个月内结清。第五条双方责任(一)乙方责任1、乙方不得以任何理由(甲方拖延付款时间除外)拖延或拒绝供货，由此

2023-04-30

64人看过
主播
带货主播与供货方怎么签合同

签订合同，首先要由一方提出合同的主要条款。这些条款是：签订合同的目的，比如，承包某项工程，提供某项劳务；标的的数量、质量和规格；价款、价格；履行合同的期限、地点和方式；违反合同应承担的法律责任。提出合同的主要条款叫做“要约”。它既可以向某个特定的工厂、单位提出，也可以采用招标、公开拍卖的形式提出。如果对方在接到这个要约后，表示完全同意，或者不同意其中的某些内容，又经过双方协商，最后双方都同意以后，就可以正式签订合同。接受要约，叫做“承诺”。在签订合同时，提出要约的一方，除了采取招标形式以外，不能同时又向第三方提出同样的要约。如果因为这样做而造成对方的经济损失，要承担赔偿责任。合同可以采用口头形式，也可以采取书面形式。对内容复杂、权利重大的合同，一般应签订书面合同。必要时，还要经过公证机关公证，合同才能发生效力。《民法典》第一百四十三条？？具备下列条件的民事法律行为有效：(一)行为人具有相应

2023-02-22

200人看过
违约金
供货合同供方需承担哪些责任

一、购销合同供方需承担哪些责任1、供方不能交货的，应向需方承担不能交货部分货款百分之几的违约金。(通用产品幅度为1—5%，专用产品为10---30%)2、供方所交产品品种、规格、型号、花色和质量不符合合同约定的，如果需方同意利用，则按质论价，如果需方不能利用的，供方应负责包换或包修，并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或退换的，按不能交货处理。3、供方逾期交货的，每逾期一天，应向需方承担违约金，并承担需方因此而造成的损失。逾期交货的，发货前须与需方协商，如果仍然需要的，供方应照数补交;如果不再需要的，应当在接到供方通知后天内答复，并办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。4、供方提前交货的，如果是需方提货的，可拒绝提货;如果是送货的，可要求供方承担提前交货期间的保管费用，需方仍按约定支付货款。如果运输费用由需方承担，而合同约定了运输路线、交通工具等，供方擅自改变的，应承担由此增

2023-04-17

189人看过

催款
供货不给货款买卖合同起诉状

原告:深圳市**有限公司，住址：深圳市**法定代表人：**被告：亳州市**有限公司，住址：**法定代表人：**案由：买卖合同纠纷请求事项：1.请求判令被告支付原告的应收货款人民币35489.6元。2.请求判令被告支付逾期付款违约金84594.16元。3.请求判令被告赔偿拖欠原告货款产生的利息及因催款发生的差旅费等损失费用。4.请求判令本案的全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告于2015年3月份与被告建立购销货物关系，原告是供方，被告是需方。当时，原、被告约定的货物的交付方式和结算方式为：被告将需订货品的采购单传真给原告，原告按照采购单交货，并将送货单及增值税发票提交给被告，并将对账单传真给被告，由被告签字确认，被告根据实际的提货量直接与原告结算货款。付款方式为月结30天。被告在前两个月均能按照约定支付货款，但是在2015年5、6、7三个月，被告均没有依约向原告支付货款。三个月的货款价值

2023-05-01

246人看过
承诺
供货合同怎么签是合法的？

长期供货合同范文工程名称：甲方(需方):乙方(供方)：签订日期：年月日签订地点：甲方(需方):乙方(供方):依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目协商一致，订立本合同。一、项目概况：产品名称：产品生产商及生产地点：标的名称规格型号数量单价金额备注合计人民币(大写)xxxx元优惠率%优惠后合计人民币二、产品名称、单价及数量注:交货日期为年月日，保证甲方需求的连续供应，质量保证金为元。三、质量要求技术标准：执行国家和行业标准或见技术协议。四、付款方式：1、货款支付时间:2、货款支付程序：履行甲方内部付款程序，甲方有权扣除总货款的5%作为质保金;3、乙方到甲方收取货款委托代理人姓名身份证号：，如乙方变更货款委托代理人，必须书面通知甲方，并有甲方书面同意。五、交货方式、地点：运至甲方指定地点落地，按双方封样产品并按产品合同约定的配置、数量

2023-04-16

439人看过
主合同
连续供货合同如何解除

连续供货合同也称分批交付标的物的合同，它是一种特殊的买卖合同。对该合同的解除做出如下规定：1、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或交付不符合约定，致使不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。2、出卖人分批交付标的物的，出卖人不交付其中的一批或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。3、出卖人分批交付标的物的，买受人就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已交付和未交付的各批标的物解除。一、夫妻之间如何签订房租协议，有法律效力吗买卖合同效力主要体现在出卖人义务和买受人义务方面，具体如下：（一）出卖人义务1、交付标的物，并转移标的物的所有权于买受人。该项义务是出卖人的主合同义务，它由两个方面的内容组成：（1）交付标的物。买卖合同中，出卖人应将买卖合同的标的物交付给买受

2023-02-24

218人看过
要约
钢筋供货合同有公章吗

有，我们在审理经济合同纠纷案件过程中经常会遇到有关人员签字、盖章、签字并盖章对经济合同成立的效力影响问题。对于这一问题，我们有不同意见。一种意见认为，只要是法定代表人或单位授权的有关人员签字的，经济合同就成立；另一种意见认为，除了有权人员签字外，还必须加盖单位公章，经济合同才能成立。以上哪一种意见正确，请予以解答。当事人双方依法就经济合同的主要条款经过协商一致，经济合同就成立。这一规定表明，缔约双方经要约和承诺后，经济合同即告成立。从审判实践来看，缔约双方就经济合同的主要条款经过协商一致并形成书面协议后，往往要有一定的标志以证明该经济合同已经成立，这一标志便是有关人员的签字或盖章或签字并盖章，如无上述标志，除缔约双方无争议外，一旦涉讼，便无法认定该经济合同已经成立。不仅仅是保证合同，所有的经济合同乃至其他的民事合同中均存在一个有关人员签字或盖章或签字并盖章直接影响合同的成立效力问题。合同为

2023-04-01

320人看过

第三者
签订供货合同注意事项

签订供货合同注意事项：1、审查采、供货双方的基本情况在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法等。如果有担保人，也要调查担保人的真实身份。若出面签约的是某业务人员时要注意查看对方提交的法人开具的正式书面授权委托证明，以确保合同的合法性和有效性。特别应注意在涉外商贸谈判中，要注意把子公司和母公司分开，若与子公司谈判，不仅要看母公司的资信情况，更要调查子公司的资信情况。因为母公司对子公司不负连带责任。2、严格审核供货合同主要条文当谈判双方就交易的主要条款达成一致以后，就进入合同签约阶段。谈判所涉及的数量、质量、货款支付以及履行期限、地点、方式等，都必须严密、清楚，否则会造成不可估量的经济损失。一、销售合同签订注意事项销售合同签订的注意事项：1、注意对货物的信息进行明确约定——在销售合同中，作为供方，应注意对供货的基本信息进行准确

2023-03-22

354人看过
产品
电子产品供货合同样本

供方:————————需方:————————一、产品规格、型号、数量、金额：型号品牌数量单价总金额备注总计金额(人民币大写):二、质量要求、技术标准、质量负责的条件和期限：供方保证所供产品质量符合厂家产品数据手册技术标准，如需方对产品质量存有异议，请在两周内通知供方，在不上锡的情况下可向供方提出退(换)要求。三、运输方式及费用负担：速递公司EMS航空急件铁路快件到付其它：四、包装标准：五、结算方式及期限：六、解决合同纠纷的方式：(1)未尽事宜，双方协商解决;(2)向工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;(3)向人民法院起诉。七、付款方式：现金支票电汇其它八、其它约定事项：(1)定金付出，合同即日生效;(2)本合同一式两份，同等有效。供?方:____________________需方:_______________名称:___________________名称:_____________

2023-06-12

361人看过