造成工程进度款欠款的原因有哪些？-法师兄

造成工程进度款欠款的原因有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-22 11:04:54 417 人看过

造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢，质量不符合设计要求；发包单位提供材料不合标准，延缓工程进度；发包单位资金周转困难；监理单位不及时出具监理意见等。

一、什么情况下可以单位主张工期顺延

单位可以主张工期顺延的情况：

1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；

2、发包人未按合同约定支付工程款的；

3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；

4、设计变更，导致工程量增加的。

二、工程重大安全事故罪是指什么

工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。根据相关法律规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、工程质量负责什么责任

工程质量的责任如下：1、建设单位是工程质量的第一责任人，对建设工程的质量全面负责。2、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。3、施工单位对建设工程的施工质量负责。4、工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠款相关文章

征信
哪些原因造成你征信记录差、贷款额度少甚至是贷款遭拒

个人征信记录良好者贷款申请更易批准，且有可能享受利率折扣，而信用记录差者申请贷款可能被拒。造成征信记录差、贷款额度少甚至贷款遭拒的10种原因：1、信用卡连续3次、累计6次逾期;2、房贷月供累计2-3个月逾期或不还款;3、车贷月供累计2-3个月逾期或不还款;4、贷款利率上调，仍按原金额支付月供，产生欠息逾期;5、助学贷款拖欠不还;6、为第三方提供担保，第三方没有按时还贷款。还有一些容易被忽略的原因：7、水、电、煤气费不按时交款;8、手机停用不销号，没有办理相关手续，那么因欠月租费而产生逾期;9、信用卡是要收取年费的，闲置不去销户产生欠费，持卡人的不良信用记录就会产生;10、个人信用卡出现套现行为、欠账等法院经济纠纷判决记录、被别人冒用身份证或身份证复印件产生的信用卡违约、交通失信行为(如机动车不挂机动车牌照)、违建行为人不履行处罚决定等行为，都会影响你的个人信用记录!查询个人信用记录的三种途

2023-05-05

250人看过
工程造价
工程进度款怎么支付,工程进度款支付给谁

为了保证工程施工的正常进行，发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是

2023-06-15

313人看过
探视权
哪些原因可能造成探视权中止的原因有哪些

会引起探视权中止的原因：（1）探望权人是无行为能力人或者限制行为能力人；（2）探望权人患有严重的传染病或者其他严重疾病，可能危机子女健康的；（3）探望权人在行使探望权时对子女有侵权行为或者犯罪行为，损害子女利益的；（4）探望权人于子女感情严重恶化，子女坚决拒绝探望的；（5）其他不利于子女身心健康的情形。探视权中止的情形有哪些1、探望权人患有严重的传染病，这是基于对子女的人身健康的考虑；2、探望权人不按协议或判决确定的探望方式、时间、地点探望，严重影响子女生活学习；3、探望权人将子女带入色情场所或让子女观看不健康的影视、书刊的；4、探望权人道德败坏、通奸、姘居、卖淫、嫖娼、吸毒、赌博，对子女身心健康会造成不利影响的；5、探望权人对子女实施家庭暴力或虐待、遗弃的；6、探望权人教唆、胁迫、引诱子女实施不良行为或者违法犯罪行为的；7、探望权人发现子女有不良行为或违法犯罪行为不教育制止的；8、其他不

2023-07-23

271人看过
合同条款
哪些合同价款与工程进度款同期支付?

价款,合同,同期,工程,进度,支付哪些合同价款与工程进度款同期支付?已发生的可调价格合同约定的调价因素的调整合同价款和工程变更调整的合同价款及合同中其他条款中约定的追加合同价款，都应与工程进度款同期调整支付。一、签订建设工程合同的注意事项是怎样的？1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审

2023-04-12

329人看过

业主
进度款和结算款的区别有哪些

一、什么是工程进度款和工程结算款工程报进度款需以下资料：根据施工合同应支付进度款完成部分的工程预算；经现场监理审核确认的审核结果；工程进度款支付申请；监理出具的工程款支付证书；施工合同复印件。工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长，耗用资金数大，为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿，需要对工程价款进行中间结算（进度款结算）、年终结算，全部工程竣工验收后应进行竣工结算。在会计科目设置中，工程结算，为建造承包商专用的会计科目。工程结算是工程项目承包中的一项十分重要的工作。二、进度款和结算款的区别有哪些1、工程进度款是指在施工过程中，按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。2、工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长，耗用资金数大，为使建筑安装企业在施工中耗用

2023-04-13

493人看过
保险费
因工作原因造成重度旧伤算是工伤吗

劳动者如果是因工作原因旧伤复发的，一般算工伤，公司需要依法支付工伤待遇。工伤复发是法律规定的可以依法享受的工伤待遇的情形，因此劳动者可以治疗，并在治疗期间由用人单位支付停工留薪期间的工资。一、工伤后辞职劳动者公司需要赔偿吗只要劳动者因工遭受意外伤害的事实，发生在劳动关系存续期间，那么，除了一次性伤残就业补助金、一次性伤残医疗补助金，及停工留薪期工资待遇之外，劳动者其他工伤赔偿项目，与发生工伤后的辞职行为之间没做必然的联系，均不会因劳动者的辞职，给劳动者的工伤待遇造成任何实质性的影响。但工伤职工在工伤索赔期间，确因私人原因，要求解除与用人单位之间的劳动关系的，律师建议该职工最好是在停工留薪期满提出，以便能正常享受到法律规定的工伤停工留薪期的工资待遇。如果工伤职工构成伤残，在确定劳动能力伤残等级后，需要辞职的，那么工伤保险基金应以所在地上年度在岗职工月平均工资为基数，按当地规定的月数，支付工伤

2023-06-25

402人看过
借款
借款和欠款有哪些原因产生的异同点

现试从诉讼时效的角度来辩析两者在法律关系上的差异。法律及司法解释规定：借款的诉讼时效有约定的，从约定的还款期届之日起计算诉讼时效。欠款的诉讼时效一般从欠款确定之日起计算诉讼时效，但约定了履行期的欠款应从履行期届满之时开始计算。借款和欠款的诉讼时效的主要共同点：有约定从约定。主要不同点：借款时效启动需权利人主张，欠款时效启动无需权利人另行主张。存在差异的原因何在?为什么容易混淆?现从各自的法律关系的角度来分析一下。借款所体现的法律关系是借款民法典律关系，既是合同关系，当事人意思自治，当然当事人对诉讼时效的何时启动选择权。这是易于理解，没有争议的。再看欠款，欠款是否是法律关系呢?对比借款法律关系可以看出，欠款不是一种法律关系，而是一种事实状态，法律后果。借款与欠款放在一起看,存在逻辑关系。换句话说,某一法律关系可以产生欠款关系，法律关系是因,欠款是果。如借款法律关系可引起欠款，买卖合同关系可导

2023-06-14

267人看过
结婚证
贷款申请不成功的原因有哪些

1、年龄不符合贷款机构对借款人的年龄要求基本是22周岁到60周岁之间，太小或太大都有可能被拒绝。2、收入不足收入主要是通过银行流水来核实，如果每个月总的收入减去各种开支之后偿还能力比较差，那就有可能被拒绝。3、工作不稳定工作不稳定主要表现在两方面。一方面是指没有固定的工作，比如自由职业者，个体户等；另一方面指的是工作时间比较短。一般贷款机构对借款人的工作时间要求基本是在当前单位工作满6个月以上，如果是做生意的要求营业执照满1年以上才可以。4、征信太差征信最近逾期比较多，比如半年内出现3次以上，一年内出现6次以上逾期。或者最近两年出现连续3个月不还的情况都有可能被拒绝。5、最近贷款申请太多最近贷款申请记录可以从征信报告上看出，比如贷款记录，查询记录等。另外贷款机构也可能从行业联盟中查到借款人的申请记录，如果最近6个月有多次贷款申请记录，那贷款被拒绝的可能性也是很大的。6、负债过高通常来说贷款

2023-03-07

211人看过

欠款
出现工程款被拖欠原因

1、政府审批政府有关部门对建设项目的审批，不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估，而且包括项目的投资能力的审核，如果对项目投资能力审查不严，就会造成投资不到位，造成拖欠工程款的源头。2、施工单位勘察、设计、施工企业竞争激烈，有的单位饥不择食，只要能拿下项目，什么条件都答应；有的甚至主动带资承包、垫资施工。大多数单位自我保护意识不强，缺乏信用风险意识，在签订和执行合同中不善于应用法律手段维护自己的合法权益，少数单位执行合同不力，工程质量不合格或延误工期，为建设单位找到了拖欠的理由。3、建筑市场的供过于求随着我国经济建设步伐的加快，越来越多的企业和从业人员涌入到建筑市场中来，加上农村施工队伍的迅速发展，使本来就供过于求的建筑市场竞争更加激烈，恶性竞争的现象也是屡屡发生。业主与施工企业间已经失去了本应有的平等地位，一些业主往往在合同中附加一些不平等条款。4、建筑企业法制观念薄弱合同签订与管理存

2023-06-23

162人看过
预付款
建筑工程付款进度

工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60％不高于工程价款的90％。一、工程进度款结算错误怎么处理1、进度款支付申请。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：1）累计已完成的合同价款。2）累计已实际支付的合同价款。3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额；②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额。4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额。5）本周期实际应支付的合同价款。2、进度款支付证书

2023-03-15

483人看过
处分权
造成医疗过失原因有哪些？

一、医院管理方面的原因1、法制观念落后于社会随着社会的不断进步，人们的法律意识和维权观念在不断增强。但是面对社会整体法律意识的提高，部分医务人员却没有及时转变观念。同时医院的管理体制没有根本改变，医院除了收费水平提高外，医疗服务意识远没有跟上时代步伐，特别在用法律手段规范医务人员的医疗行为、保护医务人员的合法权益方面，与社会大环境相比显得十分落后，所以一旦发生纠纷，医院一方往往处境被动。2、部分制度被人为废止医院早已建立健全了一整套行之有效的制度，这些制度对提高医疗质量、保障医疗安全、预防事故差错都具有十分重要的作用，如三级检诊制度、会诊制度、请示报告制度等。但部分医院并没有很好地执行这些制度，特别是病历书写制度。而随着新的《医疗事故处理条例》的实施，病人及家属有权复制部分病历资料，如果医生未依据病历书写要求及时、认真书写病历，一旦患者或家属发现病历记录与事实不符，很容易引起不满而产生纠纷

2023-06-01

337人看过
催款
工程进度款催款函怎么写

一、工程进度款催款函怎么写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：现就贵司拖欠我司＿＿＿＿＿＿＿装修工程款一事向贵司致函如下：＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，贵司与我司签订了《北京市装饰装修工程施工合同》，双方约定，贵司应于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日支付我司工程预付款＿＿＿＿＿＿＿元，贵司也曾于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日支付了预付款，余款于＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日之前付清．但从＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元．显已违约。鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日前将所欠款项支付我司．如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更

2023-06-08

498人看过

刑事犯罪
因拖欠工程款而停工造成的损失由谁负责

拖欠工程款停工损失谁负责？施工方应对拖欠工程款的暂停损失负责。根据建设工程合同，如果施工方按工程进度支付工程价款，施工方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可以向发包人发出要求支付的通知，发包人仍不能如期支付收到承包商通知后，经承包商同意，可延期付款。施工方未按合同约定支付工程款（进度款），双方未能就延期付款达成协议，致使工程无法施工的，承包人可以停止施工，发包人承担违约责任。如何解决恶意拖欠工程款的问题首先，协商并及时归还。谈判和回报的方式有很多，口头的和书面的。特别是在交通运输日益发达的今天，及时协商退货将有机会尽快解决问题，减少施工企业可能遭受的损失，有助于继续履行合同；二是及时收集证据。及时收集证据有三个方面的意义：首先，它可以保存证据。一些证据，如施工隐蔽工程验收中的材料使用、质量问题等，如果错失良机，可能难以取证。其次，便于分析案情和作出判断。律师分析判断的准确性与手中的

2023-05-07

318人看过
预付款
工程进度款的付款和计算细则

工程进度款的计算：工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是单价的计算方法。工程量的核实确认，应由承包人按协议条款约定的时间，向发包人代表提交已完工程量清单或报告。《建设工程施工合同（示范文本）》约定：发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，经确认的计量结果，作为工程价款的依据。发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为确认，可作为工程价款支付的依据。工程进度款单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。在选用时，既可采取可调价格的方式，即工程造价在实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程造价在实施期间不因价格变化而调整，在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容

2023-07-03

240人看过