隐蔽工程概念及注意事项有哪些-法师兄

隐蔽工程概念及注意事项有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:31:59 222 人看过

隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人检查合格后，发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的，在实践中可视为发包人已经批准，承包人可以进行隐蔽工程施工。

发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。

承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

法律综合知识
装修隐蔽工程有何安全常识需要注意

隐蔽工程顾名思义就是装修后被隐蔽起来，表面无法看到的建筑施工项目。因此为了保障您的居住安全与避免日后隐患，一定要看清楚里面隐藏的内幕。1、因顶棚整体或局部塌落，使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板，以及龙骨与饰面板结合不好，或承重过大所造成的。按照规定，吊顶龙骨不得扭曲、变形，安装好的龙骨应该牢固、可靠，四周水平偏差不得超过5毫米。超过3公斤重的吊灯或吊扇，都不能悬挂在吊顶龙骨上，而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板作饰面板，其厚度应该在9毫米左右。2、阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计中，阳台上没有预留封装材料的“落脚点”，因此给阳台封装造成一定难度。因此，在封装阳台时，门窗必须横平竖直、高低一致，外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应饱满密实，否则会造成门窗塌落。3、管道渗漏造成顶棚损坏。家庭居室中除了厨房卫生间的上下水管外，每个房间的暖气管道其实更容易出现问题。由

2023-05-05

352人看过
工程施工
建筑工程中隐蔽工程包括哪些

隐蔽工程是指建筑物、构筑物、在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。如房屋基础、钢筋、水电构配件、设备基础等分部分项工程。建筑工程的隐蔽工程包括以下内容：1、给排水工程；2、电气管线工程；3、地板基层；4、护墙基层；5、门窗套基层；6、吊顶基层；7、强电线缆；8、网络综合布线线缆（网线，电话线，监控线，电梯通话线）。一、隐蔽工程的质量问题国家《中华人民共和国民法典》第七百九十八条的规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖、

2023-02-28

324人看过
保证
隐蔽工程的范围包括哪些

1、地板基层。地板基层的隐蔽工程有两类，一种是实木地板基层；一种是复合地板基层。实木地板基层的两种做法、一是先在水泥楼板上刷一遍冷底子油，再铺木龙骨，再钉地板；二是先在龙骨上铺一层细木工板，然后再钉地板，这种方法的好处是地板受力均匀，结构牢固。2、护墙基层。做护墙基层，要先在墙面上刷一层冷底子油，然后安装木龙骨。以上环节完成以后，开始钉细木工板，再钉饰面夹板。此外，为了防止发霉，还要在护墙板上开一些气孔。3、门窗套基层。门窗套基层的做法是先铺木龙骨，再钉密度板，表面要用饰面夹板钉木线条。要注意的是，为了防止以后发生膨胀，要先用水浸泡。4、电器管线。各类导线的铺设应按设计进行施工，要特别注意线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装等问题。室内布线都应该穿管铺设，并且管内导线的总截面积不超过管内径截面积的40％。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。5、给排

2023-03-17

115人看过
举证责任
隐蔽瑕疵的概念定义及出卖人对此负何责任

隐蔽瑕疵，是指质量上的瑕疵，而且这种瑕疵为买受人所不知道的。买受人不知道样品存在隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，且不论出卖人是否知道样品存在隐蔽瑕疵，出卖人仍应按法律有关规定，要负瑕疵担保责任。一、赠与合同中赠与人有什么义务?赠与合同中赠与人的义务有：1.瑕疵担保义务。赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。2.移转赠与标的物的义务。赠与的财产依法需要办理登记等手续的，应当办理有关手续。二、期权赠与合同中权利义务如何区分？(一)赠与人的义务主要是：1、移转赠与标的物的义务。2、瑕疵担保义务。赠与合同中，一般不要求赠与人承担瑕疵担保义务。但有如下两种例外。首先是在附义务赠与中，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的违约责任。所谓附义的赠与，是指赠与人在赠与时使受赠人负担一定义务的赠与。

2023-03-27

237人看过

财务会计
财务会计注意事项及工作流程有哪些

一、财务会计工作大致环节如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。5、根据科目汇总表登记总账。6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业财务会计工作的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业财务会计工作财务会计thldl.org.cn可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、财务会计工作具体内容分析：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期

2023-04-27

465人看过
法律综合知识
隐蔽工程检查

在一个整体的建设工程中，往往有一些需要隐蔽的工程，如某些地下管道的铺设、安装等。对于这些隐蔽工程检查验收通常应当在工程隐蔽之前进行，如果在工程隐蔽之后对其进行检查验收，则需要重新开挖，揭去覆盖物，增加不必要的费用。关于隐蔽工程的检查验收，应当注意以下规则：(1)承包人的通知义务。即在隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当及时通知发包人进行检查，以确定工程质量是否符合合同约定和法律法规规定的要求。怠于通知或未及时通知造成的损失，由承包人承担。(2)对隐蔽工程在隐蔽前的检查，既是发包人的权利，又是发包人的义务。在发包人没有及时检查的情况下，承包人也不能自行检查后将工程隐蔽。同时，法律赋予承包人可以因此顺延工程日期，并享有请求赔偿停工、窝工损失的权利。

2023-06-09

50人看过
营业执照
工程款发票包含哪些及注意事项

开工程款发票就是建安票。1、如果你们是单位，把单位的营业执照副本复印件、地税登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件、合同复印件带上，去工程所在地税务局代开；记得先办理《建筑安装业外出经营税收管理证明》和《个人所得税外出管理证明》，注意没有《外经证》是开不了的，没有《个税证明》就要缴纳个人所得税2、如果你是以个人名义开，带上你的身份证原件及复印件、合同复印件到你做工程的地方的税务局去开，要缴纳个人所得税、建安税及附加等税金如没有合同也没关系，你需要跟你发生业务的单位给你出具一张证明并加盖公章，凭这个证明和你的个人身份证就可以去税务局开票了。一、企业营业执照怎么办理啊1、核名：准备法人及股东身份证原件及复印件，先想好公司名字再填写一份表格。一般的核名都能够在第二天拿到核准通知书,但是如果在各区工商行政管理局核省名(从2011年1月1日起,冠省名的企业注

2023-06-21

206人看过
死刑
级别管辖中的移送管辖概念及注意事项

移送管辖是为适应审判实践出现的特殊情况，法律对级别管辖所作的灵活性、变通性的规定，使得上级法院在必要时，可以审判下级法院管辖的第一审刑案;下级法院认为案情重大、复杂需要由上级法院审判的第一审刑案，可以请求移送上级法院审判。但是必须注意：第一，上级法院只有在必要时候适用个案，当然，上级可以依职权决定;第二，上级应向下级法院下达改变管辖决定书并书面通知统计检察院;第三，中院受理的可能被判无期或死刑的案件，认为无须重判无期或死刑的，仍可依法审理;第四，基层法院认为受理的案件可能被判无期或死刑的，应当按照司法解释要求的程序和时限操作;第五，其中一人或一罪属于上级法院管辖的，应全案上移。

2023-06-13

475人看过

保证
隐蔽工程质量保证措施都有哪些

1、项目经理对隐蔽工程的质量总负责，项目部负责将各项目责任落实到班组和个人。2、施工过程中，质检员、质检工程师经常在工地施工面检查，及时指出工程中的不合格处。3、隐蔽检查中必须按规范和设计要求进行。4、对关键工序、特殊工序要在质量计划中设立质量控制点，上道工序检查不合格的不准进入下一工序的施工。一、建筑工程审计程序的要求是什么1、应在建设项目正式立项时，即将其纳入审计视野，关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。2、审计组应在项目现场设立办公场所，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。3、对中标合同价进行控制，不允许施工现场随意变更设计、增项、减项、扩大工程造价；对工程用料，隐蔽工程进行质量和数量监控，防止施工单位偷工减料或以次充好。4、审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情

2023-04-06

150人看过
法律综合知识
一般情况下家庭隐蔽工程有哪些？

一、家庭隐蔽工程有哪些家装隐蔽工程是指在我们装修过程中，将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。它包括给排水工程、电器管线工程、吊项基层、地板基层、护墙基层和门窗套基层这六大项。这些隐蔽工程藏在我们用肉眼看不到的地方，一旦出现问题还需要返工，会给我们带来非常大的损失与麻烦，所以我们在装修过程中一定要注意这些。二、家装隐蔽工程验收标准1、水厨卫的水管要从头顶走，一旦漏水能及时发现，维修起来也方便。管线要加以固定，一方面是因为管线通热水后会变软，另一方面也是为了防震。卫生间的水管通常往墙壁边排线，可以节约成本。2、电墙面上的电线开槽必须在3公分以上，并且需要用管卡加以固定。检测电线之间的绝缘程度，需要大于0.5M欧姆。检查开关的位置是否和图纸上一致，开关离地高度宜为1.3米，厨房、卫生间必须使用防水插座。3、地面和吊顶每根地龙骨都要确保水平，可以用水平仪放在龙骨上测量，如果木条

2023-06-04

456人看过
工程施工
钢结构隐蔽工程验收规范有哪些

一、隐蔽工程项目检查验收规范汇总表1、钢材表面除锈质量级2、零部件矫正成型3、焊前坡口4、焊缝外观质量及焊缝尺寸要求5、高强螺栓连接磨擦面抗滑移系数6、高强度螺栓终拧扭距7、钢柱垂直度8、跨中垂直度9、主体结构整体垂直度10、主体结构平面弯曲11、地脚螺栓预埋12、焊缝工艺质量二、钢材表面除锈质量级隐蔽工程检查验收规范隐蔽工程名称钢板表面锈蚀等级施工标准名称及代号钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001隐蔽工程部位质量规范要求钢板表面化锈蚀等级当钢板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，深度不得大于钢板厚度负公差的1/2，钢板端边或缺口处不应有分层、夹渣等缺陷。三、零部件矫正成型隐蔽工程检查加工验收规范隐蔽工程名称零部件矫正成型检查施工标准名称及代号钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001隐蔽工程部位质量要求钢板的局部挠曲矢高在1M范围内板厚>14，f温度控制低合金温度控制在

2023-04-15

208人看过
工程监理
民法典的隐蔽工程验收有哪些规定

一、民法典的隐蔽工程验收有哪些规定1、基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。2、基底工程所选用的材料，其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。3、基底工程的防水、防潮、防火、防腐处理必须符合设计要求和施工规范的规定。4、基底工程用焊接件的焊缝必须符合钢结构施工规范和设计要求。5、基底工程所用高强度螺栓，其形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准的规定。6、检验方法：检查检测报告及相关资料。《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。二、隐蔽工程质量问题划分怎样进行隐蔽工程验收包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等，由

2023-04-12

204人看过

业主
建筑工程中隐蔽工程是什么意思

建筑工程中隐蔽工程的意思是指在装修后被隐蔽起来，表面上无法看到的施工项目，包括地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。这些隐蔽工程都会被后一道工序所覆盖，所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。一、水电装修合同怎么写（一）工程概况在水电装修合同中需要详细标明工程概况，其中包括工程的名称、施工地点以及施工的具体内容。水电装修合同中还要列明的工程应包括各个水管网（主要是给水与排水工程）与各个线路（主要是照明、用电的线路、线缆以及盘箱柜）的埋设与安装。各个水电管线路的施工位置应该严格按照施工图纸来进行，不能私自更改。（二）装修材料装修合同上应标明施工材料的名称、型号、规格、数量。有些业主们会选择自己购买一部分材料，为了避免漏买，甲乙双方负责购买的材料应该详细列出来。（三）验收标准只有验收合格才可以进行下一步的装修，因此在水电装修合同中安装验收标准这一条是要引起我们足够重视的。可

2023-06-25

107人看过
试用期
劳动试用期的概念和注意事项

劳动合同试用期，是劳动关系当事人双方建立劳动关系时，依照法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上订立劳动合同的同时，在劳动合同期限之内特别约定的一个供当事人双方互相考察的、合同解除条件亦无严格限制的期间。用人单位与员工可以在劳动合同中规定试用期。但劳劳动合同试用期，是劳动关系当事人双方建立劳动关系时，依照法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上订立劳动合同的同时，在劳动合同期限之内特别约定的一个供当事人双方互相考察的、合同解除条件亦无严格限制的期间。用人单位与员工可以在劳动合同中规定试用期。但劳动者应注意以下事项：第一，试用期也必须签订劳动合同，试用期是整个劳动合同期限的组成部分。不得签订没有劳动期限而只有试用期的劳动合同。第二，试用期最长不超过6个月。劳动合同期限在6个月以下的，试用期不得超过15日；劳动合同期限在6个月以上1年以下的，试用期不得超过30日；劳动合同期限在1年以上2年以下的，

2023-04-22

309人看过