商品房预售必须符合一定条件才能对外销售,只要开发商具备预售商品房的条件,购房者就可以和开发商签订预售合同。
开发商预售商品房需具备的条件包括:
1、预售方必须是经过批准设立,并在工商行政管理部门登记注册的房地产开发企业。
2、预售方必须已经交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书。
3、预售方必须取得建设工程规划许可证,投入的开发资金必须符合法律的要求。
预售按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期;
4、预售方必须取得商品房预售许可证明。
常用房屋预售合同模板
<p>卖方(以下简称甲方):_________________</p>
<p>买方(以下简称乙方):_________________</p>
<p> </p>
<p>甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法通过划拨方式取得____市________区(县)________地块的国有土地使用权,土地使用面积为________平方米,国有土地使用证件为________。甲方在上述地块上建设的________,现已具备规定的预售条件,经____市房屋土地管理局批准,准予上市预售,经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第____号。</p>
<p>乙方自愿购买甲方的________房屋,房屋用途为普通住宅。乙方预购房屋的定金为人民币______________元。双方经协商,就该房屋的预售预购事项订立本合同。</p>
<p>第一条房屋,房屋建筑面积为________平方米(包括:_____套内建筑面积________平方米,分摊的共有共用建筑面积________平方米)。上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。</p>
<p>甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方,土地使用面积(含分摊的共有共用面积)为______平方米,该土地使用面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。</p>
<p>第二条甲方双方同意,结算房价款时,房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的&pl
smn;____%(含)时,按照本合同第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内,甲乙双方同意按下述第________种(大写)方式处理:_____</p>
<p>1、乙方有权解除本合同,合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按____利率计算。</p>
<p>2、按照本合同第三条所述房屋单价据实结算。</p>
<p>3、____________________。</p>
<p>第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币_________元,价款合计为人民币(大写)__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾________元整(小写)________元。乙方同意按双方订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为________,银行帐号为________。</p>
<p>第四条乙方如未按本合同付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之____(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。</p>
<p>第五条甲方向乙方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监督部门出具的《____建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的,须按照《____市住宅工程实行初装修竣工质量核定规定(试行)》的要求,提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款述条件后,甲方交付房屋的日期为__________年__________月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的,乙方有权解除本合同,甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外,还应全部退还乙方已付的房价款及利息,利息按____利率计算。</p>
<p>第六条甲方交付房屋的装修、设备与规定的标准不符的,甲方同意按____向乙方补偿。</p>
<p>第七条除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自本合同约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已交付房价款金额的万分之_______(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还给乙方,并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。</p>
<p>第八条本合同签订后,因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的,应于____日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日内有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本合同,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金外,还应承担补充协议中双方约定的违约责任。</p>
<p>第九条甲方同意按《建设工程质量管理办法》及有关规定、自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。</p>
<p>第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方拽定的物业管理公司负责管理。</p>
<p>第十一条双方同意在签订本合同后三十日内,持本合同和有关证件共同到____市________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。</p>
<p>第十二条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地权属证件,并按规定交纳有关税费。</p>
<p>第十三条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,双方同意按以下第____种(大写数字)方式解决纠纷。</p>
<p>1、提交____仲裁委员会仲裁。</p>
<p>2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。</p>
<p>第十四条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。</p>
<p>第十五条本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本共____份,房地产交易管理部门壹份。</p>
<p> </p>
<p>甲方(签章):____________         乙方(签章):____________</p>
<p>法定代表人:____________        法定代表人:____________</p>
<p>身份证号码:____________        身份证号码:____________</p>
<p>地址:________________         地址:________________</p>
<p>联系电话:_____________        联系电话:_____________</p>
<p>邮政编码:_____________         邮政编码:_____________</p>
<p>代理人:______________         代理人:_____________</p>
<p>联系电话:_____________        联系电话:_____________</p>
<p>______年____月____日             ______年____月____日</p>
根据《商品房销售管理办法》第五条,国务院建设行政主管部门负责全国商品房的销售管理工作。
省、自治区人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内商品房的销售管理工作。
-
预售合同和购房合同的区别是什么,房屋预售合同什么时候换正式合同
96人看过
-
预售合同正式合同到底什么时候到期?
403人看过
-
预售时签的合同是买卖合同吗
82人看过
-
签了预售合同什么意思
204人看过
-
什么时候购房者可以解除预售合同
391人看过
-
二手房买卖合同预售什么时候生效
384人看过
所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>
-
什么时候可以签商品房预售合同(待付款)北京在线咨询 2023-02-27商品房预售必须符合一定条件才能对外销售,只要开发商具备预售商品房的条件,购房者就可以和开发商签订预售合同。 开发商预售商品房需具备的条件包括: 1、预售方必须是经过批准设立,并在工商行政管理部门登记注册的房地产开发企业。 2、预售方必须交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书。 3、预售方必须取得建设工程规划许可证,投入的开发资金必须符合法律的要求。 4、预售方必须取得商品房预售许可证明。
-
什么是预售合同转让? 预售合同是怎么签订的?北京在线咨询 2021-12-21预售合同转让的法律性质:债权转让和权利义务转让。转让分为全部转让和部分转让,但根据债权的性质、当事人约定、法律规定不得转让的除外。
-
签预售合同时需同时和银行签按揭合同吗?河南在线咨询 2022-10-05期房合同即是预售合同,签订预售合同应当注意以下问题: 1、开发商的开发经营资格必须合法。开发商必须具有《企业法人营业执照》和《房地产开发企业资质证书》,并在其资质规定的业务范围进行开发的;开发项目必须取得《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》; 2、查看预售证件在签订期房合同之前,一定要先查看该房屋的预售证件,房产公司如果在没有取得《商品房预售许可
-
在签订预售房合同的时候,预售网签备案不盖章如何办上海在线咨询 2022-08-03商品房买卖合同网上备案登记程序: 1、开发公司在网上提交商品房买卖开发公司凭密码登录该市的国土资源和房屋管理局产权市场处“网上办公平台”,将已经签字生效的商品房买卖在网上提交。提交工作不受时间地点限制,随时可以提交。 2、产权市场处确认提交的商品房买卖产权市场处对开发公司在网上提交的商品房买卖合同进行核对,无误后进行确认,生成合同备案登记号。备案工作时间为工作日的上班时间。 3、开发公司填写备案登
-
预售房屋合同签订后什么时候可以拿到房子山东在线咨询 2022-10-18签完购房合同以后,购房者需要看自己的房子有没有备案,只有房子备案以后,才能进行贷款审批。而购房合同,购房者也要在手里留一份,以备不时之需。签完购房合同以后,购房者是需要去面签的,面签通过以后,就可以申请贷款了。那么,签完购房合同后的流程是什么1、最最关键的一点是必须及时和开发商或者代理人共同到当地房地产交易中心进行登记备案,合同才生效,否则合同是不生效的,这是合同法里面对于不动产买卖的特殊规定,格