回迁房买卖定金合同范本是怎样的?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-17 07:00:24 159 人看过

拆迁最近几年经常能够在一些偏远地区出现,给予当事人也会有一定的补偿,回迁房就是一种办法,对于汇间房的买卖合同来说,范本应该是怎样的呢?根据有关的说法,回迁房的合同应该包含房产证的面积,以及房屋交易的总价。

回迁房买卖合同

卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字):

身份证号码:

买方(简称乙方):

身份证号码:

根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。

第一条、甲方将自己在(房屋具体地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为____平方米左右,每平方米按照______元计算。

第二条、上述房产的交易总价为:人民币_______万元整。如果实际房产证面积有误差,实际按照______/平方米多退少补。

第三条、付款时间与办法:

乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付____万元。如果年月日之前没有移交该房屋给乙方居住使用,甲方按照每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后,乙方立即支付剩余房款________万元。

第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,造成乙方损失的,均由甲方承担责任。

第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方承担总房款30%的违约金。

第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均承担。超过4万元的,超过部分由甲方承担。

第七条、如果当地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽可能协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方故意不协助的,导致增加过户手续费及税费的,一概由甲方承担。

第八条、本合同签订后,甲、乙双方应该共同遵守,都不得无故反悔。如果甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方需要按照同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。

第九条、乙方在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,都有权利将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

第十条、在合同议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。

第十一条、本合同一式叁份,自双方签字之日起生效。

甲方(房屋共有人均要签字):

乙方:

年月日

如果在甲乙双方共同遵守相关规定的前提下,并且是都不能够故意反悔的,就能够签订合同,经过相关的法律程序,就可以进行回迁房的买卖,如果因为协商不成的,就需要到相关的人民法院进行起诉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月14日 15:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多定金合同相关文章
  • 回迁房买卖怎样进行
    回迁房买卖怎样进行,具体操作程序如下:(一)回迁房,专指建立在国有出让土地上,为私有房屋被拆迁人或者公有房屋承租人安置的,现在尚未取得但将来一定能够取得个人房屋权属证书的房屋。也就是说,建立在集体土地或者国有划拨上的旧村(居)改造房屋不是本文讨论的范围。(二)未取得房产证回迁房能否买卖,买卖双方签订的回迁房买卖协议能否有效?只要是出卖人有《拆迁协议》和《回迁证》,即取得对房屋的准所有权,有权对其所安置的房屋进行处分。因此,只要双方意思表示真实,不损害国家、集体或第三人利益,在取得《房地产证》之前,可以转让房屋,买卖双方签订的房地产买卖合同有效。另外,回迁房的买卖涉及到两次税费的缴纳,一次是原房主取得房屋所有权证书是需要缴纳的税费,另一次是原房主转让时产生的税费,这两次税费应当如何承担,应当在合同中予以明确约定。
    2023-05-01
    131人看过
  • 二手房买卖定金合同怎么写(房屋买卖定金合同正规版本)
    2020年11月,赵某欲在奎屯市购买一套房屋。经奎屯某房产中介公司(以下简称“中介公司”)介绍,赵某看上李某的房屋,三方于2020年12月4日签订《买卖定金合同》,协商好房屋价款后,赵某将5000元定金交由中介公司,该公司将定金交于李某。事后,赵某放弃购买房屋,李某便将购房定金退还给赵某。中介公司认为,虽然最终没有促成房屋买卖交易,但赵某应该支付中介费。赵某认为《买卖定金合同》系定金合同并非房屋买卖合同,且中介公司未实际促成交易,因此不应支付中介费。双方多次协商未能达成一致意见,中介公司将赵诉至奎屯市人民法院,要求赵某支付佣金6100元,违约金5000元。法院审理认为,《买卖定金合同》包括房屋买卖合同、定金合同、居间合同三部分。赵某、中介公司、李某三方签订的《买卖定金合同》系当事人真实意思表示,对三方均具有法律约束力,各方应按照约定履行各自的权利和义务。中介公司促成赵某与第三人签订了《买卖
    2023-06-04
    61人看过
  • 安置房买卖合同怎么写,安置房买卖合同范本
    一、安置房买卖合同的生效要件是什么安置房买卖合同的生效要件与普通合同的生效要件相同,都需要具备以下四个要件:1、订约主体存在双方或多方订约当事人,且当事人具有行为能力。2、订约当事人对合同的主要条款达成合意。3、双方当事人订立合同必须是依法进行的。4、合同成立应具备要约和承诺阶段。二、安置房买卖合同怎么写安置房买卖合同中必须包含下列几项内容:出卖人(甲方)、买受人(乙方)、房屋的基本情况:、上述房产的交易房屋面积和价格、付款时间与方式、房屋交付、关于产权登记及过户的约定、补偿费和建筑差价的享有和承担、违约责任条款三、安置房买卖合同的范本出卖人(甲方):_______________买受人(乙方):_______________甲方原有位于的房产一套,属于城东片区的拆迁人,甲方与————市————区拆迁指挥部签订的安置补偿协议,根据协议,甲方对原房产可得到安置房面积平方米,甲方自愿将其中——
    2023-06-08
    458人看过
  • 私募基金购买合同范本是怎样的
    一、经济诈骗罪经济诈骗罪行为一般都涉及经济内容,所以法律上没有“经济诈骗罪”的说法,我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,经济诈骗罪是包括了诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪其中跟经济社会密切相关的诈骗犯罪,包括但不限于诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪。经济诈骗罪中合同诈骗是具体罪名(刑法第二百二十四条),在刑法中包含在扰乱市场秩序罪(刑法第八节)这一类罪名中,是指在签订和履行合同的过程中利用合同诈骗对方钱财的某些行为;经济诈骗罪中金融诈骗是一类罪名(刑法第五节),主要涉及金融领域,包括集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等;经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗,包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条),诈骗出口退税的行为,利用某些非法组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。许多当事人询问经济诈骗罪量刑标准是什么?有人认
    2023-06-02
    261人看过
  • 购买回迁房合同书范文
    一、购买回迁房合同书范文卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字):身份证号码:买方(简称乙方):身份证号码:我们根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。第一条、由甲方将自己在(房屋具体地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为____平方米左右,每平方米按照______元计算。第二条、那上述房产的交易总价为:人民币_______万元整。如果实际房产证面积有误差,实际按照______/平方米多退少补。第三条、付款时间与办法:由乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付____万元。如果年月日之前没有移交该房屋给乙方居住使用,甲方按照每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后,乙方立即支付剩余房款________万元。第四条、甲方保证有权利
    2023-04-30
    264人看过
  • 根据规定回迁房有房产证吗,回迁房买卖合同怎么写?
    一、根据规定回迁房有房产证吗拆迁前有房产证的,回迁房有房产证;拆迁前没房产证的,回迁房也没有房产证。有房产证的回迁房,是可以走正常的二手买卖或租赁交易的流程。因为在二手交易的过程中,《房产证》是房管局认可,并受其监督的。所以,有《房产证》的回迁房都是可以正常在房管局过户转名的。业主手中只有开发商的回迁协议的,在做二手房交易时是不能在房地产交易中心做过户和改名的。因为该回迁协议只是业主与开发商之间的私人商业协议,此协议并没有得到房管局的认可。如果购房者和业主在没有获得房屋产权的情况下进行交易,属于私下交易。是不合法的行为。二、回迁房买卖合同怎么写回迁房买卖合同卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《
    2023-04-18
    327人看过
  • 买卖二手房签订合同给了定金怎样退回?
    依据我国相关司法解释的规定,签了二手房买卖合同,交纳了定金后如何退,要依据退定金的情形而定,如果退定的原因不可归责双方的,卖方要退还定金。买卖双方签订二手房买卖合同后,就要按约定交付房子、办理过户、交付房款等,直到买卖合同履行完毕。买卖二手房违约怎样赔偿买卖二手房违约的赔偿:1、支付违约金,指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或者不适当履行合同义务时,向对方支付的一定金额。2、损害赔偿,是指违约方因合同一方的违约行为给对方造成财产损失的经济补偿。3、继续履行,是指法院或仲裁机关作出判决或者下达特别履行命令,强迫债务人在规定期限内履行合同债务。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当
    2023-08-03
    107人看过
  • 二手回迁房买卖合同怎么写啊,请给个范文
    这是二手回迁房买卖合同的范文卖方:(简称甲方)身份证号码:买方:(简称乙方)身份证号码:甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条、甲方声明1、甲方所售房屋地址为,建筑面积平方米(目前以开发商登记的建筑面积计算,待房屋所有权证书下发后为准。)2、根据证书有财产,资源出售。3、甲方保证该房屋产权无查封,无债务纠纷,提供的材料齐全、真实有效,可以办理权属过户、税务登记,贷款申请等与交易有关的各项事宜。4、甲方保证所售房屋符合国家及大连市房屋上市交易的政策规定。甲方对违反国家及大连市关于房屋上市交易政策引起的后果承担法律责任。5、为避免今后不可抗拒的情况产生而出现甲方亲属妨碍乙方根据本合同,合同正常使用所购房屋,甲方相关直系亲属以及赡养亲属均知晓本房屋买卖合同以及本合同的签约,同意该房屋产权所有人的原意出售该房产,无异议。第二条:乙方声明乙方
    2023-08-10
    144人看过
  • 买房定金合同范本中的注意是什么?
    一、买房定金合同范本中的注意是什么?1、交定金一定要签协议交定金时一定要和开发商签订定金协议或购房协议书,不能只在口头上承诺,交了就算交了定金了。如果没有签订协议,定金就没有法律效力。2、分清订金与定金“订金”不是一个法律概念,实际上它具有预付款的性质,是当事人的一种支付手段,并不具备担保性质,因此并不具有定金罚则的效力。定金是一个规范的法律概念,是合同当事人为确保合同的履行而自愿约定的一种担保形式。商品房交易中,购房者履行合同后,定金应当抵作价款或者收回;若购房者没有履行合同,则无权要求返还定金,开发商不履行合同的,应当双倍返还定金。在签订认购书时,要看清认购书上写的是哪种金,以免自己无法维护自身权益。3、将退定金写进协议书在购买新房时,交的定金能不能退,成为大多数购房者关心的问题。如果不能保证之后买房交易顺利进行,在签订协议的时候,将退定金的相关条款写入协议书中。到时按协议书中的规定解
    2023-06-19
    242人看过
  • 买卖转让合同的样本和范例
    转让合同基本的内容需要包含:1、首部。合同名称、当事人身份信息、合同目的;2、正文。合同标的,也就是转让的内容、数量、质量等、转让的一致意思表示;交付的方式、是否是有偿转让、有偿转让的价款、价款的支付方式、时间等;3、有关双方的违约责任和争议解决方式等。还有特殊约定。二手工程机械买卖转让合同新版<p>卖方(以下简称甲方):          身份证号码:</p><p>买方(以下简称乙方):          身份证号码:</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定,甲、乙双方就买卖_____机(含配件)的有关事宜,在平等、自愿的基础上,经协商一致达成如下协议,供双方信守执行
    2023-07-01
    256人看过
  • 【合同范本】之二手房买卖合同
    二手房屋买卖合同样本卖方:_______________________________(以下简称甲方)买方:_______________________________(以下简称乙方)一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:1.房屋状况:(请按《房屋所有权证》填写)房屋座落幢号室号套(间)数建筑结构总层数建筑面积(平方方)用途2.该房屋的土地使用权取得方式√:出让()、划拨()。二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。四、出卖的房屋如存在产权纠纷
    2023-06-05
    120人看过
  • 优惠价房买卖合同范本
    双方根据《上海市优惠价房出售管理办法》的有关规定,签订本合同。1.甲方同意将坐落在上海市_____区(县)_____街道(镇)_____路_____(新村弄)_____支弄_____号_____室计建筑面积_____平方米的房屋以优惠价出售给乙方。2.上开房屋按住房综合造价的_____%_____年每平方米建筑面积_____元计价,另计房屋地段、层次、朝向、设施因素计算,每平方米建筑面积售价_____元,共计售价(大写)_____元。3.乙方在合同签定时交纳定金叁百元整。4.乙方在合同签订后30天内一次付清购房款,甲方给予_____%优惠,乙方实付价款(大写)_____元。5.乙方要求分期付款,必须征得甲方同意。首期付款占应付款_____%,计(大写)_____元。余额计(大写)_____元,分_____年付清,月利率_____‰,余额款本息共计(大写)_____,每月月底前交付(大写)_
    2023-06-14
    471人看过
  • 拆迁房赠与合同范本是怎样的?拆迁房赠与合同怎么写?
    拆迁房屋赠与合同(甲方):身份证号:电话:(乙方):身份证号:电话:甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以供双方共同遵守。第一条甲方因福州市XX区XX号拆迁安置得到50平方米拆迁安置回迁房,现甲方自愿将因回迁而得到的50平方米拆迁安置房赠与乙方。第二条因该拆迁安置房目前无法办理房产证、土地证,甲方承诺在上述50平方米拆迁安置房可办理房产证、土地证之后,自愿配合乙方办理将该房过户给乙方的手续。因办理相关手续所发生的相关税、费等均由乙方承担(相关税、费包括但不限于:将房产证、土地证先办理至甲方名下的所有税、费;将房子由甲方过户给乙方的所有税、费)。第三条若乙方拒绝承担本合同第二条所列的相关税、费,甲方可拒绝将该50平方米拆迁安置房赠与乙方。第四条本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,见证人执壹份。甲方:乙方:身份证号:身份证号:住所地:住所地:年月日年月日见证人:身份证号:年月
    2023-06-01
    372人看过
  • 动迁安置房买卖合同的范本有哪些内容
    出卖人(甲方):买受人(乙方):甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。第一条甲乙双方协商一致,由乙方购买甲方拆迁安置配购房屋(以下简称房屋),房屋具体状况如下:第二条违约责任:鉴于系未成年人,系其法定监护人,承诺其有权出售该房屋并全权代理签订本合同,且无其他纠纷,否则由此产生的相关责任由自行承担。注:本条适用于甲方安置户中有未成年人时使用。第三条本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,各份具有同等效力。甲方(签章):乙方(签章):身份证号码:身份证号码:地址:地址:电话:电话:
    2023-05-04
    294人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开

    定金合同是合同当事人在订立主合同时,为了保证主合同的履行,签订从合同约定一方当事人预先支付给对方一定数额的货币,债务人履行债务后,定金应当收回或者抵作价款的一种担保合同。在定金合同中,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受... 更多>

    #定金合同
    相关咨询
    • 没有房产证的回迁房买卖合同范本
      四川在线咨询 2022-08-21
      回迁房买卖合同有效。 第一、一房多卖。回迁房买卖无法办理预告登记,这就为出卖人“一房数卖”留下漏洞可钻,一旦房价高涨,违约成本过低,出卖人极有可能将房屋出售给他人。在房屋买卖合同都有效的情况下,办理了交付或者登记手续,才能产生物权变动的法律效果。出卖人将商品房数次出卖所签订的合同,不违反法律的禁止性规定,均应当是有效的合同。购买时一定要注意。 第二、尽量要求卖方的第一顺序继承人签字。因回迁房房产证
    • 看看如何在回迁房买卖买回迁房的合同样本
      青海在线咨询 2023-11-29
      首先写明标题回迁房购买合同书,其次,写明甲乙双方的姓名、身份证等相关信息,以及回迁房屋的缘由等,最后,需要甲乙双方签字盖章以及合同的时间。
    • 回迁房买卖协议范本640
      甘肃在线咨询 2023-09-04
      甲方乙方个人信息, 1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
    • 买卖回迁房合同怎样写
      甘肃在线咨询 2023-06-25
      回迁房也叫小产权房,是指在集体土地上建造的房屋,它的产权是集体产权,没有单独的产权证,因此称小产权房。其实购买这一类房屋风险是非常高的。目前的法律规定,对于这类房屋,如果说是集体内的成员,相互之间购买合同是有效的,如果说是集体外的成员,你不是这个集体的户口的人购买这一类房屋签订了房屋买卖合同,给了对方钱,合同也是无效的。合同是无效的,所以大家一定要谨慎地购买该盖房屋,避免造成不必要的损失。如果说你
    • 集资房买卖合同范本(最新) 集资房买卖合同(完整版) 范本是怎样的
      海南在线咨询 2022-03-14
      甲方(单位)地址:身份证号码:根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》和《关于加强我省集资合作建房管理的暂行办法》,为明确集资合作建房单位和职工双方的权利和义务,特签订本协议,供双方共同遵守。第一条为解决职工的住房问题,根据乙方申请,甲方同意乙方参加集资合作建房。该套住房位于市路街(院)巷号栋层号,户型为房厅,住宅总建筑面积㎡m2,住宅户内建筑面积m2(其中享受面积m2,超标